Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет
Проверка минимальной цены
Способ определения минимальной цены
Расчётная цена
Метод расчета
Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен
Расчёт_НМЦ_к_заявке
Обоснование НМЦ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)имени М.И. Платова»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице И.о. ректора Страданченко Сергея Георгиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», действующей на основании___________________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий контракт на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», номер закупочной сессии_____________________ о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
По настоящему контракту Поставщик обязуется поставить Заказчику в собственность лакокрасочные материалы (далее – Товар), наименование, количество, характеристики и цена которого предусмотрены в спецификации (Приложение № 1), которая является неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его стоимость.
Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Заказчику сертификат соответствия, счет, товарную накладную или УПД, транспортную накладную.
Поставщик гарантирует Заказчику, что на момент передачи Товара он является новым, не был в употреблении и никому другому не продан, не заложен, не находится в споре и под арестом не стоит, не обременен какими-либо правами на него третьих лиц.
Товар передается одной партией.
Для постоянной связи и согласования вопросов, связанных с выполнением обязательств по контракту, Стороны назначают ответственных лиц:
от Заказчика: _____________, тел.: ____________________;
от Поставщика: ___________, тел.: ____________________.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Поставщик обязан:
Произвести доставку Товара, перечисленного в спецификации (Приложение № 1), в течение 10(десяти) рабочих дней с момента заключения контракта.
Обеспечить отгрузку, доставку и выгрузку Товара по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Просвещения 147/ Орджоникидзе 121, кадастровый номер 61:55:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:121, в рабочие дни (пятидневка) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 склад ЮРГПУ(НПИ). За день до отгрузки Товара сообщить по телефону (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЗаказчику о готовности Товара к отгрузке, гос. номер машины, Ф.И.О. водителя, который будет осуществлять завоз.
Поставщик обязуется передать Товар в упаковке, исключающей возможность его порчи (уничтожения) при перевозке, если упаковка предусмотрена для данного вида Товара с маркировкой соответствующей Товару.
Принять Товар в случае его возврата Заказчиком на основании, предусмотренном настоящим контрактом.
Обеспечить приемку Товара, в соответствии с условиями настоящего контракта и действующего законодательства.
Провести экспертизу результатов исполнения контракта в соответствии с действующим законодательством.
Оплатить Товар в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.
Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями настоящего контракта.
Заказчик имеет право:
Требовать от Поставщика надлежащего исполнения им обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.
При передаче Поставщиком предусмотренного данным контрактом Товара в наименовании, количестве, характеристиках и качестве, не соответствующем настоящему контракту, Заказчик вправе возвратить его и отказаться от его оплаты, а если он оплачен, потребовать возврата уплаченных денежных сумм.
Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.
При приемке поставленных/выполненных/оказанных товаров, работ, услуг по контракту (договору), информация о котором не размещается в реестре контрактов ЕИС в сфере закупок, ответственное лицо Заказчика из состава приемочной комиссии в момент приемки товара, работы, услуги оформляет акт приемки товаров, работ, услуг по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
ГАРАНТИИ
На данный вид Товара устанавливается гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев. Срок гарантии исчисляется с момента подписания Сторонами товарной накладной. Гарантия качества распространяется на весь объем поставленного Товара.
Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Качество Товара, поставляемого по контракту, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого Товара и требованиям контракта, изложенным в Спецификации (приложение № 1).
На поставляемый Товар Поставщик предоставляет гарантию качества Поставщика и гарантию качества производителя в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара.
ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.
Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.
Право собственности и риск случайной гибели Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания товарной накладной Заказчиком.
Товар отгружается по адресу, указанному в п. 2.1.2, Заказчика в течение 1 (одного) дня, по факту отгрузки Заказчик подписывает транспортную накладную.
В течение 7 (семи) рабочих дней после получения от Поставщика документов, указанных в п. 1.2 контракта, Заказчик, с особенностями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, проводит экспертизу результатов исполнения контракта, с оформлением Акта проведения экспертизы (далее - Акт).
Если по результатам экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке поставленного Товара, в Акте могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
Приемка Товара осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней Заказчиком после предоставления Поставщиком документов, указанных в пункте 1.2 и оформления Акта. По результатам приемки, при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара Заказчик подписывает товарную накладную. В случае выявления несоответствия товара условиям настоящего контракта, Заказчик направляет Поставщику мотивированный отказ от приемки Товара.
Приемка Товара производится Заказчиком по количеству, качеству и комплектности в соответствии с товаросопроводительной документацией и в порядке, предусмотренном Инструкциями «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Государственного арбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966г. № П-7 и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Государственного арбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965г. № П-6 со всеми изменениями и дополнениями к данным инструкциям в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.
В случае нарушения требований к качеству товара Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней заменить некачественный Товар Товаром, соответствующим условиям Контракта.
В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан доукомплектовать Товар в течение 5 рабочих дней с момента заявления Заказчиком такого требования.
В случае если одновременно с Товаром не предоставлены товаросопроводительные документы, Заказчик направляет Поставщику требование о предоставлении таких документов в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента письменного обращения Заказчика.
Подписание Заказчиком документов, указанных в п. 1.2, не лишает его права представлять Поставщику возражения по качеству и объему поставленного Товара.
ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Цена контракта составляет ________ (____________), НДС – __________ /НДС не облагается (указывается в случае, если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации плательщиками НДС). Цена, определенная настоящим контрактом, является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.
Валютой для установления цены контракта и расчетов с Поставщиком является рубль Российской Федерации.
Цена может быть изменена только в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Цена указана с учетом отгрузки, доставки, выгрузки. Цена включает все налоги, сборы, стоимость тары, упаковки и маркировки, оплату транспортных расходов и всех иных расходов, связанных с исполнением контракта.
Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ).
Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком по факту поставки товара не более чем в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания товарной накладной или УПД, транспортной накладной представителями Сторон, предоставления счета на оплату.
Платежи по настоящему контракту производятся Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
Заказчик считается исполнившим свою обязанность по оплате с момента списания денежных средств с его расчетного счета.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту, Стороны несут ответственность в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 и иным действующим законодательством Российской Федерации.
Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему контракту, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки.
Ответственность Поставщика:
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации устанавливается в размере 10% цены контракта, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
Под ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств понимается: - поставка Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок (не более 5 рабочих дней) или являются существенными и неустранимыми.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации составляет 1000 (одну тысячу) рублей.
Под ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, которые не имеют стоимостного выражения, понимается: - непредоставление товаросопроводительных документов в срок, предусмотренный п. 4.11 контракта; - случаи, когда подлежащий затариванию и (или) упаковке Товар передается Заказчику без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке и Поставщик отказывается затарить и (или) упаковать Товар, либо заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку.
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
Ответственность Заказчика:
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации составляет 1000 (одну тысячу) рублей.
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
Заказчик вправе удержать сумму неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 № 44 ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.
Неустойка по настоящему контракту подлежит уплате только на основании обоснованного письменного требования Стороны.
Взыскание неустойки и возмещение убытков не освобождает Сторону, нарушившую условия контракта, от исполнения обязательств в натуре.
В случаях, не предусмотренных настоящим контрактом, имущественная ответственность Сторон определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из контракта, является для Сторон обязательным.
Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении адресату по местонахождению Сторон, указанному в разделе 12 контракта.
Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и электронной почте, экспресс-почтой.
Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 3 (три) рабочих дня со дня получения последнего адресатом.
В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области.
ФОРС-МАЖОР
Стороны по настоящему контракту освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств в случае, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть событий, которые нельзя было предвидеть или предотвратить. К таким событиям относятся: стихийные бедствия, военные действия, принятие государственными органами или органами местного самоуправления нормативных или правоприменительных актов и иные действия, находящиеся вне разумного предвидения и контроля Сторон.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы каждая Сторона должна не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по данному контракту, а также предполагаемые сроки их действия.
В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Стороной обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается свыше одного месяца, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего контракта либо настоящий контракт подлежит расторжению в установленном порядке.
СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 20.06.2025 года. Прекращение срока действия контракта не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему контракту.
ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
При исполнении контракта допускаются изменения условий контракта по соглашению сторон в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
В случае расторжения контракта по соглашению Сторон, Сторона, от которой исходит инициатива по расторжению контракта, направляет другой Стороне письменное уведомление, на которое другая Сторона должна ответить в течение 10 дней с момента получения.
Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта в одностороннем внесудебном порядке в случаях: - нарушения срока предоставления Поставщиком товаросопроводительных документов, указанного в п. 4.11 контракта; - нарушения срока поставки Товара более чем на 5 рабочих дней; - поставка Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок (не более 5 рабочих дней) или являются существенными и неустранимыми; - в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
Поставщик вправе отказаться от контракта в одностороннем порядке в случаях: - необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
Расторжение контракта в связи с односторонним отказом осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом Российской Федерации от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В случае расторжения настоящего контракта по инициативе любой из Сторон, Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем поставленного Поставщиком Товара.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Любые изменения и дополнения по контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на контракт.
Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий контракта, для согласования и принятия необходимых мер.
Стороны признают, что, если какое-либо из положений контракта становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения контракта обязательны для Сторон в течение срока действия контракта.
Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 3 (трех) дней с момента начала действий таких изменений.
Поставщик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика передавать свои права по контракту третьим лицам.
Во всем остальном, что не предусмотрено контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
Настоящий контракт заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр для Поставщика, один экземпляр для Заказчика. Приложение № 1 – Спецификация
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
- Посмотреть таблицу с данными
