Тендер - поставка минваты №289781059

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Котировка___809_минвата._извещение__шаблоны_проект_дог..doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть59 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Согласно закупочной документации
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 30.01.2025 по 06.02.2025Место предоставления документации:https://etp.gpb.ru/Порядок предоставления документации:посредством размещения для скачивания и ознакомленияОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

УТВЕРЖДЕНО

Протоколом конкурсной комиссии

АО «Коммунальные Системы БАМа»

№ 809 от « 30 » января 2025 г

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на право заключения договора на поставку

минваты

Заказчик: АО «Коммунальные Системы БАМа»

Место нахождения, почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Амурская область, г. Тында, ул. Привокзальная, 1

Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

Источник финансирования заказа: собственные средства

Участники размещения заказа: в закупке могут принимать участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства

Форма котировочной заявки: Приложение №1 к извещению о проведении запроса котировок.

Предмет запроса котировок, характеристика, объем:

ПЕРЕЧЕНЬ материалов:

- Посмотреть таблицу с данными

характеристики

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара (оказания услуг): Амурская область, г.Тында, ул.Привокзальная,1

Сроки поставки: до 31.03.2025г

Товар должен соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ№ 925 от 16.09.2016г

Начальная (максимальная) цена договора (НМЦД) определяется методом анализа рынка.

В указанную Участниками запроса котировок НМЦД должны быть включены все обязательные платежи, в том числе НДС, расходы на доставку до г.Тында, все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора. НМЦД должна быть указана в рублях. Указание цены в другой валюте будет служить основанием для отклонения предложения Участника.

Все налоги, пошлины и прочие сборы, доставку до г.Тында , которые исполнитель договора должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной Участником размещения заказа.

НМЦД поданных Участниками заявок будет сравниваться за вычетом НДС.

Цена договора является твёрдой и не может изменяться в процессе его исполнения.

Место и порядок подачи котировочных заявок: https://etp.gpb.ru/

Контактный тел.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7683,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть90 ,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть18 Алимбарашвили Сергей Паатович

Срок и ЭТП подачи котировочных заявок:

Котировочная заявка подается с момента размещения Заказчиком извещения о проведении запроса котировок на сайте электронной площадки в сети «Интернет» https://etp.gpb.ru/ Срок окончания подачи котировочных заявок: до 08 часов 30 минут 06 февраля 2025 г (время Якутского часового пояса).

Срок и условия оплаты оказанных услуг: Оплата производится в порядке, предусмотренном в проекте договора, а именно: Заказчик производит оплату в размере 100% на расчетный счет поставщика, не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня исполнения Исполнителем обязательств по договору.

Оплата производится посредством перевода денежных средств на расчётный счёт Исполнителя согласно выставленному им счёту. Оплата осуществляется по цене, установленной в договоре поставки.

Изменение стоимости товара (услуги) с учетом инфляционных процессов не допускается.

Срок подписания победителем договора: Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.

При непредставлении Заказчику Участником размещения заказа в срок, предусмотренный извещением о проведении запроса котировок, подписанного договора, Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения договора и включается в реестр недобросовестных поставщиков.

Заказчик вправе в порядке, установленном положением о закупке п.15.5, принять решение о том, что договор по результатам закупки не заключается.

Требования к участникам размещения заказа:

Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

Не проведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или не проведение в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

В заявке необходимо указывать страну происхождения товара, систему налогообложения, применяемую Участником закупки.

Отказ от проведения запроса котировок:

Организатор процедуры закупки вправе отменить конкурентную закупку в любой день до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке.

См.далее (ниже)

Приложение № 1

к извещению о проведении

запроса котировок

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на право заключить договор поставки ______________________ (товар новый, не б/у) - Посмотреть таблицу с данными

Изучив извещение о проведении запроса котировок на право заключить договор поставки ______________________(товар новый, не б/у), а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативно-правовые акты _________________________________________________________________________________________

(полное наименование Участника размещения заказа (для юридического лица); фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя)

в лице ____________________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя и отчество руководителя (уполномоченного лица) (для юридического лица))

действующего на основании ____________________________________________________________, сообщает

(устав, доверенность и т.п.)

о согласии участвовать в запросе котировок на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок на право заключить договор поставки (перечень с ценами прилагаем) - Посмотреть таблицу с данными

Предлагаемая начальная (максимальная) цена договора (НМЦД) составляет: ___________________________________________________________________________________руб.______ коп.

(в рублях, цифрами и прописью)

В т.ч. НДС: ______________________________________________________________________________________руб._________коп.

(в рублях, цифрами и прописью)

(строка «в т.ч.НДС» заполняется в случае применения Участником закупки общей системы налогообложения).

Заявленная нами НМЦД содержит затраты на доставку товара до г.Тында, расходы на страхование, уплату налогов (в т.ч. НДС), пошлин, сборов и других обязательных платежей. Все налоги, плата за доставку и прочие сборы, которые исполнитель договора должен оплачивать в соответствии с условиями договора, включены в общую цену заявки.

Страна происхождения товара - _____________________________

Сроки исполнения договора: __________ 20___ г.

3. Мы являемся / не являемся (нужное подчеркнуть) субъектом малого и среднего предпринимательства. В подтверждение сказанного прилагаем / не прилагаем (нужное подчеркнуть) выписку из Единого реестра МСП с сайта ФНС.

4. Нами применяется общая / упрощённая система налогообложения (нужное подчеркнуть).

5. В отношении нас отсутствуют данные в реестре недобросовестных поставщиков.

6. В отношении нас не проводится процедура ликвидации, банкротства.

7. Наша деятельность (на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе) не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях.

8. У нас отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период

9. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы обязуемся поставить товар (оказать услуги) в полном соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок цен и согласно нашим предложениям о цене договора.,(сертификат предоставить вместе с поставленным товаром)

10. В случае победы нашей котировочной заявки мы берем на себя обязательства подписать договор поставки с Заказчиков в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок и нашим предложением о цене договора.

11. Мы извещены о включении сведений о нас в Реестр недобросовестных поставщиков в случае нашего уклонения от заключения договора.

12 Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком, нами уполномочен ____________________________________________________

(Фамилия, имя и отчество, телефон (работника))

Все сведения о проведении запроса котировок просим сообщать уполномоченному нами лицу.

13. Наши юридический и фактический адреса:

для юридического лица ______________________________________________________________,

для индивидуального предпринимателя _____________________________________________________,

телефон________________, факс________________, адрес электронной почты _________________,

банковские реквизиты: ______________________________________________________

ИНН_________________ КПП ___________________ ОГРН ______________________

ОКПО_______________ ОКТМО__________________

- Посмотреть таблицу с данными

(проект)

Договор № ________

поставки ___________________

- Посмотреть таблицу с данными

АО «Коммунальные системы БАМа» в лице генерального директора Толкачева Александра Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны и ________________________в лице генерального директора ________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, на основании результатов конкурентной закупки заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора

Поставщик обязуется поставить, а Заказчик – получить и оплатить, являвшийся предметом конкурентной закупки товар (работу, услугу), в ассортименте и количестве, приведённые в приложении №1 к договору (далее по тексту - Товар).

Приложение №1 является неотъемлемой частью договора.

Цена и сумма договора

Цена, заявленная Поставщиком при участии в конкурентной закупке, перечень и количество товара приведены в приложении № 1 к договору.

Сумма договора составляет _______,___руб

Цена товара включает все расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, доставку товара до г. Тында.

Цена товара является окончательной и изменению не подлежит на весь период действия договора.

2.5. Цена товара устанавливается в валюте РФ.

2.6. Страна происхождения товара ________________

Качество и количество продукции

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара.

Если Товар сертифицируется, Поставщик одновременно с товаром предоставляет соответствующий сертификат, оформленный в соответствии с российским законодательством.

Поставщик гарантирует, что товар является новым (не б/у), принадлежит Поставщику, не находится под арестом, в залоге у третьих лиц.

Общее кол-во__________

Сроки и порядок поставки

Товар поставляется до города Тында Амурской области в срок, приведённый в приложении №1 к договору.

Товар (услуга) поставляется Поставщиком самостоятельно. В случае поставки Товара через транспортную компанию расходы несёт поставщик.

Прием и сдача товара по качеству и количеству производится в соответствии с Инструкциями о порядке приемки товара.

Товар считается поставленным в момент его передачи Заказчику по товарно-транспортной накладной, которая подписывается уполномоченными с обеих сторон лицами, с обязательной расшифровкой подписи (ФИО).

Право собственности на товар, риск случайной гибели (утраты) переходят от Поставщика к Заказчику в момент его передачи Заказчику и подписания Сторонами товарных накладных или универсального-передаточного документа (УПД).

Порядок расчетов

Оплата товара производится в форме безналичных расчетов, на основании счет фактуры или универсального-передаточного документа (УПД), оформленного в соответствии с требованиями п.5,6 ст.169 НК РФ.

Заказчик производит оплату поставки товара в размере 100% на расчетный счет Поставщика в течении семи рабочих дней со дня подписания акта приёма передачи товара (услуги) по настоящему договору.

Обязанность Заказчика по оплате Товара считается исполненной с даты списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.

6. Обязанности и ответственность сторон

6.1. Поставщик обязан:

6.1.1. Отгрузить (поставить) Заказчику Товар в порядке, предусмотренном настоящим договором;

6.1.2. Доставить товар собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц до г. Тында Амурской области. Все виды погрузочных работ осуществляются за счет Поставщика.

6.1.3. Поставить товар в упаковке, обеспечивающей его сохранность во время доставки;

6.1.4. Согласно п.3 ст.168 НК РФ выставить счёт-фактуру на товар (услугу), оформленную в соответствии с требованиями п.5.6 ст.169 НК РФ.

Передать Заказчику документы на товар (товарную накладную, счет-фактуру и т.д.) в день доставки товара.

По мере оформления товарной накладной, счет-фактуры на товар, направить их сканы на электронную почту Заказчика : ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть , ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Принять Товар в случае его возврата Покупателем по основаниям, предусмотренным настоящим Договором.

Заказчик обязан:

6.2.1. Принять товар, поставленный в соответствии с условиями настоящего договора, при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара;

6.2.2. Оплатить поставленный товар в соответствии с условиями с пп.5.2 настоящего договора.

Осуществить проверку при приемке Товара по количеству, качеству и ассортименту, составить и подписать соответствующие документы (товарную накладную или УПД).

Если Поставщик в нарушение данного Договора передал Заказчику меньшее количество Товара, чем определено настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать предоставления товара в объёме договора или соразмерного уменьшения суммы договора.

Если Заказчику будет передан Товар ненадлежащего качества, то есть Товар, не соответствующий требованиям настоящего Договора о качестве Товара, он вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:
– соразмерного уменьшения покупной цены некачественного товара;
– безвозмездного устранения недостатков Товара в разумный срок;
– возмещения своих расходов по устранению недостатков Товара;
- замены товара на качественный.
В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения и других подобных недостатков) Заказчик вправе по своему выбору:
– отказаться от исполнения договора поставки и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
– потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим договору.

Устранение недостатков, поставка недостающего или замена негодного Товара осуществляется Поставщиком за свой счет на основании письменной претензии Покупателя. В претензии должны быть указаны количество Товара, по которому заявлена претензия, содержание и основание претензии, а также конкретное требование Заказчика. Претензия должна быть подтверждена актами и иными необходимыми документами.

Отказ Поставщика от исполнения своих обязательств возможен только в связи с существенными нарушениями условий договора Заказчиком.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим Законодательством РФ.

В случае нарушения сроков поставки товара Поставщик уплачивает пени в размере 1/300 ключевой ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату уплаты пени, от цены товара за каждый день просрочки.

В случае нарушения Поставщиком обязательств по договору Покупатель вправе удерживать начисленную за данное нарушение неустойку из суммы, подлежащей уплате за Товар.

Форс-мажор

При возникновении обстоятельств, которые не позволяют полностью или частично выполнить установленные обязательства по настоящему договору любой из сторон, как: война, стихийные бедствия, наводнения и т.д., стороны не имеют права требовать компенсации любых возможных убытков.

Сторона, которая не может выполнить свои обязательства в связи с форс-мажором, обязана своевременно уведомить второго участника о наступлении таковых обстоятельств с предоставлением подтверждающих документов.

Разрешение споров

Споры и разногласия, могущие возникнуть в процессе выполнения договора, решаются путем переговоров. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

Предъявленная одной из сторон претензия подлежит рассмотрению в течении 20 календарных дней.

Споры по договору, которые не могут решиться путем переговоров, разрешаются в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий между Сторонами путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Амурской области.

Прочие условия

Договор вступает в силу после подписания сторонами и действует до полного завершения взаимных обязательств сторонами.

Любые изменения и дополнения к настоящему договору, не противоречащие действующему законодательству РФ и условиям проведённой конкурентной закупки, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить количество поставляемой продукции. В этом случае изменению подлежит первоначальная сумма договора пропорционально количеству такой продукции, при этом цена единицы продукции, указанная в договоре, остаётся неизменной.

Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения договора вправе увеличить срок исполнения договора.
В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Поставщиком своих обязательств в части нарушения сроков поставки товара, Заказчик имеет право расторгнуть данный договор в одностороннем порядке путём направления письменного уведомления Поставщику.

Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Юридические адреса сторон:

«Заказчик» «Поставщик»

АО «Коммунальные системы БАМа»

676282, г.Тында, Амурская обл.,

Ул. Привокзальная, 1

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Р/ с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

в филиале «Центральный» банка ВТБ (ПАО) г.Москва

к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Генеральный директор

______________Толкачев А.В.

Приложение № 1 к договору № 809 от _______________2025г

ПРЕДМЕТ договора, ХАРАКТЕРИСТИКИ товара (услуг), ОБЪЕМ поставки, ЦЕНА договора

минваты

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик: Поставщик:

Генеральный директор

АО «Коммунальные системы БАМа»

_____________________ Толкачев А.В.