Тендер - Поставка лимонной кислоты (включая хранение, перевозка до пункта назначения, погрузо-разгрузочные работы, очистка и санитарная обработка транспортных средств) для организации питания 2024-2025 годах №279753208

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть08 Просмотр сведений о закупке «Поставка лимонной кислоты для организации питания в ГБДОУ детский сад № 83 Приморского района Санкт-Петербурга в▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть годах» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2357

Обоснование заключения контракта: Пункт 5 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги государственным или муниципальным образовательным учреждением, государственным или муниципальным учреждением культуры, уставными целями деятельности которых являются сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, а также иным государственным или муниципальным учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее концертную деятельность, телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, клуб, библиотека, архив) на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Объект закупки: Поставка лимонной кислоты для организации питания в ГБДОУ детский сад № 83 Приморского района Санкт-Петербурга в▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть годах

Описание объекта закупки: Поставка лимонной кислоты для организации питания в ГБДОУ детский сад № 83 Приморского района Санкт-Петербурга в▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть годах

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.39

Дата размещения закупки: 11.09.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:07

Срок завершения подачи оферт: 12.09.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:07

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с контрактом

Срок исполнения контракта: 31.12.2024

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ул.Камышовая, д.12, корп.2, лит.А

Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений.

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: не установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: в соответствии с контрактом

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с контрактом

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с контрактом

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с контрактом

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 83 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, УЛ. КАМЫШОВАЯ, Д.12/К.2

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Город Санкт-Петербург город федерального значения, УЛ КАМЫШОВАЯ, 12/2, ЛИТ.А

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9983

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Шиманко

Имя Ирина

Отчество Николаевна

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

КОНТРАКТ_ПОСТАВКА_КИСЛ_ЛИМ_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть[2] ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} КОНТРАКТ № ПИТ15/83

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Санкт-Петербург «___» _____________ 2024 года

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 83 Приморского района Санкт-Петербурга), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Шиманко Ирины Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороныи _____________________________, в лице ___________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Поставщик, с другой стороны (далее - стороны), заключили настоящий контракт о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик обязуется осуществлять поставку лимонной кислоты (далее –Товар) (включая хранение, перевозка до пункта назначения, погрузо-разгрузочные работы, очистка и санитарная обработка транспортных средств) для организации питания▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть годах по адресу (ам):

197372, г. Санкт-Петербург, ул. Камышовая, д. 12, корп. 2, литер А.

1.2. Количество, цена за единицу Товара и ассортимент поставляемого Товара указаны в «Спецификации» (Приложение №1 к Контракту).

1.3. Поставка осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Контракта, в том числе приложений к нему.

2.СРОК ПОСТАВКИ

2.1. Поставка Товара осуществляется по заявкам Заказчика с момента подписания Контракта Сторонами, по 31.08.2025 г. (включительно).

2.2. В рамках Контакта под одной партией товара Стороны принимают товар, поставленный по одной товарно-транспортной (товарной) накладной либо универсальному передаточному акту.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Направлять Поставщику предварительную заявку на поставку Товара в четверг текущей недели на все дни следующей недели. Заказчик вправе внести корректировку в заявку не позднее 11:00 часов предыдущего рабочего дня до предполагаемой даты поставки.

3.1.2. В заявке на поставку Заказчик указывает:

- Дату составления заявки;

- Дату и время поставки Товара;

- Адрес поставки и наименование Заказчика;

- Наименование, количество и ассортимент поставляемого Товара.

3.1.3. Заявка составляется в письменной форме, должна быть заверена круглой печатью Заказчика и подписана уполномоченными работниками Заказчика (с указанием должности). Заявка может быть направлена посредством факса.

3.1.4. Хранить полученный Товар в условиях, соответствующих действующим нормам и правилам хранения.

3.1.5. Сообщать Поставщику о несоответствии поставленного Товара по количеству и/или ассортименту, и/или качеству, составлять соответствующие акты.

3.1.6. Осуществлять контроль качества и количества поставляемого Товара

3.1.7. Принять поставленный Товар в порядке и в сроки, установленные настоящим Контрактом, с подписанием товарно-транспортной (товарной) накладной либо универсального передаточного акта.

3.1.8. Оплатить Поставщику поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.2. Поставщик обязан:

3.2.1. Поставлять Товар надлежащего качества, ассортимента и количества в соответствии с условиями Контракта, в точном соответствии со «Спецификацией», заявками Заказчика. Поставка Товара с показателями качества ниже, указанных в Приложении № 1 к настоящему Контракту, не допускается.

3.2.2. Поставляемый Товар по пищевой ценности и показателям безопасности должны соответствовать требованиям, установленным «Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденными решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 с учетом Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13.06.2012 № 89 «О применении Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)».

3.2.3. Остаточный срок годности поставляемых продуктов должен составлять:

для товара с нормативным сроком годности 5 дней остаточный срок годности должен составлять не менее 3 дней; для товара с нормативным сроком годности 14 дней остаточный срок годности должен составлять не менее 9 дней; для товара с нормативным сроком годности 20 дней остаточный срок годности должен составлять не менее 13 дней; для товара с нормативным сроком годности 25 дней остаточный срок годности должен составлять не менее 15 дней; для товара с нормативным сроком годности 30 дней остаточный срок годности должен составлять не менее 21 день; для товара с нормативным сроком годности 90 дней остаточный срок годности должен составлять не менее 54 дня; для товара с нормативным сроком годности 120 дней остаточный срок годности должен составлять не менее 90 дней; для товара с нормативным сроком годности 3 месяца остаточный срок годности должен составлять не менее 54 дня; для товара с нормативным сроком годности 4 месяца остаточный срок годности должен составлять не менее 2 месяца 15 дней; для товара с нормативным сроком годности 6 месяцев остаточный срок годности должен составлять не менее 3 месяца 15 дней; для товара с нормативным сроком годности 8 месяцев остаточный срок годности должен составлять не менее 5 месяцев; для товара с нормативным сроком годности 9 месяцев остаточный срок годности должен составлять не менее 5 месяцев; для товара с нормативным сроком годности 10 месяцев остаточный срок годности должен составлять не менее 6 месяцев; для товара с нормативным сроком годности 1 год остаточный срок годности должен составлять не менее 7 месяцев; для товара с нормативным сроком годности 1 год 6 месяцев остаточный срок годности должен составлять не менее 10 месяцев; для товара с нормативным сроком годности 1 год 8 месяцев остаточный срок годности должен составлять не менее 1 года; для товара с нормативным сроком годности 2 года остаточный срок годности должен составлять не менее 1 года 2 месяца; для товара с нормативным сроком годности 3 года остаточный срок годности должен составлять не менее 1 года 10 месяцев; для товара с нормативным сроком годности 4 года остаточный срок годности должен составлять не менее 2 года 4 месяца.

3.2.4. В соответствии с требованиями действующего законодательства и внедренной им системой управления качеством и безопасностью пищевых продуктов на основе принципов ХАССП осуществлять хранение Товара, фасовку, перевозку до пункта назначения, погрузо-разгрузочные работы, очистку и санитарную обработку транспортных средств, используемых для перевозки Товара.

По требованию Заказчика, в указанный им срок, предоставлять документы и информацию, подтверждающие соблюдение требований, установленных в настоящем пункте, в том числе результаты проверок Роспотребнадзора, сертификат соответствия – в случае проведения добровольной сертификации.

По требованию Заказчика, в указанный им срок, обеспечить уполномоченным представителям Заказчика возможность непосредственной проверки соблюдения требований, установленных в настоящем пункте Контракта, в том числе обеспечить им непосредственный доступ к местам хранения Товара Поставщиком, транспортным средствам, осуществляющим перевозку Товара.

3.2.5. Каждая партия Товара должна сопровождаться товарно-транспортными (товарными) документами либо универсальным передаточным актом, а также ветеринарными сопроводительными документами на продукцию животного происхождения. В товарную (товарно-транспортную) накладную либо универсальный передаточный акт должны быть внесены сведения о реестровом номере свидетельства о государственной регистрации Товара, либо регистрационный номер декларации о соответствии, либо номер сертификата соответствия, о подтверждении соответствия продукции установленным требованиям, наименование изготовителя. Надлежащим образом заверенные копии сертификатов соответствия и/или деклараций о соответствии, и/или свидетельств о государственной регистрации товара, предоставляются Поставщиком Заказчику на весь период поставки на весь ассортимент продукции, подлежащей обязательному сертифицированию или декларированию о соответствии, установленному Постановлением Правительства от 23 декабря 2021 г. N 2425, единовременно при осуществлении первой поставки в адрес Заказчика. В случае истечения срока действия в период поставки какого-либо из документа, подтверждающего качество и безопасность поставляемого Товара, Поставщик обязан незамедлительно произвести замену документа с истекшим сроком действия на надлежащий действующий документ.

3.2.6. Производить доставку поставляемых товаров, а также выгрузку и перенос товаров непосредственно по адресу (адресам), указанному (указанным) в пункте 1.1 Контракта, в помещение пищеблока, указанное Заказчиком. Передача поставляемого Товара осуществляется по товарным (товарно-транспортным) накладным.

3.2.7. Поставлять Товар в полном объеме заказа (заявки). Частичная поставка допускается только по предварительному письменному согласованию с Заказчиком.

3.2.8. Поставщик гарантирует, что условия хранения Товара на складе и условия доставки полностью соответствуют действующим нормативам и законодательным актам в отношении Товара данного вида и установленному температурному режиму.

3.2.9. Доставка Товара осуществляется специально предназначенным или специально оборудованным транспортом Поставщика. Поставщик обязан осуществлять очистку и санитарную обработку транспортных средств, используемых для перевозки продуктов питания.

Доставка Товара должна обеспечиваться Поставщиком с учетом правил товарного соседства и требований Роспотребнадзора транспортом, предназначенным для перевозки пищевых продуктов, скоропортящиеся продукты питания должны доставляться охлаждаемым или изотермическим транспортом, обеспечивающим необходимые температурные режимы транспортировки.

Водители-экспедиторы, доставляющие продукты питания, должны иметь личные медицинские книжки, спецодежду. Поставщик несет ответственность за состояние транспорта и работу водителя-экспедитора.

3.2.10. Все продукты питания должны проходить проверку в аккредитованном испытательном лабораторном центре в соответствии с программой производственного контроля.

Сроки и интервалы проверок продуктов питания должны проходить согласно программе производственного контроля, утвержденной руководителем организации Поставщика.

3.2.11. Все сотрудники склада Поставщика должны иметь медицинские книжки и проходить медицинское освидетельствование в соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими требованиями.

3.2.12. Осуществлять замену товаров, не соответствующих условиям Контракта, в сроки, указанные Заказчиком.

3.2.13. При выявлении недопоставки Товар восполнить недопоставленное количество Товара в сроки, указанные Заказчиком.

3.2.14. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств. Данная информация предоставляется Поставщиком в течение 3 дней с момента получения запроса Заказчика.

О сложностях, возникающих при исполнении Контракта, Поставщик обязан незамедлительно уведомить Заказчика.

3.3. Заказчик:

3.4.1. Вправе требовать от Поставщика надлежащего выполнения обязательств по настоящему Контракту.

3.4.2. Обеспечивает проведение экспертизы поставленного Товара, предусмотренной ч. 3 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.4.3. Вправе предъявить требования, связанные с недостатками Товара, если они обнаружены в течение его срока годности.

4. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена Контракта составляет: ______________________________, в том числе НДС на сумму ______________ (__________________) рублей __ копейки/ НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

в 2024 году: ______________ рублей (____________________), в том числе НДС на сумму ______________ (__________________) рублей __ копейки/ НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством РФ.

в 2025 году: _______________________ рублей (______________________), в том числе НДС на сумму ______________ (__________________) рублей __ копейки/ НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством РФ.

4.2. В цену Контракта включены все расходы на перевозку, разгрузку, перенос Товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также прочие расходы, связанные с исполнением Контракта.

Оплата поставленного Товара осуществляется по цене, установленной Контрактом.

4.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Цена Контракта может быть изменена в случаях, предусмотренных действующим законодательством и разделом 11 Контракта.

4.4. Оплата за поставленный Товар производится Заказчиком ежемесячно в срок не более чем в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приёмки товара путем перечисления платежным поручением денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, на основании представленных Поставщиком документов на оплату: счета, счета-фактуры, акта сдачи-приемки товара и акта сверки взаимных расчетов, оформленных в отношении поставленного в оплачиваемом месяце Товара и подписанных Заказчиком и Поставщиком, а также претензии Заказчика (при наличии обстоятельств, предусмотренных п.8 Контракта) о взыскании неустойки с уменьшением суммы по Контракту на сумму подлежащей уплате Поставщиком неустойки. Вместо счета-фактуры, товарно-транспортной (товарной) накладной Поставщик вправе представить универсальный передаточный акт, включающий информацию, которая бы содержалась в счете-фактуре и товарно-транспортной (товарной) накладной по отдельности.

4.5. Оплата поставленного Поставщиком Товара подлежит уменьшению на сумму неустойки ( пени, штрафа), исчисленной в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта.

4.6. Основанием для уменьшения размера оплаты является письменная претензия (требование) Заказчика о взыскании неустойки, содержащее расчет пени, штрафа и направленное Поставщику. Заказчик направляет указанную претензию (требование) не ранее получения и подписания документов, указанных в п. 4.4 Контракта, в отношении Товара, поставленного в предыдущем месяце.

4.7. Оплата поставленного Товара осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Надлежащим исполнением Заказчиком своих обязательств по оплате поставленных товаров считается дата списания денежных средств со счёта Заказчика.

4.8. Товары, поставленные сверх количества, предусмотренного Контрактом, не указанные в спецификации, или не соответствующие требованиям Контракта к качеству, не принимаются и не оплачиваются.

4.9. Сверка взаимных расчетов производится Сторонами не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным. Результаты сверки оформляются актом сверки взаимных расчетов, который готовится Поставщиком и подписывается Сторонами.

4.10. Заказчик уменьшает сумму, подлежащую уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

5. ПРИЕМКА ТОВАРА

5.1. Приемка Товара осуществляется уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика по окончании отчётного месяца. Этапом исполнения Контракта считается календарный месяц.

При приеме Товара в день его доставки Поставщиком Заказчик проверяет его соответствие сведениям, указанным в спецификации (Приложение №1). Заказчик осуществляет приемку Товара, в том числе, в части соответствия его количества, ассортимента, объема требованиям, установленным Контрактом.

5.2. О выявленных недостатках Товара Заказчик должен незамедлительно известить Поставщика. В случае отказа Заказчика от приемки Товара Заказчик направляет Поставщику письменный мотивированный отказ в срок, установленный в п. 5.6 Контракта.

5.3. При поставке Товара, соответствующего условиям Контракта, уполномоченное лицо Заказчика подписывает товарно-транспортные (товарные) накладные или универсальный передаточный акт с расшифровкой своей должности и фамилии, а также проставляет печать Заказчика, в срок, указанный в п.5.6. Контракта. Право собственности на передаваемый Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент подписания Заказчиком акта сдачи-приёмки либо универсального передаточного акта.

5.4. Заказчик вправе отказаться от приемки Товара, поставленного с нарушением условий Контракта, в том числе поставленного в нарушенной упаковке, Товара, не соответствующего требованиям Контракта к ассортименту, количеству, качеству (в том числе поставленного без сопроводительных документов, предусмотренных пунктом 3.2.4 Контракта). В данном случае Заказчик не подписывает товарно-транспортную (товарную) накладную и направляет Поставщику письменный мотивированный отказ в срок, установленный для приемки Товара в п. 5.6 Контракта, в котором указывает все выявленные нарушения и устанавливает срок для их устранения Поставщиком.

5.6. По окончании очередного месяца, в котором осуществлялась поставка Товара, Поставщиком составляется акт сдачи-приемки Товара, в котором отражается весь объем и стоимость Товара, поставленного в отчетном месяце. Данный акт предоставляется Поставщиком Заказчику не позднее 15 числа месяца, следующего за оплачиваемым (отчетным).

Заказчик проверят соответствие сведений, указанных в акте сведениям, содержащимся в товарно-транспортных (товарных) накладных либо универсальных передаточных актах, подписанных в оплачиваемом месяце. В случае соответствия сведений в акте сдачи-приемки Товара сведениям, содержащимся в накладных либо универсальных передаточных актах, Заказчик подписывает акт сдачи-приемки Товара. В том случае, если сведения в акте сдачи-приемки Товара не соответствуют сведениям, содержащимся в товарно-транспортных (товарных) накладных либо универсальных передаточных актах, Заказчик, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения акта сдачи-приемки Товара направляет Поставщику письменные замечания к акту.

Поставщик, получивший письменные замечания Заказчика к акту сдачи-приемки Товара, в случае согласия с данными замечаниями направляет исправленный акт Заказчику в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения замечаний Заказчика. В случае несогласия с замечаниями Заказчика Поставщик в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения замечаний направляет Заказчику письменный отказ учесть замечания Заказчика.

6. КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ

6.1. Поставляемый Поставщиком Товар по пищевой ценности и показателям безопасности должны соответствовать требованиям, установленным «Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденными решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 с учетом Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13.06.2012 № 89 «О применении Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)».

6.2. Поставщик при исполнении обязательств по Контракту обязан соблюдать требования нормативно-правовых актов, регулирующих условия хранения, перевозки, приемки, реализации, оборота продовольственного сырья и продуктов питания, том числе:

- Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;

- Технический регламент Таможенного союза от 09.12.2011 № 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

- Технический регламент Таможенного союза от 16.08.2011 № 005/2011 «О безопасности упаковки»;

- Технический регламент Таможенного союза от 09.12.2011 № 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»;

- Технический регламент Таможенного союза от 20.07.2012 № 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»;

- Технический регламент Таможенного союза от 15.06.2012 № 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного диетического профилактического питания»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. СанПиН 2.3.2.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 14.11.2001 № 36;

- Санитарные правила "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий СП 1.1.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть", утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2001 N 18;

- Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.6.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 20.11.2020 № 36;

- Методические рекомендации (МР 2.3.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 17.05.2021;

- Рекомендации по профилактике COVID-19 в предприятиях торговли (МР 3.1/2.3.5.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 01.06.2020;

- Санитарные правила и нормы «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» СанПиН 3.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 4

- Санитарные правила СП 2.4.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28;

Поставляемый Поставщиком Товар должен соответствовать требованиям, указанным в Приложении № 1 к Контракту.

6.3. Поставляемые товары должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации: не должны быть недоброкачественным, контрафактными, с истекшим сроком годности, фальсифицированными. В подтверждение этого Поставщиком при поставке первой партии продуктов питания должны быть представлены товаросопроводительные документы с предоставлением надлежаще заверенных Поставщиком копий сертификатов и/или деклараций соответствия на товар и/или свидетельств о государственной регистрации товара в порядке, установленном п.3.2.5. Контракта (указанные документы предоставляются в тех случаях, когда их выдача предусматривается действующим законодательством). При истечении срока действия данных документов на поставляемую продукцию в пределах срока действия Контракта – заверенную копию вновь полученной декларации о соответствии (сертификата соответствия, свидетельств о государственной регистрации товара).

По дополнительному письменному требованию Заказчика Поставщиком предоставляются для ознакомления подлинники сертификатов и/или деклараций соответствия на товар, свидетельства о государственной регистрации товара.

6.4. Поставщик несет ответственность за качество поставляемых товаров в течение всего срока исполнения Контракта.

7. ТАРА И УПАКОВКА

7.1. Все поставляемые товары должны быть упакованы надлежащим образом и (или) поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей сохранность товара и содержать товарные ярлыки, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе:

в соответствии с ст.18 ФЗ № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; ТР ТС 029/2012.

В случае если Поставщик Товара предполагает их дальнейшее упаковывание в процессе реализации в потребительскую упаковку с изменением их количества и (или) вида их упаковки, то в маркировке таких товаров должна содержаться информация о сроках годности до вскрытия упаковки и после вскрытия упаковки (нарушения ее целостности), но в пределах общего срока годности, а также дополнительно должна указываться информация о дате их упаковывания и упаковщике/производителе, имеющего подтверждающие документы на данный вид деятельности, соответствующие действующему законодательству.

7.2. Упаковка Товара должна быть изготовлена из материалов, допущенных в установленном порядке для контакта с пищевыми продуктами (прошедших государственную регистрацию), и удобна для пользования. Индивидуальная упаковка продуктов питания должна легко открываться ребенком (самостоятельно). Содержимое каждой упаковки товара должно быть однородным и соответствовать всей поставляемой партии товара. Видимая часть содержимого каждой упаковки должна соответствовать содержимому всей упаковки. Для плодоовощной продукции содержание в каждой упаковке должно состоять из плодов (или других съедобных частей плодоовощных культур) одного и того же происхождения, ботанического сорта (разновидности), качества, размера и степени зрелости и развития. Потребительская упаковка должна соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза от 16.08.2011 № 005/2011.

7.3. Маркировка потребительской упаковки и транспортной тары поставляемого Товара (продовольственных товаров) должна соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», Технического регламента Таможенного союза от 09.12.2011 № 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», национального стандарта ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования», ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Межгосударственный стандарт. Кислота лимонная моногидрат пищевая. Технические условия"(введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 17.11.2004 N 78-ст).

. Для продуктов специального назначения для школьного (детского) питания обязательна соответствующая маркировка на упаковке (таре).

7.4. На этикетках или листах-вкладышах продукции, расфасованной и упакованной Поставщиком, кроме информации, указанной в маркировке изготовителя, дополнительно должно быть указано: наименование предприятия упаковщика, его фактический адрес; дата упаковки (для особо скоропортящихся продуктов - дата и время упаковки). Перефасовка продукции, упакованной изготовителем, допускается только если это предусмотрено в технической документации на продукцию или при наличии у фасовщика отдельной технической документации на фасовку.

7.5. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность поставляемого Товара при его транспортировке и хранении.

7.6. Поставка Товара производится в таре Поставщика, обеспечивающей сохранность указанного Товара. Поставщик должен соблюдать требования действующего законодательства о наличии на таре и упаковке товарных ярлыков, маркировки, оформленных в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Тара многоразового использования подлежит возврату Поставщику. Тара и упаковка поставляемого Товара не должна быть нарушена (не должна быть повреждена).

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик уплачивает Поставщику штраф в сумме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей 00 коп.

8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает штраф в размере 10 процентов от цены Контракта, установленной в п. 4.1 настоящего Контракта (этапа).

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), Поставщик уплачивает штраф в сумме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей 00 коп.

8.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства) Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.9. Уплата неустойки не освобождает Стороны от полного выполнения обязательств по настоящему Контракту.

9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры по настоящему Контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9.2. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.

9.3. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты настоящего Контракта и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.

9.4. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.

9.5. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

9.6. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

9.7. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9.8. В силу требований части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации гражданско-правовой спор о взыскании денежных средств по требованию об уплате неустойки (штрафа, пени) может быть передан Стороной на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области после принятия мер по досудебному урегулированию спора по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования).

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по 31.12.2025 г., а в части оплаты – до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Прекращение срока действия Контракта не влечет прекращение обязательств, принятых на себя Сторонами при его исполнении.

10.2. Настоящий Контракт заключен в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 федерального закона от 05.04.2013 №44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.3. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

10.4. Любые изменения и дополнения к Контракту действительны, если они совершены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

11. изменение, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА,

ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

11.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, а также в случае одностороннего отказа от исполнения Контракта.

11.2 Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке, предусмотренном ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.3. В случае расторжения Контракта по соглашению сторон Заказчик и Поставщик подписывают соглашение о расторжении Контракта. Контракт считается расторгнутым со дня подписания сторонами данного соглашения.

11.4. При расторжении Контракта по соглашению Сторон Заказчик оплачивает Поставщику стоимость поставленного Товара в объеме фактически поставленного и принятого Заказчиком Товара.

11.5. Предложение расторгнуть Контракт может быть направлено следующими способами: средствами факсимильной связи, электронной почтой, в письменном виде.

11.6. Условия Контракта могут быть изменены в соответствии с положениями ст. ст.34, 95, части 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.6.1. Условия Контракта могут быть изменены по соглашению Сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема товаров, качества товаров и иных условий Контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объем товаров не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объем товаров не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему товаров исходя из установленной в Контракте цены единицы товаров, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объемов, поставляемых товаров Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товаров;

11.7. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме, не противоречат действующему законодательству и подписаны обеими Сторонами.

12. ФОРС-МАЖОР

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если это явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Контракта. Указанные обстоятельства должны быть подтверждены соответствующим документом, выданным компетентным органом.

12.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить другую Сторону об их возникновении, а также о виде и возможной продолжительности действия в письменной форме в течение 10 (десяти) календарных дней с момента возникновения.

12.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать письменное извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

12.4. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более 30 (тридцати) дней и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Контракт может быть расторгнут Заказчиком и Поставщиком в порядке, установленном действующим законодательством.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. По вопросам, не предусмотренным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. Стороны обязуются своевременно информировать друг друга об изменении их адресов, реквизитов и статуса.

13.3. Настоящий Контракт заключён в электронной форме.

13.4. Все приложения и дополнения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

14. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

14.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

14.2. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей контрактом законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

14.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффинированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

14.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Контрактом срок.

15. ПРИЛОЖЕНИЯ

15.1. Приложение № 1 - «Спецификация».

16. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту № ПИТ15/83 от________________2024г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого:

- Посмотреть таблицу с данными