Тендер - Поставка лакокрасочной продукции №280647247

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

ТРЕБОВАНИЯ_К_СОДЕРЖАНИЮ_СОСТАВУ_ЗАЯВКИ_НА_УЧАСТИЕ_В_ЗАКУПКЕ_И_ИНСТ_Я_ПО_ЕЕ_ЗАПОЛНЕНИЮ

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ В СЛУЧАЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПКИ ТОВАРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОСТАВЛЯЕМОГО ЗАКАЗЧИКУ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАКУПАЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗАНИИ ЗАКУПАЕМЫХ УСЛУГ

И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ

Заявка на участие в закупке должна содержать информацию и документы об участнике закупки, предложение участника закупки в отношении объекта закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

УСТАНОВЛЕНА В ИЗВЕЩЕНИИ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ

ОПИСАНИЕ_ОЗ - Посмотреть таблицу с данными

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с данными

Основа состава

- Посмотреть таблицу с данными

Область применения

- Посмотреть таблицу с данными

Марка

- Посмотреть таблицу с данными

В соответствии с ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Назначение

- Посмотреть таблицу с данными

В соответствии с ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Цвет

- Посмотреть таблицу с данными

В соответствии с ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фасовка

- Посмотреть таблицу с данными

Для удобного и аккуратного нанесения

КГ

160.0000

2

20.30.21.110

Колер №1

- Посмотреть таблицу с данными

Цвет

- Посмотреть таблицу с данными

Время высыхания

- Посмотреть таблицу с данными

Плотность, г/см3

- Посмотреть таблицу с данными

Фасовка

- Посмотреть таблицу с данными

СМ3;^МЛ

8300.0000

3

20.30.21.110

Колер №2

- Посмотреть таблицу с данными

Цвет

- Посмотреть таблицу с данными

Время высыхания

- Посмотреть таблицу с данными

Плотность, г/см3

- Посмотреть таблицу с данными

Фасовка

- Посмотреть таблицу с данными

СМ3;^МЛ

4800.0000

ОБОСНОВАНИЕ_НМЦК_ЛКП

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

- Посмотреть таблицу с данными

Анализ рынка

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 26.09.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть005487

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

г.Калуга, ул.Турынинская, д. 9,

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными Стоимость позиции Краска на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде
Идентификатор: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 20.30.11.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Товар Килограмм 151.22 - Посмотреть таблицу с данными 24195.20 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Стоимость позиции Колер №1
Идентификатор: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 20.30.21.110 Товар Кубический сантиметр;^миллилитр 0.83 - Посмотреть таблицу с данными 6889.00 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Стоимость позиции Колер №2
Идентификатор: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 20.30.21.110 Товар Кубический сантиметр;^миллилитр 0.83 - Посмотреть таблицу с данными 3984.00 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 35068.20 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

Не установлены

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Проект контракта

1 Проект контракта

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требования к содержанию и составу заявки на участие и инструкция по ее заполнению

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены 5_6_Проект_МК_ЛКП_2024

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _______

на поставку лакокрасочной продукции

г. Калуга «___» ______ 2024г.

Управление по работе с населением на территориях, действующее от имени муниципального образования «Город Калуга», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________, действующего на основании Положения об управлении по работе с населением на территориях, с одной стороны, и _______, именуемое (-ый, -ая) в дальнейшем «Поставщик», в лице _______, действующего на основании _______, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Предметом настоящего Контракта является поставка лакокрасочной продукции (далее - Товар) в соответствии со Описанием объекта закупки (Приложение №1 к настоящему Контракту), который приобретается Заказчиком у Поставщика на условиях, в порядке и в сроки, определяемые Сторонами в настоящем Контракте.

1.2. Идентификационный код закупки № ______________________________________________.

1.3. Основанием заключения настоящего Контракта является протокол ______ от ________ №_________ (Извещение №________).

1.4. Срок исполнения контракта: с даты заключения контракта по 28.12.2024 г.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО КОНТРАКТУ

2.1. Цена настоящего Контракта составляет ______ рублей, в том числе НДС __ % - _____ рублей (в случае, если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «включая НДС» меняются на слова «НДС не облагается»). В цену Контракта включены все расходы на стоимость товара, упаковку, транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также прочие расходы и налоги, которые в соответствии с условиями Контракта и действующим законодательством Российской Федерации должен уплачивать Поставщик при выполнении Контракта.

2.2. Сумма подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве ИП, уменьшается на размер налогов, сборов или иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы или иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы РФ заказчиком.

2.3. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта.

2.4. Оплата по настоящему Контракту производится за счет средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Заказчик считается исполнившим обязанность по оплате Товара с момента списания денежных средств с его счета.

2.5 В случае выявления несоответствий и (или) ошибочных сведений в документах на оплату Заказчик производит оплату товара после направления Поставщиком данных документов, оформленных надлежащим образом, при этом оплата товара Заказчиком производится в срок, установленный в п.2.6 Контракта

2.6. Оплата по настоящему Контракту производится по факту поставки Товара в течение 7 (Семь) рабочих дней с момента подписания Заказчиком документа о приёмке. Товар, поставленный в декабре 2024 года, будет оплачен не позднее 28.12.2024г.

2.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком принятых по настоящему Контракту обязательств, Заказчик вправе производить оплату поставленного товара по настоящему Контракту за вычетом размера неустойки (штрафа, пени) на основании соответствующего акта, в котором указывается сумма, подлежащая оплате в соответствии с п. 2.1. настоящего Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащей уплате Поставщиком в соответствии с пп. 7.2. - 7.8 настоящего Контракта; основания и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по настоящему Контракту.

3. МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставка Товара в полном объёме в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данному виду Товара, осуществляется Поставщиком 1 раз по адресу: Калужская область, г.Калуга, ул.Тарутинская, д.9. (доставка до места назначения и разгрузка Товара производится Поставщиком своими силами и средствами)

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА

4.1. Качество поставляемого Товара должны соответствовать обязательным требованиям нормативных документов для соответствующего вида Товара.

4.2. Безопасность Товара должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами для соответствующего вида Товара документами в соответствии с законодательством РФ.

4.3. Товар должен быть безопасен для применения, разрешен для применения на территории РФ.

4.4. Товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды.

4.5. Упаковка должна предохранять Товар от порчи во время транспортировки, перегрузки и хранения в необходимых условиях.

4.6. Поставщик гарантирует:

4.6.1. Поставляемый Товар не является восстановленным, модифицированным, переделанным, поврежденным, и допущен к свободному обращению на территории Российской Федерации без каких-либо ограничений (без залога, запрета, ареста и т.п.).

4.6.2. Поставляемый Товар является новым.

4.6.3. Срок хранения Товара не менее 10 (Десяти) месяцев со дня поставки Товара.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1. Поставщик обязуется:

5.1.1. Быть надлежащим Поставщиком, имеющим право осуществлять поставку Товара, являющегося предметом настоящего Контракта.

5.1.2. Передать Заказчику Товар свободным от любых прав третьих лиц, Товар принадлежит ему на праве собственности.

5.1.3. Одновременно с передачей Товара передать Заказчику принадлежности Товара, в том числе упаковку, при этом упаковка не должна быть повреждена.

5.1.4. Осуществить поставку Товара Заказчику, предусмотренного Контрактом, в течение 10 (Десяти) рабочих дней начиная со дня, следующего за днем подписания Контракта обеими Сторонами.

5.1.5. Поставить Товар в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данному виду Товара.

5.1.6. Обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения в соответствии с Контрактом.

5.1.7. Осуществить своими силами и за свой счет допоставку Товара или замену Товара на Товар надлежащего качества в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения претензии от Заказчика.

5.1.8. Обеспечить доставку и разгрузку Товара своими силами и средствами в соответствии с п.3.1.

5.1.9. Согласовать с Заказчиком дату, время и место поставки Товара не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до даты поставки.

5.1.10. Использовать для доставки Товара транспортные средства, которые имеют право, возможность находиться и перемещаться по территории города Калуги.

5.1.11. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

5.2. Поставщик вправе:

5.2.1. Привлечь к исполнению своих обязательств (доставка, разгрузка Товара) по Контракту других лиц – соисполнителей, Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства соисполнителем (-ями) в соответствии с настоящим Контрактом и Гражданским Кодексом РФ.

5.3. Заказчик обязуется:

5.3.1. Принять Товар, если он не имеет претензий к его качеству, ассортименту, количеству и порядку исполнения Поставщиком настоящего Контракта и оплатить его в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

5.3.2. Произвести приемку (экспертизу) Товара своими силами и средствами в течение 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем поставки Товара.

5.3.3. В течение 1 (Одного) рабочего дня уведомить Поставщика об обнаруженных недостатках Товара.

5.3.4. Предпринять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие Товара, поставленного Поставщиком, в соответствии с условиями настоящего Контракта

6. ПРИЕМКА ТОВАРА.

6.1. После поставки Товара Поставщик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.

6.2. Документ о приемке, подписанный Поставщиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

6.3. В течение 15 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

6.4. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются автоматически с использованием единой информационной системы Поставщику. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

6.5. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном п. 6.2 настоящего контракта.

6.6. Датой приемки Товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

6.7. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее трех человек, для проверки соответствия качества Товара требованиям, установленным Контрактом.

Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, Заказчиком проводится экспертиза. Экспертиза поставленного товара может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации) на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе. В случае проведения экспертизы с привлечением независимых экспертов срок приемки поставленного товара продлевается на срок проведения такой экспертизы. В случае установления по результатам экспертизы факта поставки товара ненадлежащего качества Поставщик компенсирует Заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы по предъявлении Заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты Заказчика.

6.8. В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве поставленного Товара Заказчик направляет Поставщику с использованием ЕИС мотивированный отказ от приемки Товара с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения.

6.9. В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественном Товаре, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы осуществляется Поставщиком.

6.10. Поставщик в установленный в уведомлении срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков Товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Контракта по соглашению сторон и (или), принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством РФ.

7.2. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется возместить Заказчику убытки (реальный ущерб), причиненные неисполнением (частичным неисполнением) или ненадлежащим исполнением обязательств. Убытки возмещаются сверх неустойки (штрафа, пени), указанной в настоящем разделе Контракта.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.4. В соответствии с ч. 7 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Пеня начисляются за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения. Согласно той же норме размер пеней устанавливается Контрактом и равен одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком. Исключение составляют случаи, для которых законодательством РФ установлен иной порядок начисления пеней.

7.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства) в порядке, установленном постановлением правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановлении Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063» (далее - постановление Правительства от 30.08.2017 № 1042).

7.5. Штраф начисляется за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПравил):

- 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

7.7. Штрафы начисляются также за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в порядке, установленном постановлением Правительства от 30.08.2017 № 1042 и составляет 1000 рублей.

7.8. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа определяется постановлением Правительства от 30.08.2017 № 1042 и составляет 1000 рублей.

7.9. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.10. Возмещение убытков, уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту и устранения нарушений.

7.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.13. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов органов государственной власти и органов местного самоуправления.

8.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.3. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Контракту вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах, их влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

9. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.2. В случае расторжения настоящего Контракта в соответствии с п. 9.1. Контракта при неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, все расходы по расторжению настоящего Контракта несет Поставщик.

9.3. Заказчик (Поставщик) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту, но не позднее 28.12.2024 года.

10.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от взятых на себя гарантийных обязательств по Контракту, а также от ответственности за нарушение условий Контракта.

11. Порядок рассмотрения споров

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

11.2. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде Калужской области.

12. Заключительные положения

12.1. К настоящему Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью: Приложение №1.

13. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к муниципальному Контракту

на поставку лакокрасочной продукции

от «___» __________ 2024г.

№______________

Описание объекта закупки

на поставку лакокрасочной продукции

- Посмотреть таблицу с данными