Тендер - Поставка медицинского кислорода жидкого №283330349

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть49 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Свердловская облМесто поставки (адрес):Свердловская обл., г. Кировград, ул. Свердлова, 41 а, станция хранения и газификации жидкого кислорода
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков Извещение_о_проведении_запроса_котировок_в_эл._форме_СМП_(2) - Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к извещению

Описание объекта закупки

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с данными

Товар предназначенный для поставки: кислород жидкий медицинский, ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Место поставки товара: Свердловская область, г. Кировград, ул. Свердлова, 41-а, станция хранения и газификации жидкого кислорода ГАУЗ СО «Кировградская ЦРБ».

Срок поставки: – с 01.01.2025г. по 31.12.2025г.

Условия поставки товара:

- поставка товара осуществляется по мере необходимости, в соответствии с предварительно поданной заявкой, в течение 2-х календарных дней, в рабочие дни с 08.00 до 15.00 часов, в количестве, указанном в заявке Заказчика;

- ориентировочная периодичность поставки – не чаще 1 раза в месяц;

- Поставщик осуществляет доставку товара до Заказчика транспортом, оборудованным в соответствии с «Правилами перевозки опасных грузов автомобильным транспортом», проводит погрузочно-разгрузочные работы своими силами или силами привлеченной им сторонней сервисной организации, за свой счет;

- слив осуществляется персоналом Поставщика, имеющим необходимые допуски к транспортировке и сливу жидкого кислорода в криогенные ёмкости.

- поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к качеству и безопасности, которые предусмотрены для данного вида товара действующим законодательством Российской Федерации, а также требованиям нормативной документации по технологическим регламентам, утвержденным законодательством Российской Федерации в установленном порядке, действующим стандартам, ГОСТам, ТУ, что подтверждается предоставлением: копий сертификатов соответствия (декларации соответствия), выданных производителем товара на каждую партию товара, санитарно-эпидемиологическими заключениями (в случае, если товар подлежит обязательной гигиенической сертификации); паспорта безопасности на всю поставляемую продукцию.

- в случае, если товар поставлен со скрытыми недостатками, Заказчик вправе потребовать его замены в трёхдневный срок;

- Поставщик несёт ответственность за соблюдение требований безопасности при сливе жидкого кислорода;

- приемка жидкого кислорода производится по указателю уровня жидкого кислорода на газификаторе с учетом потерь при переливе;

- требования к сроку и объему предоставления гарантий качества предъявляются на весь объем поставленного товара.

Приложение № 2

к извещению

На бланке организации

Дата исх. номер

Форма заявки на участие в запросе котировок

на поставку _________________________________________

(наименование предмета закупки)

1.Общие сведения об участнике (юридическом лице, индивидуальном предпринимателе)

- Посмотреть таблицу с данными

Информация об участнике (физическом лице)

- Посмотреть таблицу с данными

Изучив, извещение о запросе котировок, ________________________________________________________________________________,

(наименование Участника закупки)

в лице __________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя)

Соглашаемся со всеми условиями, указанными в Извещение №___________________________ о проведении запроса котировок, в проекте договора и согласен заключить Договор, установив цену договора на поставку товара ________________________ в размере ____________ (_________________) руб. _________ коп., в том числе НДС ___ % ____________(___________) руб._______________коп. (в случае если НДС не применяется указать основания). Цена договора включает в себя: стоимость товара, упаковки, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, транспортных и погрузо-разгрузочных расходов, в том числе выгрузку из транспорта Поставщика в место поставки.

Срок и условия поставки товара согласно условиям договора.

Если наше предложение будет признано лучшим, мы берем на себя обязательства подписать договор с ГАУЗ СО «Кировградская ЦРБ» на поставку товара ___________________________________________________

(наименование предмета закупки)

Настоящей декларацией ____________________________________________________________

(наименование участника закупки)

подтверждает, что соответствует следующим требованиям к участникам закупки:

1) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации,
по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

4) отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии, лицо, осуществляющее функции по организации и осуществлению закупок заказчика, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на поставку товара, который должен быть поставлен в соответствии с запросом котировок, данный товар будет в любом случае поставлен в полном соответствии с извещением о запросе котировок в пределах предлагаемой нами стоимости Договора.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в запросе котировок информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников запроса котировок условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в запросе котировок юридических и физических лиц информацию, уточняющие представленные нами в ней сведения.

Приложение к заявке:

1. Указание общедоступного государственного реестра лицензий, размещённого лицензирующим органом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта, на которых размещён такой реестр лицензий. Основание: ч.1 и 7 ст. 21 Федеральным законом Российской Федерации от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" и п. 21 Правил формирования и ведения реестра лицензий, утв. Постановлением Правительства РФ от 29.12.2020 № 2343.

или

2. Предоставление выписки из реестра лицензий, в том числе в электронной форме, по типовой форме, утверждённой постановлением Правительства РФ от 29.12.2020 № 2343. Основание : ч 8 и 9 ст. 21 Федеральным законом Российской Федерации от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" , п. 22 Правил формирования и ведения реестра лицензий, утв. Постановлением Правительства РФ от 29.12.2020 № 2343.

3. Решение о включении фармацевтической субстанции в ГРЛС.

Руководитель организации ________________

Приложение №1

к заявке на участие в запросе котировок

Описание поставляемого товара, его функциональных (потребительских свойств),

его количественных и качественных характеристик

- Посмотреть таблицу с данными

Товар предназначенный для поставки: кислород жидкий медицинский, ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Место поставки товара: Свердловская область, г. Кировград, ул. Свердлова, 41-а, станция хранения и газификации жидкого кислорода ГАУЗ СО «Кировградская ЦРБ».

Срок поставки: – с 01.01.2025г. по 31.12.2025г.

Условия поставки товара:

- поставка товара осуществляется по мере необходимости, в соответствии с предварительно поданной заявкой, в течение 2-х календарных дней, в рабочие дни с 08.00 до 15.00 часов, в количестве, указанном в заявке Заказчика;

- ориентировочная периодичность поставки – не чаще 1 раза в месяц;

- Поставщик осуществляет доставку товара до Заказчика транспортом, оборудованным в соответствии с «Правилами перевозки опасных грузов автомобильным транспортом», проводит погрузочно-разгрузочные работы своими силами или силами привлеченной им сторонней сервисной организации, за свой счет;

- слив осуществляется персоналом Поставщика, имеющим необходимые допуски к транспортировке и сливу жидкого кислорода в криогенные ёмкости.

- поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к качеству и безопасности, которые предусмотрены для данного вида товара действующим законодательством Российской Федерации, а также требованиям нормативной документации по технологическим регламентам, утвержденным законодательством Российской Федерации в установленном порядке, действующим стандартам, ГОСТам, ТУ, что подтверждается предоставлением: копий сертификатов соответствия (декларации соответствия), выданных производителем товара на каждую партию товара, санитарно-эпидемиологическими заключениями (в случае, если товар подлежит обязательной гигиенической сертификации); паспорта безопасности на всю поставляемую продукцию.

- в случае, если товар поставлен со скрытыми недостатками, Заказчик вправе потребовать его замены в трёхдневный срок;

- Поставщик несёт ответственность за соблюдение требований безопасности при сливе жидкого кислорода;

- приемка жидкого кислорода производится по указателю уровня жидкого кислорода на газификаторе с учетом потерь при переливе;

- требования к сроку и объему предоставления гарантий качества предъявляются на весь объем поставленного товара.

Инструкция по заполнению заявки на участие в запросе котировок

Участник может подать только одну заявку на участие в запросе котировок.

Заявка на участие в запросе котировок, подготовленная участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанные с заявкой на участие в запросе котировок, которыми обмениваются участник закупки, оператор электронной площадки, уполномоченный орган и Заказчик должны быть составлены на русском языке.

Использование других языков для подготовки заявки на участие в запросе котировок расценивается комиссией как несоответствие заявки на участие в запросе котировок требованиям, установленным в извещении.

Все документы, входящие в состав котировочной заявки, должны иметь четко читаемый текст.

Все поля и строки формы котировочной заявки должны быть заполнены. В случае нарушения этого требования заявка может быть отклонена как не соответствующая требованиям, установленным в извещении.

Входящие в заявку на участие в запросе котировок документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом, заверенный нотариальный перевод на русский язык.

При описании товара участник закупки должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, если иное не указано в извещении.

Заявка на участие в запросе котировок направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме электронных документов, содержащих заявку по форме, установленной извещением о закупке.

Заявка на участие в запросе котировок должна быть подписана электронной подписью участника закупки или лица, имеющего право на осуществление действий от имени участника закупки.

Наименование товара, предлагаемого к поставке (использованию), наименование параметра товара изменению не подлежит.

Указание страны происхождения товара обязательно. В случае, если страна происхождения не указана, происхождение товара считается из иностранного государства.

Участник закупки указывает (декларирует) в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме наименование страны происхождения поставляемых товаров.

Участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме.

Сведения о поставляемом товаре следует формировать в виде описания поставляемого товара на основе Приложение № 1 к извещению «Описание объекта закупки» – по форме установленной извещением о проведении запроса котировок (Приложение № 1 к заявке на участие в запросе котировок).

Сведения, которые включаются в заявку на участие в запросе котировок, не должны допускать двусмысленных толкований.

При заполнении сведений (значения показателя, предложенного участником) не допускается указание словосочетаний, слов и знаков: «не менее», «не ниже», «не хуже», «не более», «не выше», «превышать», «менее», «выше», «ниже», «более», «лучше», «или», «либо», «св.», «свыше», «от», «до» «>», «

Диапазонные значения, не подлежат конкретизации или уточнению, изменения границ указанного диапазона не допускается.

При описании характеристик поставляемых товаров, заказчиком используются следующие определения:

- Посмотреть таблицу с данными

Температурные характеристики участник закупки должен указать относительно температурной шкалы; если заказчиком установлено требование к температурным значениям
в виде «свыше минус 5» или «более минус 5», то значение должно быть выше
на температурной шкале, то есть допустимое значение в данном случае «минус 4», «минус 3» и т.д.

Сокращения «ДхШхВ» означает «длина*ширина*высота», «ДхШхГ» означает «длина*ширина*глубина», «ДхШхТ» означает «длина*ширина*толщина», «ВхШхГ» означает «высота*ширина*глубина» и т.д.

В случае указания значений показателей следующим образом, например: «ДхШхВ
не более __х__х__», то слова «не более» относятся ко всем указанным после него значениям.

* применяется только для значений, используемых в каталоге товаров, работ, услуг Официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru или случаях, предусмотренных НПБ, ГОСТ, СаНПиН, СНиП, СП, ПУЭ, ГН и другими нормативными документами.

Приложение №3

к извещению

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № ____

на поставку медицинского кислорода жидкого

Свердловская область г. Кировград «___»_____________2024г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Кировградская центральная районная больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Борисенко Ларисы Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации, Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУЗ СО «Кировградская ЦРБ» и по результатам проведения запроса котировок в электронной форме на основании протокола рассмотрения заявок и подведения итогов (протокол от ___2024 года № ______________________) извещение от 2024 № 324___________, заключили настоящий договор, о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется произвести поставку медицинского кислорода жидкого (далее – Товар) по наименованию, количеству, ассортименту и характеристикам согласно Спецификации (Приложение № 1), Заказчику в срок, указанный в п.1.6. договора, в порядке, установленном разделами 4-5 договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в договоре, а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

1.3. Товар поставляется в упаковке (таре), пригодной для данного вида Товара, обеспечивающей его сохранность при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка (тара) Товара возврату не подлежит. Маркировка упаковки (тары) и (или) Товара должна содержать: его наименование, наименование производителя, юридический адрес, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида Товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки Товара (партии Товара).

Поставляемый Товар должен быть новым (который не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не выставочный экземпляр, должен быть без эксплуатационного пробега, не стерилизованный повторно).

1.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой их части в Российской Федерации. Все убытки, понесенные заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при использовании Товара, поставленного в рамках настоящего договора, включая судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются поставщиком.

1.5. Место поставки Товара: ГАУЗ СО «Кировградская ЦРБ», Свердловская обл., г.Кировград, ул. Свердлова, 41 а, станция хранения и газификации жидкого кислорода .

1.6. Срок поставки Товара: - с 01.01.2025г. по 31.12.2025 года, по заявке Заказчика (Приложение №2.)

1.7. Поставщик также обязуется выполнить следующие услуги (работы), связанные с поставкой Товара (далее - сопутствующие услуги (работы): доставка Товара до места передачи Заказчику, все виды погрузо-разгрузочных работ и иные услуги (работы) в соответствии со спецификацией, введение в эксплуатацию, инструктаж персонала.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена договора составляет: ________________________________ рублей, без НДС или с НДС - ____% (_______________)рублей (далее - цена договора).

2.2. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Источник финансирования: внебюджетные средства.

2.4. Оплата по договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.5. Цена договора включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с оформлением всех необходимых документов на Товар, оплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, связанные с исполнением контракта, а также транспортные и погрузо-разгрузочные работы, в том числе выгрузка из транспорта Поставщика в место поставки.

2.6. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением следующих случаев:

2.6.1. предусмотренный договором объем закупаемых товаров (объем оказываемых услуг, выполняемых работ, за исключением работ по договору, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) в пределах 30% изначально предусмотренного объема. При увеличении объема закупаемых товаров (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) заказчик по согласованию с участником закупки вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. В рамках действия настоящего подпункта допускается изменение объема закупаемой продукции (объема выполняемых работ, оказываемых услуг)как в целом по лоту, так и по отдельным позициям лота, при условии не превышения 30 % объема продукции по соответствующей позиции лота ;

2.6.2. сроки исполнения обязательств сторон по договору не более чем на 30% от первоначально предусмотренных сроков;

2.6.3 срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения договоров в рамках срока исполнения договора, предусмотренного при его заключении;

2.6.4 цену договора, цену единицы товара, работы, услуги, в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

2.6.5 цену договора путем ее уменьшения без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

2.6.6 цену единицы товара, работы, услуги путем ее уменьшения без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий исполнения договора;

2.6.7.заказчик по согласованию с участником закупки, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота), если это право заказчика предусмотрено документацией о закупке и (или) извещением о закупке. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке на участие в закупке, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в извещении о закупке.

2.7. Допускается изменение существенных условий договора путем заключения заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) соглашения об изменении условий договора, если при исполнении такого договора возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения в связи с мобилизацией в Российской Федерации.

Указанное изменение осуществляется на основании информации и (или) документов, обосновывающих необходимость изменения существенных условий договора со ссылкой на фактические обстоятельства, повлекшие невозможность исполнения такого договора в связи с мобилизацией в Российской Федерации.

2.8. Изменение иных условий договора при его исполнении допускается по соглашению сторон.

2.9. По согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанного в заявке участника закупки или договоре .

2.10. Заказчик оплачивает Товар (партию Товара) по договору (отдельному этапу договора) по факту поставки Товара (партии Товара) Поставщиком путем перечисления денежных средств на банковский счет Поставщика в течение 7-ми рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке поставленного Товара по договору (отдельному этапу договора): товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа») на основании счета, счета-фактуры.

2.11. Датой (днем) оплаты договора Стороны считают дату (день) списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.12. Заказчик не перечисляет денежные средства за Товар в адрес третьих лиц, не участвовавших в заключении данного договора за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Досрочно принять и оплатить Товар .

3.1.2. По согласованию с Поставщиком изменить количество поставляемого Товара, руководствуясь условиями договора.

3.1.3. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств, указанных в разделе 1 договора, а также поименованных в Спецификации (Приложение № 1).

3.1.4. Направить Товар на экспертизу, в том числе лабораторные испытания с целью проверки его качества. В случае если будет установлено ненадлежащее качество Товара, все расходы на проведение вышеуказанных мероприятий возлагаются на Поставщика.

3.1.5. Не принимать Товар ненадлежащего качества или без необходимых товаросопроводительных документов, а также в иных случаях, предусмотренных договором.

3.1.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, направлять Поставщику требование об уплате сумм неустоек.

При направлении в суд искового заявления с требованием о расторжении договора, в том числе заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации и условиями договора, если на момент подачи такого заявления имелись основания для взыскания неустойки и такая неустойка не была удержана в соответствии с разделом 7 договора.

3.1.7. Запрашивать у Поставщика информацию о Товаре и о ходе, стадии исполнения обязательств Поставщика по договору.

3.1.8. Иные права в соответствии с гражданским законодательством.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Своевременно принять и оплатить поставляемый по договору Товар в соответствии с условиями договора.

3.2.2. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2.3. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

3.2.4. Представить Поставщику сведения об изменении наименования, своего фактического местонахождения или банковских реквизитов в срок не позднее 10 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок указанных сведений, достоверной будет считаться информация, указанная в договоре.

3.3. Поставщик вправе:

3.3.1. При условии надлежащей поставки требовать подписания в соответствии с условиями договора Заказчиком товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа»).

3.3.2. Требовать приемки и своевременной оплаты Товара в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных договором.

3.3.3. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить Товар.

3.3.4. По договору финансирования под уступку денежного требования (договору факторинга) уступать финансовому агенту (фактору) денежные требования к заказчику, возникшие из договора на поставку товара.

3.4. Поставщик обязан:

3.4.1. Обеспечить поставку Товара в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе по контролю за условиями транспортировки, исключающими загрязнение и его порчу, соблюдению температурно-влажностных условий хранения в соответствии с нормативными требованиями, а также по контролю за поставками скоропортящегося Товара в вышеуказанной части.

3.4.2. Поставить Товар надлежащего качества в соответствии с требованиями, изложенными в договоре.

3.4.3. Оказать сопутствующие услуги (работы), указанные в п. 1.7. договора, связанные с поставкой Товара.

3.4.4. Доставить Товар с соблюдением требований санитарного законодательства, за свой счет, а также при поставке представить все документы, относящиеся к Товару, указанные в разделе 12 договора. Передать Заказчику Товар надлежащего качества в количестве, ассортименте согласно Спецификации (Приложение № 1).

По требованию Заказчика за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену ненадлежащего Товара надлежащим, в том числе в случаях, указанных в договоре.

3.4.5. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика.

3.4.6. В соответствии с условиями договора своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора. Срок предоставления информации о ходе исполнения обязательств составляет 1 (один) рабочий день с момента получения запроса Заказчика.

3.4.7. В случаях невозможности исполнения/надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договором, Поставщик уведомляет Заказчика об указанных фактах в письменном виде не позднее, чем за три рабочих дня до наступления срока исполнения обязательств, предусмотренных договором. Указанное уведомление носит информационный характер и не освобождает Поставщика от ответственности, предусмотренной договором.

3.4.8. Представить Заказчику сведения об изменении наименования, своего фактического местонахождения или банковских реквизитов в срок не позднее 30 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок указанных сведений, достоверной будет считаться информация, указанная в договоре.

3.4.9. В случае заключения договора факторинга Поставщик обязан уведомить об указанном факте Заказчика в письменном виде в течение трех дней с даты заключения.

3.4.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные договором, действующим законодательством.

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. Товар должен быть поставлен в соответствии с п.1.6. договора.

4.2. Поставка осуществляется строго по заявке Заказчика переданной Поставщику по телефону, факсу или электронной почте по адресу: Свердловская обл., г.Кировград, ул. Свердлова, 41 а, станция хранения и газификации жидкого кислорода, в рабочие дни с 08.00 до 15.00, в течение 2-х календарных дней со дня направления заявки, за исключением случаев, когда в заявке или графике предусмотрено иное.

4.3. Датой поставки Товара является дата подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12 или «универсального передаточного документа».

4.4. В случае, если предусмотрена поставка в течение определенного количества дней с момента заключения договора или по графику, Поставщик не позднее, чем за три рабочих дня до даты поставки Товара, должен согласовать с Заказчиком дату и время планируемой отгрузки. Согласование даты и времени поставки с Заказчиком осуществляется по тел.: 8(34357)32631 или на адрес электронной почты должностного лица Заказчика: Абрамов Олег Владимирович – ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. В случае, если предусмотрена поставка по заявке – наименование, ассортимент, дата и время отгрузки указываются Заказчиком в заявке.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Приемка осуществляется по адресу: Свердловская обл., г.Кировград, ул. Свердлова, 41 а, станция хранения и газификации жидкого кислорода.

5.2. При поставке Товара Поставщик обязан предоставить Заказчику счет, счет – фактуру (при наличии), товарных накладных по форме ТОРГ-12 или «универсального передаточного документа», а также документы, указанные в Разделе 12 договора.

5.3. Проверка соответствия поставляемого Товара требованиям, установленным договором, осуществляется в следующем порядке:

5.3.1. Представитель Заказчика при участии представителя Поставщика, осуществляет проверку наличия сопроводительных документов на поставляемый Товар в соответствии с разделом 12 договора, а также проводит проверку упаковки (тары) на целостность (наличие сколов, трещин, внешних повреждений), наличие загрязнений и иных дефектов, затем осуществляет внешний осмотр Товара.

5.3.2. После внешнего осмотра поставляемого Товара осуществляется проверка Товара по количеству путем пересчета единиц Товара и сопоставления полученного количества с количеством Товара, согласованного к поставке. Количество поступившего Товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации (Приложение № 1).

Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента поставляемого Товара указанного в Спецификации (Приложение № 1), с фактическим наименованием, ассортиментом Товара, содержащимся в сопроводительных документах.

5.3.3. Товар должен быть поставлен в согласованном сторонами объеме.

Если Поставщик поставил меньшее количество Товара, чем определено в Спецификации (Приложение№ 1), Заказчик вправе потребовать поставить недостающее количество Товара или принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, в случае, если поставка недостающего количества Товара потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к договору.

Если Поставщик передал Заказчику Товар в количестве, превышающем указанное в Спецификации (Приложение №1), Заказчик извещает об этом Поставщика любым доступным способом. Приемка излишнего количества Товара не осуществляется. Вывоз излишнего Товара осуществляется силами Поставщика не позднее 3-х (три) дней.

5.3.4. В случае обнаружения недостатков в качестве поставляемого Товара приемка Товара не осуществляется и информация о ненадлежащем качестве отображается Заказчиком в Акте несоответствия.

5.3.5. Если о ненадлежащем качестве товара стало известно после приемки, то Заказчик уведомляет Поставщика о данном факте.

Поставщик обязан произвести замену товара ненадлежащего качества товаром надлежащего качества, в срок установленный Заказчиком.

Поставщик обязан произвести замену поставленного товара, в том числе, в случае:

- признания товара недоброкачественным;

- если товар не пригоден для целей, указанных в договоре, а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются;

- иных обстоятельств, препятствующих обращению или использованию товара на территории РФ.

В согласованный день замены Товара Заказчик возвращает Товар ненадлежащего качества, а Поставщик обязан вывезти его своими силами и за свой счет.

Порядок осуществления замены Товара аналогичен порядку приемки/сдачи Товара, указанному в настоящем разделе.

В случае отказа произвести замену товара Заказчик имеет право взыскать неустойку в соответствии с положениями договора и поместить товар ненадлежащего качества на ответственное хранение с последующим взиманием платы с Поставщика.

В случае отказа заменить товар, размер оплаты будет снижен на цену товара ненадлежащего качества.

В случае если оплата была произведена до возникновения необходимости замены товара, Заказчик имеет право требовать возврата уплаченных денежных средств или удержать указанные денежные средства из обеспечения исполнения договора (при наличии).

В случае если товар был оплачен и его невозможно заменить, то Поставщик возвращает денежные средства за оплаченный товар в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления от заказчика, после чего своими силами и за свой счет обязан забрать товар. Указанный пункт действует в течение всего срока годности/гарантийного срока, предусмотренного договором.

5.3.6. Если Поставщик в установленный срок не заменит поставленный Товар ненадлежащего качества надлежащим, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении убытков, взыскать неустойку в соответствии с положениями раздела 7 договора и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.

5.4. Ненадлежащее качество поставленного Товара может быть подтверждено экспертизой, в том числе посредством лабораторных испытаний или заключением Заказчика.

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его приемки Заказчиком несет Поставщик.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Данный раздел не применяется в случае, если извещением и/или документацией о закупке не предусмотрено положение/условие о предоставлении обеспечения исполнения договора.

6.1. Поставщик при заключении договора должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора в размере 1% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб.

Обеспечение исполнения настоящего договора может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, или внесением денежных средств на указанный в настоящем договоре счет Заказчика. Способ обеспечения исполнения настоящего договора определяется Поставщиком самостоятельно. Срок обеспечения исполнения договора составляет срок исполнения основного обязательства плюс не менее 30 (тридцати) дней.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и получения отказа (или неполучения в установленный срок ответа) Поставщика об удовлетворении данных требований удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) одним из следующих способов:

из денежных средств, перечисленных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения договора и находящихся на счете Заказчика;

из независимой гарантии;

из оплаты по договору, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени);

взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в судебном порядке).

6.3. В случае если в качестве обеспечения исполнения Договора Заказчику перечислены денежные средства, возврат обеспечения осуществляется Заказчиком единовременно после исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара в полном объеме в соответствии с требованиями настоящего договора, не позднее, чем через 30 календарных дней с даты исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором.

6.4. Обеспечение исполнения договора распространяется на обязательства по возврату аванса (при наличии), уплате неустоек в виде штрафов, пени, предусмотренных договором, убытков (ущерб и упущенная выгода), понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по договору.

6.5. В случае частичного исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств), уменьшенное на размер исполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.

6.6. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по договору, Заказчик имеет право удержать денежные средства, представленные в качестве обеспечения исполнения договора, в полном объеме или предъявить требование Гаранту на всю сумму банковской гарантии.

6.7. Документом, подтверждающим факт наступления гарантийного случая, является уведомление, направленное Заказчиком в простой письменной форме.

6.8. Положения извещения и/или документации о закупке относительно обеспечения исполнения договора являются неотъемлемой частью настоящего договора.

6.9. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по договору (в том числе, если у банка, выдавшего независимую гарантию отозвана лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций), Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по договору перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение договора.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном разделом 7 настоящего договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. .

7.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.

Размер штрафа определяется договором, за каждый факт неисполнения заказчиком обязательства в размере:

1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

7.5. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.7. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, и рассчитывается как процент цены договора или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения договора в размере:

10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

0,4 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

0,3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

0,25 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

0,2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

0,1 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.11.Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан возместить убытки, причиненные заказчику в ходе исполнения договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.12. Поставщик (подрядчик, исполнитель) несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств соисполнителем в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.13. За неисполнение условия о привлечении к исполнению договора соисполнителей (субподрядчиков) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства поставщик (подрядчик, исполнитель) несет ответственность в виде штрафа. Штраф устанавливается в размере 5 процентов объема привлечения, установленного договором.

7.14. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и получения отказа (или неполучения в установленный срок ответа) от поставщика (подрядчика, исполнителя) об удовлетворении данных требований удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) одним из следующих способов:

- из денежных средств, перечисленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в качестве обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств) и находящихся на счете заказчика;

- из независимой гарантии;

- из оплаты по договору, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени);

- взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в судебном порядке).

7.15. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную сторону от выполнения принятых на себя обязательств по договору.

7.16. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.17. Поставщик (подрядчик, исполнитель) возмещает убытки, понесенные заказчиком в связи с возвратом целевых бюджетных средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по причине несоблюдения условий их предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем), вызванного неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по договору.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), в том числе: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств и подтвердить данные обстоятельства документами уполномоченной организации. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на той Стороне договора, которая не выполнила свои обязательства по договору.

8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны вправе расторгнуть договор. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.

8.5. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств, по отношению к другой Стороне.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия в связи с настоящим Договором разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области. Стороны имеют право на обращение в Арбитражный суд, независимо от факта направления претензий.

9.2. Претензионный порядок не является обязательным.

10. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Расторжение договора допускается полностью или частично по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора в соответствии Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим договором.

10.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке, в том числе в случае существенных нарушений поставщиком своих обязательств в рамках настоящего договора.

Под существенным нарушением Поставщиком своих обязательств стороны настоящего Договора понимают следующее: Поставщик не в состоянии осуществить поставку Товара, качество и количество которого соответствует условиям настоящего договора, в сроки, предусмотренные настоящим договором, а именно: задерживает поставку на 5 (пять) рабочих дней и более.

10.3. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора Заказчик вправе провести экспертизу поставленных товаров с привлечением экспертов, экспертных организаций.

10.4. При расторжении договора в связи с односторонним отказом Стороны договора от исполнения договора другая Сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

10.5. Требование о расторжении договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть договор либо неполучения ответа в течение 5 дней с даты получения предложения о расторжении договора.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует по 31.12.2025 г., а в части расчетов – до полного исполнения всех обязательств по Договору.

12. КАЧЕСТВО ТОВАРА, ДОКУМЕНТЫ

12.1. Поставщик поставляет Заказчику Товар в упаковке (таре), обеспечивающей его сохранность от всякого рода повреждений, загрязнений при перевозке различными видами транспорта.

12.2. Поставщик обеспечивает соблюдение условий хранения, транспортировки Товара по параметрам температуры, влажности и светового режима в соответствии с требованиями, установленными изготовителем продукции и информации, нанесенной на маркировку, этикетку, листок вкладыш.

12.3. Поставщик поставляет Товар с остаточным сроком годности не мене остаточного срока годности указанного в спецификации (при наличии).

12.4. Документы на Товар, которые передает Поставщик в момент его приемки:

12.4.1. Документы, подтверждающие качество поставляемого Товара (предоставляются по требованию Заказчика). Качество поставляемого Товара должно соответствовать предусмотренным по нему стандартам и быть подтверждено декларациями о соответствии/сертификатами соответствия (в случае, если товар подлежит обязательному декларированию (сертификации), регистрационными удостоверениями (в случае, если товар является медицинским изделием), санитарно-эпидемиологическими заключениями (в случае, если поставляемый Товар подлежит обязательной гигиенической сертификации), ветеринарное свидетельство (справка) (в случае, если товар подлежит обязательному ветеринарному исследованию), паспорт на товар, инструкция по эксплуатации.

12.4.2. На Товар Поставщик передает на момент поставки Товара Заказчику документы, необходимые для учета приобретаемого Товара, счет, счет – фактуры (при наличии), товарной накладной по форме ТОРГ-12 или «универсального передаточного документа».

12.4.3. Каждая потребительская упаковка Товара должна сопровождаться технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара на русском языке.

13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

13.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с настоящим договором, в объеме, указанном в Спецификации (Приложение № 1), а также в соответствии с техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации.

13.2. Гарантия Поставщика должна быть не менее гарантии, установленной производителем.

13.3. В течение гарантийного срока/срока годности Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки, выявленные в Товаре, или заменить, если не докажет, что недостатки возникли в результате нарушения Заказчиком Правил хранения и использования Товара. Устранение недостатков Товара или его замена производится в срок, который устанавливает Заказчик в письменном уведомлении Поставщика о выявлении таких недостатков.

13.4. Замена Товара ненадлежащего качества осуществляется в порядке, установленном в разделе 5 договора.

14. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

14.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не передают, не выплачивают, не предлагают выплатить и не санкционируют выплату каких-либо денежных средств или ценностей, не оказывают услуг, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны и вышеперечисленные лица не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования действующего антикоррупционного законодательства. Стороны не допускают исполнение договора с использованием имущества/товаров/работ/услуг имеющего преступное происхождение. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение настоящего пункта Договора, такая Сторона обязана уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении указываются лица причастные к нарушению условий договора, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы/доказательства, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего пункта Договора.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по договору, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

15.2. В случае перемены Заказчика по договору права и обязанности Заказчика по договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

15.3. Изменения договора в соответствии с положениями действующего законодательства оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к договору в двух экземплярах.

15.4. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15.5. Все приложения к договору являются его неотъемлемой частью.

15.6. К договору прилагаются:

- Приложение № 1. Спецификация;

-Приложение № 2. Форма заявки.

16. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к договору

№ _________от «__»___2024 г

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к договору

№ _________от «__»___2024г

ФОРМА ЗАЯВКИ

В соответствии с договором №____ от «___» ______ 2024 года ГАУЗ СО «Кировградская ЦРБ» просит ________________________(указывается наименование Поставщика) отгрузить Товары в количестве и ассортименте, указанным в таблице.

- Посмотреть таблицу с данными

Итого сумма товара составляет ____ рублей ____ копеек.

В стоимость Товара входят: расходы, связанные с оформлением всех необходимых документов на Товар, оплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, связанные с исполнением договора, а также транспортные и погрузо-разгрузочные работы, в том числе выгрузка из транспорта Поставщика в место поставки.

Согласованные дата и время поставки товара:_________________

Руководитель (уполномоченное лицо) Заказчика __________________

(должность, Ф.И.О.)

Приложение № 4

к извещению

Обоснование начальной (максимальной) цены договора