Тендер - Поставка материалов для уборки ГУП РК «Вода Крыма» №268766692

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть92 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Южный федеральный округ, Крым Респ Место поставки (адрес):Респ Крым, г Симферополь, ул Мраморная, д 35
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 19.03.2024 по 20.03.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:19.03.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):20.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В электронной форме
Подведение итоговПорядок подведения итогов:В электронной форме Документация(материалы_для_уборки) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Заказчик — Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Вода Крыма».

Закупочная комиссия — во исполнение требований Федерального закона Российской Федерации от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон №223-ФЗ), Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Положения о закупке № П-01.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, утвержденного приказом № 446-ОД от 28.12.2023 (далее — Положение) для осуществления закупок товаров, работ и услуг, согласно Плану закупки товаров (работ, услуг) утвержденному на 2024 год, , и протокола заседания Единой комиссии от 13.03.2024 № 1949/223-10/2024.

Согласно Положению о закупке:

Закупка малого объема у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – закупка СМСП) в электронном магазине (п. 36.2 Положения) является неконкурентным способом закупки.

Закупка СМСП осуществляется в соответствии с п. 20.1 Постановления Правительства РФ от 11 декабря 2014 года № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Постановление № 1352).

В целях информационного обеспечения закупок информация и документы о закупках размещаются на Интернет-ресурсах для размещения информации о закупках. Для размещения информации о закупках используются следующие Интернет-ресурсы:

- единая информационная система;

- электронные торговые площадки.

Информация и документы, обязательные к размещению в сети Интернет в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и Положением должны быть доступны для ознакомления без взимания платы.

Между заказчиком и участником не проводится никаких переговоров в отношении заявки, представленной данным участником.

- Посмотреть таблицу с данными

. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ МАЛОГО ОБЪЕМА У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

- Посмотреть таблицу с данными

III. СВЕДЕНИЯ О НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЕ ДОГОВОРА

Обоснование начальной (максимальной) цены договора на поставку материалов для уборки ГУП РК «Вода Крыма

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, в том числе стоимость доставки, стоимость упаковки, маркировки, оформления необходимой документации, таможенной очистки, сертификации, гарантийного обслуживания, НДС и иные налоги и сборы.

Начальная (максимальная) цена договора (далее – НМЦД) определена методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

В целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, услуги для определения НМЦД были направлены запросы о предоставлении ценовой информации 3 (трем) поставщикам (подрядчикам, исполнителям). Было получено 3 (три) ценовых предложения. Заказчиком также осуществлялся поиск ценовой информации в реестре договоров, сбор и анализ информации о ценах товаров, работ, услуг, содержащихся в рекламе, каталогах, описаниях товаров и в других предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц, в том числе признаваемых в соответствии с гражданским законодательством публичными офертами.

НМЦД определяется по формуле:

, где:

– определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

ц i - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i.

Таблица 1. Расчет начальной (максимальной) цены договора

- Посмотреть таблицу с данными

ДОГОВОР № ___________

- Посмотреть таблицу с данными

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Вода Крыма» (сокращенное наименование – ГУП РК «Вода Крыма»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого заместителя генерального директора Сафонова Александра Николаевича, действующего на основании №560 от 18.12.2023 г., с одной стороны, и __________________________ (сокращенное наименование – ________________), именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом положений Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон №223-ФЗ), п. 36.2 Положение «О закупке» П-01.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(далее-Положение), по результатам ___________________, Протокол ___________ от ______202_ года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика, а Заказчик принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора: материалы для уборки ГУП РК «Вода Крыма», далее Товар:
1.2. Наименование, номенклатура (ассортимент), характеристики, количество и цена Товара определяется в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Поставщик гарантирует, что указанный в пункте 1.1. настоящего договора Товар свободен от прав третьих лиц.
1.4. Поставщик передает Заказчику Товар, а также оказывает услуги, связанные с поставкой Товара (далее – сопутствующие услуги):
Осуществляет доставку товара до места поставки, указанного в Заявке на поставку Товара. (Приложение № 3);
Осуществляет разгрузку Товара своими силами (устанавливается на усмотрение инициатора закупки).
1.5. Поставляемый Товар должен быть новым (Товар, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при использовании в обычных условиях.

Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Договора составляет ________ (__________) рублей ___ копеек, в том числе НДС __ % - ______________ (___________) рублей ___ копеек.
2.2. Выплата аванса Договором не предусмотрена.
2.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанные с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.4. Цена договора включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора, в том числе стоимость доставки, стоимость упаковки, маркировки, оформления необходимой документации, таможенной очистки, сертификации, гарантийного обслуживания, НДС и иные налоги и сборы.
2.5. Цена договора, указанная в п. 2.1. настоящего Договора, является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. Цена за единицу Товара указана в спецификации (Приложение № 1), является неотъемлемой частью Договора.
Размер договорной цены, указанный в пункте 2.1 настоящего Договора, может быть изменен в порядке и в случаях, предусмотренных Федеральным законом №223-ФЗ, п. 39.16 Положения путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.
2.6. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора, если данное указано в извещении об осуществлении закупки.
2.7. По соглашению Сторон, с которым в соответствии с Федеральным законом №223 ФЗ, Положением, при изменении предусмотренного договором объема закупаемых Товаров допускается изменение цены Договора, но не более чем на тридцать процентов цены Договора. При увеличении количества поставляемых Товаров допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству Товаров исходя из установленной в договоре цены единицы Товара. При уменьшении предусмотренных договором количества Товаров стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы Товаров. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара.
2.8. В случае указания в товарной (товарно-транспортной или УПД) накладной иной цены, отличной от цены Товара, согласованной Сторонами в Спецификации (Приложение № 1), Заказчик обязан оплатить Товар по цене, указанной в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.9. Заказчик производит оплату по факту поставки партии товара, подтвержденного актом приема-передачи, универсальным передаточным документом (товарной и товарно-транспортной накладной), счетом фактурой, в соответствии с настоящим Договором, на основании выставленного счета на оплату Товара путем перечисления Цены Договора на банковский счет Поставщика, реквизиты которого указаны в разделе 17 Договора, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта приема-передачи.
2.10. Источник финансирования: средства Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Вода Крыма».
2.11. В случае изменения реквизитов расчетного счета Поставщик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.
2.12. Датой оплаты Товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
2.13. Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ и Положением.
2.14. Поставщик в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ обязуется возместить все имущественные потери Заказчика: убытки, возникшие вследствие отказа налоговым органом в применении вычетов по НДС по сделке с Поставщиком; убытки из-за исключения налоговым органом суммы затрат Заказчика по сделке с Поставщиком из расходов для целей расчёта налога на прибыль; сумм, уплаченных покупателем в бюджет из-за добровольного отказа покупателя от применения вычета НДС по операциям с Поставщиком.
2.15. Указанные в п. 2.14. Договора имущественные потери подлежат возмещению в объёме претензий налоговых органов, указанных в акте проверки, решении или требовании либо в объёме добровольно доплаченного налога. Поставщик обязуется возместить Заказчику такие потери в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения от Заказчика мотивированного требования.

Место, срок и условия поставки

3.1. «Поставщик» обязуется поставить товар путём отгрузки (передачи) товара транспортом «Поставщика» грузополучателю:

Адрес поставки: 1) Республика Крым, г. Симферополь, Центральный склад, ул. Мраморная, 35. Грузополучатель - Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Вода Крыма», ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1, КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, расчётный счёт №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв РНКБ Банк (ПАО) БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Корр. Счёт:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, юридический адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская 1А.

3.2. Поставка Товара осуществляется партиями по заявкам Заказчика (Приложение №2 к Договору). Заявка направляется посредством факсимильной связи либо по адресу электронной почты. Поставка партии товара осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента направления заявки Заказчиком, при этом, поставка крайней партии товара должна быть осуществлена до 20 декабря 2024 г., при условии заблаговременного направления Заказчиком заявки Поставщику. В случае, если действующим законодательством Российской Федерации предусмотрены требования, предъявляемые к лицам, поставляющим Товар, составляющий предмет настоящего Договора (объект закупки), Поставщик должен соответствовать данным требованиям.

3.3. В случае, если действующим законодательством Российской Федерации предусмотрены требования, предъявляемые к лицам, поставляющим Товар, составляющий предмет настоящего Договора (объект закупки), Поставщик должен соответствовать данным требованиям.

3.4. Количество и ассортимент Товара указаны в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.5. Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учетом нескольких перегрузок), а также сохранность Товара при хранении. Упаковка должна соответствовать национальным и международным стандартам, техническим условиям, не иметь повреждений и следов вскрытия, с наличием маркировки и аннотаций на русском языке.

3.6. В случаях, предусмотренных в извещении об осуществлении закупки, многооборотная тара, средства упаковки входят в цену договора, установленную пунктом 2.1. настоящего договора и возврату Поставщику не подлежат.

3.7. Датой поставки Товара считается дата приема Товара Заказчиком и подписания Сторонами универсального передаточного документа (товарной и товарно-транспортной накладной) и акта приема-передачи.

3.8. Факт поставки Товара подтверждается универсальным передаточным документом (товарной и товарно-транспортной накладной) с подписью представителя Заказчика, при этом к универсальному передаточному документу (товарной и товарно-транспортной накладной) прилагается надлежащим образом оформленная копия документа (доверенности) представителя Поставщика (подрядчика, исполнителя), актом приема-передачи и документами, подтверждающими доставку Товара и другие документы в установленном порядке.

3.9. Поставщик обязан укомплектовать Товар следующими документами:

• сертификатами соответствия, выданными уполномоченными организациями, и/или другими документами, подтверждающими качество Товара и его соответствие требованиям нормативно-правовых актов Российской Федерации;
• техническими паспортами;
• заполненными, подписанными и скрепленными печатью гарантийными талонами;
• счетами-фактурами;
• счетом;
• товарными (товарно-транспортными) накладными;
• актом приема-передачи (Приложение №3);
• универсально-передаточными документами;
• иными документами по согласованию сторон.

3.10. Доставка товара в места складирования товара, в том числе погрузочные работы, осуществляются силами и за счет Поставщика, без дополнительной оплаты.

3.11. Разгрузочные работы осуществляются силами Поставщика (без дополнительной оплаты)

3.12. Заказчик обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара, поставленного в соответствии с настоящим договором, оформления приемо-сдаточных документов.

3.13. Заказчик обеспечивает условия для приема от Поставщика и хранение Товара, в соответствии с установленными требованиями.

3.14. С момента подписания акта приема-передачи Заказчик несет полную материальную ответственность за принятые материальные ценности. Все риски случайной гибели, утраты или повреждения материальных ценностей переходят к Заказчику.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Поставщика полное и своевременное исполнение обязательств по договору;

4.1.2. Отказаться от приема и оплаты Товара, не соответствующего условиям договора;

4.1.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств и Федеральным законом №223-ФЗ, Положением.

4.1.4. Требовать от Поставщика предъявления сертификата качества на поставляемый товар, иного документа подтверждающего качество товара.

4.1.5. По соглашению Сторон, с которым в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, Положением, при изменении предусмотренного Договором объема закупаемых Товаров допускается изменение цены Договора, но не более чем на тридцать процентов цены Договора. При увеличении количества поставляемых Товаров допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному количеству Товаров исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара. При уменьшении предусмотренных Договором количества Товаров стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Товаров. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара.

4.1.6. Для приемки представленных результатов исполнения Договора (его отдельных этапов), заключенного по результатам закупки, заказчик вправе проводить экспертизу результатов исполнения Договора (его отдельных этапов). Срок проведения экспертизы 30 (тридцати) рабочих дней.

Экспертиза результатов исполнения Договора (его отдельных этапов) проводится на предмет их соответствия условиям Договора. Экспертиза результатов исполнения Договора (его отдельных этапов) может проводиться Заказчиком своими силами, или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты, экспертные организации. Для проведения экспертизы независимые эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к предмету Договора и его результатам.

Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается лицами, проводившими экспертизу. Заключение должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов исполнения Договора (его отдельных этапов) в случае выявления несоответствия этих результатов условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов и устранено поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Обеспечить своевременную приемку и оплату поставленных Товаров в соответствии с разделом 39 Положения и в порядке, предусмотренном настоящим договором;

4.2.2. Требовать оплаты неустоек (штрафа, пени) в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.3. Поставщик вправе:

4.3.1. Требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные договором;

4.3.2. Требовать от Заказчика полную и своевременную оплату поставленного Товара согласно разделу 2 договора;

4.3.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств;

4.3.4. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках настоящего Договора;

4.3.5. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лиц – субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками;

4.3.6. Привлечение субпоставщиков не влечет изменение Цены Договора по настоящему Договору;

4.3.7. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно поставки Товара в рамках настоящего Договора;

4.3.8. По согласованию с Заказчиком досрочно исполнить обязательства по настоящему Договору.

4.4. Поставщик обязан:

4.4.1. своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также к установленному п. 3.2 Договора сроку представить Заказчику Товар в наименовании, количестве и с техническими характеристиками поставляемого Товара, указанными в Спецификации (Приложение № 1). Предоставить Заказчику документы, предусмотренные договором;

4.4.2. Обеспечить передачу Товара в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором;

4.4.3. Обеспечить высокий уровень сохранности товара при его транспортировке, погрузке, хранении;

4.4.4. Передать товар и относящиеся к нему документы Заказчику на условиях, установленных настоящим договором, в количестве и качестве, соответствующим требованию договора, в ненарушенной таре и упаковке, исключающей возможность его порчи или уничтожения при перевозке и хранении. Предоставить вместе с товаром: копию российского сертификата качества (декларацию) (в случаях, установленных законодательством Российской Федерации); сертификат соответствия производителя на русском языке, заверенный печатью Поставщика(в случаях, установленных законодательством Российской Федерации); регистрационное удостоверение Поставщика (в случаях, установленных законодательством Российской Федерации), Инструкцию пользователя (руководство по применению, эксплуатации) на русском языке для каждого вида товара;

4.4.5. В случае недопоставки Товара восполнить не поставленное количество Товара в течение 10 рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования Заказчиком;

4.4.6. В случае поставки Товара, имеющего скрытые недостатки, принять от Заказчика Товар и заменить его на аналогичный Товар в течение 10 рабочих дней или возвратить Заказчику сумму за Товар в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком требования о замене;

4.4.7. Заказчик вправе удержать стоимость затрат по устранению недостатков из причитающихся Поставщику платежей;

4.4.8. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора, а также к установленному договором сроку обязан предоставить заказчику Товары, предусмотренные договором;

4.4.9. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.

4.5. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора:

4.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний отчетный период. Юридическое лицо в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

4.5.2. В отношении Поставщик – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера Поставщика отсутствует судимость за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также в отношении указанных физических лиц не применено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с оказанием Услуги и административного наказания в виде дисквалификации.

5. Обеспечение исполнения Договора

5.1. Обеспечение исполнения Договора предусмотрено для обеспечения исполнения Поставщиком его обязательств по Договору, в том числе таких обязательств, как поставка Товара надлежащего качества, соблюдение сроков поставки Товаров, оплата неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора, возмещение ущерба.

5.2. Обеспечение исполнения Договора не применяется, если участником закупки, с которым заключается Договор, является государственное или муниципальное казенное учреждение.

5.3. Заказчиком предусмотрено обязательное условие обеспечения исполнения договора. Способами обеспечения исполнения договора являются независимая гарантия, выданная гарантом и соответствующая требованиям Федерального закона №223-ФЗ, Положения или внесение денежных средств на счет Заказчика (залог денежных средств).

5.4. Способ обеспечения исполнения договора определяется Поставщиком самостоятельно.

5.5. Размер обеспечения исполнения Договора составляет 5% (пять процентов) начальной (максимальной) цены Договора, что составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,87(сто девятнадцать тысяч семьсот тридцать одна тысяча 87копеек).

5.6. Поставщик в ходе исполнения Договора вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом Поставщик может изменить способ обеспечения исполнения Договора.

5.7. Независимая гарантия, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения Договора, заключаемого по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, должна соответствовать требованиям статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ и Постановления № 1397.

5.7.1. Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, требованиям, предусмотренным пунктом 5.7 Договора, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком.

5.8. Требования к обеспечению исполнения договора, предоставляемому в виде залога денежных средств:

5.8.1 Залог денежных средств в виде способа обеспечения исполнения договора должен быть перечислен участником закупки до заключения Договора, и будет находиться у Заказчика до момента исполнения Поставщиком всех обязательств перед Заказчиком.

5.8.2 На момент подписания настоящего договора Заказчиком денежные средства должны быть зачислены на расчетный счет Заказчика (Получатель: ГУП РК «Вода Крыма» ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0947 ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть АО "ГЕНБАНК" г. Симферополь к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьр/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

5.8.3 Возврат обеспечения исполнения договора осуществляется в течение семи рабочих дней со дня надлежащего исполнения поставщиком всех обязательств по Договору и направления соответствующего уведомления заказчику в порядке, предусмотренном Договором.

5.9. Обеспечение исполнения Договора прекращается в следующих случаях:

- вследствие прекращения обязательств по настоящему договору, в том числе его исполнением (подписанием актов приема-передачи товара, выполненных работ, оказанных услуг и др.);

- вследствие перехода прав на обеспечение исполнения Договора к Заказчику.

5.10. Случаями, когда Заказчик получает право требования выплаты денежных средств по представленному Поставщиком обеспечению исполнения Договора, выступают факты неисполнения Поставщиком перед Заказчиком своих обязательств по Договору. Обеспечение исполнения Договора распространяется, в том числе, на убытки, понесенные Заказчиком, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору.

5.11 В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по договору:

- если Поставщиком был выбран способ обеспечения исполнения договора в виде перечисления в качестве обеспечения на счет Заказчика денежных средств, то указанные средства Поставщику не возвращаются;

-если Поставщиком был выбран способ обеспечения исполнения договора в виде независимой гарантии, то Заказчик обращается к гаранту за выплатой денежных средств в размере обеспечения исполнения договора. Гарант обязан рассмотреть требование не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения указанного требования. Гарант обязан уплатить бенефициару денежную сумму по независимой гарантии в размере, указанном в требовании, не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования бенефициара, соответствующего условиям настоящей независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

5.12. Обеспечение исполнения Договора сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Поставщика или Заказчика.

5.13. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договором и иных документов по обеспечению исполнения Договора, несет Поставщик.

6. Порядок приема Товара

6.1. Приемка-передача Товара осуществляется на основании универсального передаточного акта (товарной и товарно-транспортной накладной), производится уполномоченным представителем Заказчика (приемочной комиссией, созданной на основании п. 39.27 Положения) на складе Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Товара:

- на предмет соответствия товара, переданного Поставщиком, заявке Заказчика (Приложение №2), требованиям, установленными в Спецификации товара (Приложение № 1), в том числе по количеству, наименованиям и характеристикам - соответствия переданного товара товару, указанному в УПД (товарной и товарно-транспортной накладной), представленной Поставщиком;

- на отсутствие внешних повреждений товара, наличие документов, подтверждающих качество и безопасность товара, маркировку, целостность и состояние упаковки, срок годности (хранения) товара.

Уполномоченный представитель Поставщика вправе присутствовать при приеме-передаче Товара.

Приемка результатов исполнения Договора (его отдельных этапов) оформляется документом о приемке.

6.2. Количество Товара, передаваемого Заказчику, должно точно соответствовать количеству, указанному в товарораспорядительных документах. Маркировка Товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Товара при ее приемке.

Приёмка товара по количеству и качеству производится, в части не противоречащей настоящему Договору, в порядке, установленном постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» от 25 апреля 1966 года № П-7;

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» от 15 июня 1965 года № П-6.

6.3. Универсальный передаточный документ (товарная и товарно-транспортная накладная) и счет-фактура должны полностью соответствовать выставленному счету на оплату Товара.

6.4. В случае, когда при визуальном осмотре, проверке и подсчете поставленного Товара в процессе его приема-передачи обнаружены брак и/или недостача Товара и/или несоответствие условию об ассортименте либо иным условиям настоящего Договора, Заказчик обязан приостановить дальнейшую приемку товара и немедленно сделать отметки об этом в акте приема-передачи, а также составить акт о браке/недостаче/несоответствии или рекламации в 2-х экземплярах, а также, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Товара, заказчик направляет поставщику письменный мотивированный отказ от подписания документа о приемке.

6.5. Поставщик, получивший уведомление о недостатках поставляемого товара, обязан заменить поставленный товар ненадлежащего качества товаром надлежащего качества в надлежащем количестве в течение 10 рабочих дней. В случае нарушения Поставщиком согласованных Заказчиком сроков замены товара, Поставщик несет ответственность в порядке, предусмотренном настоящим договором и действующим законодательством.

6.6. Заказчик отказывает в приемке результатов исполнения Договора (его отдельных этапов) в случае несоответствия представленных результатов (его отдельных этапов) условиям Договора, за исключением случая, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов и устранено Поставщиком.

6.7. При обнаружении Заказчиком скрытых недостатков товара составляется Акт о скрытых недостатках товара, который должен быть составлен в течение 5 дней по обнаружению недостатков, однако, не позднее истечения гарантийного срока.

6.8. После проверки Товара, получения документов, предусмотренных пунктом 3.9. настоящего Договора, и завершения приема-передачи Товара, уполномоченные на это лица подписывают универсальные передаточные акты (товарные и товарно-транспортные накладные) и акт приема-передачи (приложение №3). Один экземпляр универсального передаточного акта (товарной и товарно-транспортной накладной) и акт приема-передачи остается у Заказчика, другой — передается Поставщику.

6.9. После того, как Стороны подписали универсальные передаточные акты (товарные и товарно-транспортные накладные) и акт приема-передачи, Товар считается переданным Поставщиком и принятым Заказчиком. С этого момента право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику.

6.10. Риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания Сторонами универсальные передаточные акты (товарные и товарно-транспортные накладные), акта приема-передачи и приема Товара Заказчиком.

6.11. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара Заказчику по Договору, считается факт передачи товара Поставщиком, что подтверждается утвержденным (подписанным) актом приемом -передачи Товара.

7. Качество и комплектность товара.

7.1. Поставщик гарантирует, что качество и комплектность поставляемого Товара соответствует назначению, требованиям соответствующих стандартов, ГОСТов, установленных в Российской Федерации для данного вида Товара, требованиям Договора, а также качественным удостоверениям производителя, сертификатам соответствия, паспортам и т.п., товар маркирован в соответствии с установленными для данного вида товаров стандартами, условиями, а также иными требованиями, предъявляемыми к указанным товарам для реализации их в оптовой и розничной торговле на территории Российской Федерации.

7.2. Товар должен быть новым и не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных и/или опытных образцов.

7.3. Товар должен быть заводского изготовления.

7.4. На все виды поставленного Товара Поставщик предоставляет Заказчику правильно оформленные сертификаты, а также другие документы, подтверждающие качество Товара и его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации. Вышеуказанные документы предоставляются Заказчику при передаче Товара. Наличие указанных документов не освобождает Поставщика от ответственности за поставку Товара ненадлежащего качества.

7.5. Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждений и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учетом нескольких перегрузок), а также сохранность Товара при хранении. Упаковка должна соответствовать национальным стандартам Российской Федерации или международным стандартам, не иметь повреждений и следов вскрытия.

7.6. На поставляемый Товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара.

7.6.1. Гарантийный срок производителя на поставляемый Товар указывается в гарантийном талоне либо в документе его заменяющем.

7.6.2. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона, либо документа его заменяющего. Гарантийный срок Поставщика не может быть менее срока, установленного производителем.

7.7. Поставщик вместе с Товаром передает Заказчику гарантийный талон (к каждой единице Товара), предоставляет подробную информацию о порядке обращения и взаимодействия со службой технической поддержки или иным структурным подразделением, в том числе производителя, ответственных за исполнение гарантийных обязательств, и обязуется в период гарантийного срока за свой счет производить устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

7.7.1. Срок исправления недостатков Товара, выявленных в гарантийный период, не должен превышать 10 рабочих дней с момента письменного заявления о них Заказчиком.

7.8. Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством поставленного Товара, в течение установленного гарантийного срока. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации.

7.9. При выявлении Заказчиком недостатков поставленного товара составляется акт. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты) поставленного Товара, согласования порядка и сроков их устранения, Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих со дня получения письменного запроса Заказчика.

7.10. Течение гарантийного срока прерывается на время, в течение которого поставленный Товар не мог эксплуатироваться вследствие выявленных Заказчиком недостатков, возникших по вине Поставщика.

8. Гарантии

8.1. Поставщик при поставке предоставляет Заказчику всю необходимую документацию на поставляемый товар (копия сертификата соответствия или декларации о соответствии, согласно нормативных правовых актов Российской Федерации).

8.2. Поставщик гарантирует соответствие поставляемого Товара требованиям нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации, санитарным и иным требованиям, сертификатам соответствия.

8.3. Поставщик гарантирует, при наступлении гарантийного случая в период действия гарантийного срока на поставленный Товар, произвести действия по замене Товара по гарантии в срок, не более 10 (десяти) рабочих дней.

8.4. Гарантийный срок составляет не менее срока, установленного заводом-изготовителем.

9. Ответственность Сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность согласно условиям настоящего Договора и нормам действующего законодательства Российской Федерации.

9.2. Сторона взыскивает с другой Стороны, нарушившей свои обязательства по Договору, убытки в полной сумме сверх неустойки, если иное не будет определено в претензии.

9.3. Если Поставщик не приступает своевременно к исполнению Договора, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

9.4. Если во время выполнения обязательств по договору станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе требовать в срок 10 рабочих дней с момента надлежащего уведомления устранения недостатков и при неисполнении Поставщиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора, а также потребовать возмещения убытков Поставщиком.

9.5. В случае нарушения Поставщиком условий пункта 3.9. настоящего Договора, Заказчик имеет право потребовать от Поставщика уплатить неустойку за непредставление подлинников документов.

9.6. В случае отказа или уклонения Поставщика от устранения выявленных недостатков (дефектов), Заказчик имеет право устранить такие недостатки (дефекты) за свой счет, а Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного требования Заказчика возместить последнему расходы, а также уплатить штраф в размере и в порядке, указанном в настоящем разделе Договора.

9.7. В случае причинения Поставщиком или его субпоставщиком ущерба (убытков) третьим лицам (в том числе в результате повреждения принадлежащего им имущества) в ходе выполнения обязательств по Договору, последний обязан принять меры к возмещению причиненного ущерба (убытков) и возместить причиненный ущерб (убытки) в любой форме и способом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.8. В случае если в результате проверки, проводимой налоговым органом у Заказчика, к Заказчику будут применены налоговые санкции из-за недобросовестности (в качестве налогоплательщика) Поставщика и (или) его контрагентов, Поставщик обязан уплатить штраф Заказчику в размере налоговых санкций, предъявленных Заказчику налоговым органом. Вышеуказанный штраф возмещается Поставщиком на основании претензии Заказчика.

9.9. За поставку Товара ненадлежащего качества Заказчик имеет право:

- требовать замены товара Поставщиком;

- отказаться от оплаты Товара, не соответствующего требованиям, установленным к его качеству;

- требовать возврата уплаченной Поставщику за Товар суммы в случае, если недостатки Товара по качеству выявлены в течение срока годности.

9.10. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.11. Размер штрафа, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных в Договоре, устанавливается Договором в порядке, предусмотренном пунктами 9.12 – 9.13 настоящего Договора, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены Договора, или в случае, если Договором предусмотрены этапы исполнения Договора, как процент этапа исполнения Договора (далее - цена Договора (этапа)).

9.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы: __________________ руб., определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.13 настоящего Договора):

а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

9.13. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы _______________ руб., определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

9.14. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы _______________ руб., определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

9.15. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.16. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

9.17. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

9.18. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

9.19. Заказчик вправе требовать от Поставщика уплаты штрафа по каждому факту неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору, в том числе, но не ограничиваясь, за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий, предусмотренных разделом 4 настоящего Договора.

9.20. Пени и штрафы уплачиваются Поставщиком в добровольном порядке посредством перечисления взыскиваемых сумм по указанным Заказчиком в требовании реквизитам. Поставщик представляет Заказчику документальное подтверждение такого перечисления в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты осуществления платежа.

9.21. Заказчик вправе зачесть сумму пени и штрафов, в счет сумм платежей, подлежащих уплате Поставщику по Договору. В этом случае Заказчик направляет Поставщику уведомление о зачете, в котором указывается, что зачет требований производится в порядке ст. 410 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а также указываются суммы и периоды возникновения обязательств, периоды просрочки.

9.22. Применение предусмотренных мер ответственности не лишает Заказчика права на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком своих обязательств.

9.23. Сторона освобождается от уплаты штрафа (пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.24. Ответственность виновного за разглашение сведений, составляющих государственную, налоговую, коммерческую тайны определяется законодательством Российской Федерации.

9.25. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору и устранения нарушений.

9.26. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Договора в срок.

10.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

10.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1 Договора, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжения Договора без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

11. Срок действия договора.

11.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его заключения либо с момента подписания на электронной торговой площадке усиленными электронными цифровыми подписями Поставщика и Заказчика в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и действует до 31.12.2024 г.

11.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

12. Порядок изменения и расторжения договора

12.1. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, по решению суда и в одностороннем порядке по требованию одной из сторон в порядке, предусмотренном гражданским законодательством, Федеральным законом №223-ФЗ. При этом расторжение Договора не освобождает стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов.

12.2. Изменение существенных условий Договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных р. 39 Положения.

12.3. Изменение и расторжение настоящего Договора по соглашению сторон осуществляется путем подписания сторонами дополнительного соглашения.

12.4 Требование об изменении или о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение изменить или расторгнуть Договор либо неполучения ответа в тридцатидневный срок.

12.5 При расторжении Договора по соглашению сторон оплата поставленных по Договору Поставщиком и принятых Заказчиком Товаров производится в сроки, предусмотренные подписанным Сторонами соглашением о расторжении Договора, которые в любом случае не могут превышать 12 месяцев. До момента оплаты стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем поставленных Товаров Поставщиком.

12.6 Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор) в случае:

- поставка товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок (пункт 2 статья 523 ГК Российской Федерации);

- неоднократного (более 2х раз) нарушения сроков поставки товаров по Заявке Заказчика (пункт 2 статья 523 ГК Российской Федерации);

- не устранение недостатков, выявленных в ходе исполнения договора или невозможность их устранить из-за существенности (пункт 3 статья 723 ГК Российской Федерации);

- отказ или уклонение Поставщика от исполнения обязательств по замене товара ненадлежащего качества в сроки, установленные настоящим договором;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным извещением о проведении процедуры закупки, документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

12.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия этого решения, размещается на официальном сайте и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

12.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

12.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

12.11. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством в случае:

- неоднократного нарушения Заказчиком сроков оплаты товаров;

- неоднократной невыборки товаров Заказчиком.

12.12. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком, подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

12.13. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

12.14. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

12.15. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

13. Порядок урегулирования споров

13.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий.

13.2. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

13.3. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

13.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Республики Крым.

14. Антикоррупционная оговорка

14.1 При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники:

не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие- либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели;

не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора, законодательством, как дача (получение) взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

14.2 В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений раздела 14 Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме (уведомлении). В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений раздела 14 Договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

14.3 В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

15. Прочие условия

15.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по почтовому адресу Стороны, указанному в разделе 17 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

15.2. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

15.3. В случае перемены Заказчика по договору права и обязанности Заказчика по настоящему договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

15.4. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчиком и Поставщиком является основанием для регистрации сведений об исполнении Договора в Реестре контрактов в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

15.5. Договор заключен в порядке, предусмотренном Федеральным законом №223-ФЗ, Положением (дополнительно Стороны вправе оформить Договор в письменном виде в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и Договор, заключенный в электронной форме).

15.6. В части, не предусмотренной настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.

16. Приложения к Договору

16.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

16.2. Перечень приложений к настоящему Договору:

-Приложение № 1. Спецификация на поставку товара;

-Приложение № 2. Заявка на поставку (форма).

-Приложение № 3 Акт приема-передачи (форма).

17. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору №___________

от «___»_____________2024года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

г. Симферополь « ____» ____________2024 года

1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика, а Заказчик принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора следующий Товар:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Настоящая Спецификация вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью Договора поставки товара № ___________ от «___» ___________ 202_ года.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к Договору №___________

от «___» _________202_ года

НАЧАЛО ФОРМЫ

Заявка на поставку __________________

ЗАЯВКА

на поставку товара

Заказчик: ____________________________________________________

Адрес: _________________________________________________________

Поставщик: _____________________________________________________

Адрес: _________________________________________________________

На основании п. 1.1. Договора поставки товара от "__"___________ ____ г. N _____ Заказчик просит осуществить поставку партии товара в следующем количестве и ассортименте:

- Посмотреть таблицу с данными

Срок поставки: ________________________________________________.

Условия поставки: _____________________________________________.

Примечания: ____________________________________________________

_______________________________________________________________.

КОНЕЦ ФОРМЫ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №3

к Договору №___________

от «___» _________202_ года

НАЧАЛО ФОРМЫ

- Посмотреть таблицу с данными

Акт приема-передачи

________________ «__» __________ 20 г.

Комиссия в составе: ___________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

(должность, место работы, Ф.И.О.)

С участием представителя поставщика, незаинтересованной организации, общественности _____________________________________________________________________________.

(должность, наименование организации, Ф.И.О.)

Комиссия ознакомлена с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 N П-7 и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 года № П-6. «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству»

Наименование поставщика _________________________________________________.

Дата и номер документа о вызове представителя поставщика _____________________________________________________________________________.

Договор о поставке товара N ______ от "___" ___________________________ г.

________________________________________________________________________.

Дата и N счета-фактуры ____________________________________________________.

Дата и номер товарной накладной ___________________________________________.

Дата и номер документа, удостоверяющего качество продукции (товара) ____________________________________________________________________________.

Время доставки продукции на склад получателя ______________________________.

Состояние тары и упаковки в момент осмотра продукции, содержание наружной маркировки тары, в чьей таре, упаковке предъявлена для осмотра продукция (изготовителя или отправителя) ________________________________________________.

Дата вскрытия тары и упаковки ____________________________________________.

Замечания по маркировке, таре, упаковке, а также количество продукции, к которому относится каждый из обнаруженных недостатков _______________________ ___________________________________________ и проводилась выборочная проверка продукции (на каком основании: ГОСТ, технические условия, особые условия поставки, другие обязательные правила, договор) - порядок отбора продукции _____________________________________________________________________________.

Определение количества продукции (товаров) производилось на исправных

весах или другими измерительными приборами, проверенными в установленном

порядке _______________________________________________.

Отметка о выдаче груза ________________________________________ (имеется, не имеется).

При проверке груза установлено:

- Посмотреть таблицу с данными

Подробное описание выявленных недостатков и их характер _________________ _____________________________________________________________________________.

Основания, по которым продукция переводится в более низкий сорт, со ссылкой на стандарт, технические условия, другие обязательные правила _______ _____________________________________________________________________________.

Количество некомплектной продукции, перечень недостающих частей, узлов и деталей и их стоимость _________________________________________, номера ГОСТов, технических условий платежей, образцов (эталонов), по которым производилась проверка качества продукции __________________________________.

Другие данные, которые, по мнению комиссии, необходимо указать в акте для подтверждения ненадлежащего качества и количества _.

Заключение комиссии о характере выявленных дефектов в продукции и причинах их возникновения ___________________________________________________ _____________________________________________________________________________.

Члены комиссии предупреждены об ответственности за подписание акта, содержащего данные, не соответствующие действительности _____________________ _____________________________________________________________________________.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора между Сторонами.

Подписи членов комиссии:

1. ____________________ 2. ___________________ 5. _______________________

3. ____________________ 4. ___________________

Представитель поставщика

_________________________________ ___________

(подпись)

М.П.

КОНЕЦ ФОРМЫ

- Посмотреть таблицу с данными