Тендер - Поставка лаптекс ЦН 152 кг;Лаптекс ГР 150кг №274628927

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть27 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Северо-Западный федеральный округ, Санкт-ПетербургМесто поставки (адрес):198097, Россия, гор. Санкт-Петербург пр. Стачек д.47;
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 17.05.2024 по 17.05.2024Место предоставления документации:в соответствии с документациейПорядок предоставления документации:в соответствии с документациейОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Обоснование_НМЦ - Посмотреть таблицу с даннымиДоговор_ПОСТАВКИ_КировТЭК_защищенный

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №_____

Санкт-Петербург «____» __________20___г.

Акционерное общество «КировТЭК» (АО «КировТЭК») именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _______________________________________, действующего на основании ______________________________________________________________________ с одной стороны, и

__________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________________________, действующего на основании ___________________________________________________________________, с другой стороны (далее совместно именуемые – Стороны), на основании результата размещения заказа путем проведения открытого запроса предложений на ________________________(протокол рассмотрения и оценки заявок № _______от ___________, извещение о проведении закупки № ___________), заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар, указанный в Спецификациях, которая является неотъемлемой частью Договора (Приложение №1) (далее по тексту – «Товар») на условиях Договора и Спецификаций к нему.

1.2. Наименование, номенклатура, количество и цена Товара, порядок и сроки поставки и оплаты Товара определяются Сторонами в Спецификации, которая является неотъемлемой частью Договора.

Основные условия

2.1. Поставка Товара производится Поставщиком путем передачи Товара Покупателю или третьим лицам (грузополучателям) в порядке и на условиях, предусмотренных в Спецификациях.

2.2. Поставщик обязан передать Покупателю следующие документы на поставляемый товар:

1. Товарная накладная (или УПД);

2. Счет-фактура (или УПД);

3. Документы, удостоверяющие качество продукции (сертификаты, свидетельства, паспорта)

Все документы должны быть выполнены на русском языке.

Документы предоставляются Покупателю одновременно с товаром.

2.3. Доставка и отгрузка товара осуществляется силами и за счёт Поставщика.

2.4. Датой поставки Товара считается дата подписания сторонами товарной накладной (или УПД).

2.5. При приемке поставленного Поставщиком товара Покупатель осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным Договором и действующим законодательством.

2.6. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным Договором, Покупатель вправе привлекать независимых экспертов.

2.7. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Покупателю с даты поставки.

2.8. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его, своими силами и за свой счет в течение 2 (двух) рабочих дней с момента обнаружения недопоставки.

2.9. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

Цена договора. Порядок расчетов

Стоимость поставляемого Товара устанавливается в рублях РФ и указывается в Спецификациях к Договору. Ставка НДС определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

Общая стоимость Товара, поставляемого по Договору, определяется суммой стоимости Товара по всем Спецификациям, представленным Поставщиком с учетом объявленных условий закупки.

Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

Способ оплаты стоимости Товара определяется Сторонами Договора в Спецификациях.

Покупатель оставляет за собой право на увеличение или уменьшение объема поставки при сохранении заявленной Поставщиком цены за единицу товара (работы, услуги) и соответствующее увеличение (уменьшение) цены Договора.

Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной Договором.

В цену договора включены все расходы, в том числе стоимость эксплуатационно-технической документации, стоимость тары и упаковки, таможенные пошлины, налоги, обязательные платежи и иные сборы.

Расчеты между Сторонами производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет собственных средств Покупателя путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Оплата производится с учётом неустойки (штрафа или пени) в случае невыполнения или ненадлежащего исполнения договора.

В случае, если Договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащей уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора.

Приемка товара, качество и комплектность

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ, СанПиНами и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара.

Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного Товара в соответствии со Спецификациями.

4.2. Подтверждением качества поставленного товара со стороны Поставщика являются сертификаты качества на поставляемый товар, обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством. Поставщик обязан представить Покупателю указанные документы одновременно с товаром.

4.3. Покупатель имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности и качеству поставленного Товара. Срок предъявления претензии по количеству и качеству поставленного Товара – 10 дней с даты поставки Товара. Срок предъявления претензии по выявленным скрытым дефектам - в течение всего гарантийного срока, указанного в Спецификации (Приложение №1 к Договору).

4.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества, в том числе нарушения целостности упаковки товара, Покупатель вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Покупателя в течение 7 (семи) дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Покупателем. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.5. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента его получения от Покупателя.

4.6. Гарантийный срок определяется в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору).

4.7. Поставщик гарантирует, что поставляемый по договору Товар не обременен правами третьих лиц, в том числе: не заложен, не находится под арестом, свободен от таможенных формальностей и процедур, и что Поставщик вправе распоряжаться данным Товаром, в том числе поставить его Покупателю в соответствии с условиями Договора и Спецификаций к нему.

Обстоятельства непреодолимой силы

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение договора.

При указанных обстоятельствах Договор может быть расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

• Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3х дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону, с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
• Неизвещение в порядке, предусмотренном Договором, об обстоятельствах непреодолимой силы, лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них, как на основание освобождения от ответственности.

Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 6‑ти месяцев, то каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения своих обязательств по Договору, расторгнув договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение любой из сторон, принятых на себя обязательств, виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. В случае нарушения сроков поставки Товара Поставщик выплачивает неустойку в размере 0,1 % стоимости не поставленного в срок Товара, подлежащего поставке, за каждый день просрочки поставки, но не более 10 % стоимости Товара, поставка которого просрочена.

6.3. В случае нарушения сроков оплаты Покупатель выплачивает неустойку в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы просроченного платежа. В отношении авансовых платежей штрафные санкции не применяются.

6.4. Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

6.5. Все убытки, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора, могут быть взысканы в судебном порядке потерпевшей Стороной в полной сумме сверх неустойки.

Порядок урегулирования споров

7.1. Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся договора, были урегулированы путем обсуждения и обоюдного согласия. Достигнутые договоренности оформляют в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Обязателен досудебный (претензионный) порядок урегулирования любых вопросов. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается уполномоченным лицом Стороны. В претензии указываются адресат, обстоятельства, на которых основаны претензионные требования (с указанием доказательств их подтверждающих), требования предъявителя претензии (а также сумма претензии, если она подлежит денежной оценке, и ее обоснованный расчет), ссылка на соответствующую норму закона и условие договора, перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств, иная информация, которая необходима для эффективного использования претензионного порядка урегулирования спора. Претензия отправляется с использованием средств, позволяющих зафиксировать ее отправление. Срок рассмотрения претензии и направления ответа – 20 календарных дней с даты получения претензии. Ответ на претензию должен быть дан в письменной форме. Ответ на претензию подписывается уполномоченным лицом Стороны. В ответе на претензию указываются: предъявитель претензии, адресат претензии, наименование документа «Ответ на претензию», результат рассмотрения требования предъявителя претензии. При частичном признании/отклонении либо полном отклонении претензионного требования – основания принятого решения со ссылкой на законодательство, перечень прилагаемых документов, иные сведения, которые полагаются необходимыми для урегулирования возникшего спора. Ответ на претензию отправляется с использованием средств, позволяющих зафиксировать ее отправление.

7.3 Возникшие споры и/или разногласия, связанные с Договором, в случае, если Стороны не достигли по ним согласия, подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Заявления и гарантии сторон

Стороны Договора заявляют и гарантируют, что каждая из них:

является должным образом созданным, действующим и правоспособным лицом в соответствии с законами страны, в которой Сторона прошла государственную регистрацию либо иное действие, устанавливающее его статус, обладает полными законными правами и полномочиями для заключения Договора и выполнения всех предусмотренных по нему обязательств;

все необходимые решения, касающиеся заключения Договора должным образом приняты в соответствии с учредительными документами, Договор подписан должным образом уполномоченными для этого представителями и устанавливает юридически действительные и непреложные обязательства;

не нарушает каких-либо положений своих учредительных документов или какого-либо контракта или документа, одной из сторон которых она является, либо связывающего обязательствами ее или любые ее активы, и не нарушают законов, постановлений или правил, которые применяются к ним, их деятельности или Договору.

Дополнительные условия

9.1. В случае реорганизации, изменения банковских или отгрузочных реквизитов, места нахождения Сторона обязана известить об этом другую сторону в течение 3 рабочих дней от даты таких изменений. В случае неисполнения условий данного пункта виновная сторона несёт риск неблагоприятных последствий.

9.2. Любая из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

9.3. При проведении процедур реорганизации, ликвидации, банкротства; изменении почтовых, отгрузочных, расчетных реквизитов; назначении в период действия договора нового лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, отмене доверенностей лиц, уполномоченных на подписание Договора Стороны обязуются информировать о вышеперечисленных изменениях в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их наступления.

Заключительные положения

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Истечение срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по договору, во всем остальном, что не оговорено в Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение договора возможно лишь по письменному соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

10.3. Стороны договорились, что в процессе исполнения условий Договора будут осуществлять постоянную связь посредством обмена корреспонденцией, которая может направляться по электронной почте, указанной в разделе 11 Договора «Место нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон», с последующим предоставлением оригиналов документов не позднее 10 (десяти) рабочих дней от даты получения уведомления по электронной почте.

10.4. В срок до момента получения оригиналов документов, выполненные в электронном виде сканированные копии документов, которые содержат печати и подписи Сторон, имеют ту же юридическую силу, что и соответствующие копии документов, изготовленные на бумажном носителе.

10.5. Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу на электронные почты представителей Сторон, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках Договора. Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления сообщения электронной почты

10.6. Спецификации являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

Место нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

ООО «_____________»

Адрес:_______________

ИНН _____________ КПП _____________

ОГРН ____________

ОКПО ___________

ОКВЭД ________

р/с ___________

к/с _______________

в ___________________

БИК ________

Телефон: _____________;

e-mail: _____________

Директор

_________________________________

Генеральный директор

_______________________________________

Приложение № 1

к договору №__________

от «____» ____________20____г.

Спецификация

г. Санкт-Петербург «____» __________20____г.

Акционерное общество «КировТЭК» (АО «КировТЭК») именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице_____________________________, действующегона основании __________________________________с одной стороны, и

__________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________________________, действующего на основании _____________________________________________________________________, с другой стороны (далее совместно именуемые – Стороны) подписали настоящую Спецификацию к Договору поставки № ____________от «____» _____________20_____г. (далее – Договор) о нижеследующем:

1. По настоящей спецификации к Договору Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующий Товар:

- Посмотреть таблицу с данными

Общая стоимость Товара составляет ___________(______________________) рублей___ копеек, в том числе НДС 20% - ___________(___________) рублей____копеек.

В стоимость Товара включены все расходы Поставщика, в том числе стоимость эксплуатационно-технической документации, стоимость тары и упаковки, все транспортные расходы и расходы на погрузочно-разгрузочные работы, страхование, таможенные пошлины, налоги, обязательные платежи и иные сборы по доставке товара до места поставки.

Общие требования к Товару:_______________________________________________________________

Функциональные и/или технические требования к Товару: _____________________________________

Условия поставки (передачи) Товара: _______________________________________________________

5. Требования к таре, упаковке и маркировке:__________________________________________________

6. Требования к сопроводительной документации:______________________________________________

7. Требования безопасности:_________________________________________________________________

Покупатель осуществляет расчеты с Поставщиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: _________________________________________________

9. Сроки поставки: _________________________________________________________________________

Гарантийные обязательства:_______________________________________________________________

11. Остальные условия, связанные с исполнением сторонами обязательств по поставке Товара, определяются в соответствии с условиями Договора.

- Посмотреть таблицу с данными