Тендер - Поставка моющего средства для посудомоечной машины №279557860
Описание тендера:
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САНАТОРИЙ "МОСКВА" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ объявляет тендер: Поставка моющего средства для посудомоечной машины (с результатом)
Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
«Санаторий «Москва» Управления делами Президента Российской Федерации
Изучив размещенное Вами на официальном сайте извещение о проведении закупки на проведение работ по _________________, __________________________, ___________(наименование участника размещения заказа)__________________ выражает согласие на участие в закупке на условиях, установленных в Информации о проведении закупки на проведение работ по _________________.
* стоимость за единицу указана из расчета стоимости обработки 1м 2 в размере ___________.
Цена договора с учетом включенных (не включённых) в цену товаров, работ, услуг: _________________________руб. (цифрами и прописью), в том числе НДС (если применяется)_____________(цифрами и прописью).
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Санаторий «Москва» Управления делами Президента Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Трофимчук Татьяны Алексеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____, действующего на основании ___, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заключили настоящий договор о нижеследующем.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
По настоящему Договору Поставщик принимает на себя обязательства поставить в обусловленный настоящим Договором срок по заявкам Заказчика ________________________ (далее по тексту «Товар») в соответствии со спецификацией (Приложение №1 к Договору), по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Анджиевского, д. 8, Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар на условиях настоящего Договора.
Полное наименование, цена, количество, и другие сведения о товаре приведены в спецификации (Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора).
Поставка товара, погрузка и выгрузка осуществляется силами и за счет Поставщика.
Настоящий договор заключен по итогам закупки № _______ (извещение о проведении закупки было размещено на официальном сайте zakupki.gov.ru/223 за № ___________ от «__» _________ 202__г.). Протокол заседания комиссии Федерального государственного бюджетного учреждения «Санаторий «Москва» Управления делами Президента Российской Федерации от «__» _______ 202_ г. № ___.
ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Цена за единицу Товара устанавливается в рублях.
Цена товара указана с учетом стоимости самого товара, затрат на транспортировку, разгрузку, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, а также включает в себя гарантийное обслуживание и другие расходы Поставщика связанные с исполнением Договора.
Цена Товара является твердой и не подлежит изменению в течение всего срока действия настоящего Договора.
Общая сумма настоящего Договора составляет ____, в том числе НДС ____(или НДС не предусмотрен).
Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, согласно реквизитам, указанным в настоящем Договоре или в счете, выставленном Поставщиком. Заказчик вправе уменьшить суммы, подлежащие уплате юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
Оплата Товара производится за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности в размере ___, в том числе НДС ____(или НДС не предусмотрен).
Заказчик оплачивает поставляемый Товар безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке (товарной накладной/товарно – транспортной накладной), на основании счета и счет - фактуры (в соответствии с законодательством РФ). Оплата за поставленный товар производится согласно счету Поставщика после предоставления всех отгрузочных документов (товарная накладная ТОРГ 12, счет-фактура), составленных в соответствии с действующим законодательством РФ. Непредоставление Поставщиком счета-фактуры в установленные сроки, а также предоставление первичных документов, составленных с нарушением действующего законодательства, является основанием для отсрочки платежа до момента их исправления.
Обязательства Заказчика по оплате стоимости товара считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере стоимости этого товара с расчетного счета Заказчика.
Заказчик вправе по согласованию с поставщиком при исполнении договора изменить:
а) предусмотренный договором объем закупаемых товаров, работ, услуг, но не более чем на десять процентов. При увеличении (сокращении) объема закупаемых товаров (работ, услуг), но не более чем на десять процентов, заказчик по согласованию с участником закупки вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему товаров, работ, услуг;
б) сроки исполнения обязательств по договору в случае, если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения заказчиком своих обязательств по договору;
в) цену договора путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора; в том числе в случаях, предусмотренных подпунктом «а» настоящего пункта; также в случае, если изменяются в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемые государством цены (тарифы).
2.8.1. Заказчик вправе уменьшить суммы, подлежащие уплате юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
Условия поставки
Срок поставки Товара устанавливается с момента заключения договора по 25.12.2024г. по заявкам Заказчика. Поставка осуществляется не позднее 3 (трех) календарных дней с момента получения соответствующей заявки от Заказчика. Заявка в соответствии со спецификацией может направляться Поставщику посредством телефонной и/или факсимильной связи, электронной почты.
Товар передается Заказчику в месте нахождения склада Заказчика, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Анджиевского д.8.
При поставке Поставщик передает вместе с товаром следующие документы: товарная накладная (товарно-транспортная накладная) и счет – фактура (в случаях, установленных законодательством РФ), а также документы, удостоверяющие качество каждой позиции: декларация соответствия, паспорт качества или качественное удостоверение, санитарно-эпидемиологическое заключение, регистрационное удостоверение (если предусмотрено законодательством РФ). Также при поставке товара обязательно присутствие представителя Поставщика (представителя транспортной компании, имеющего соответствующую доверенность от Поставщика), уполномоченного подписывать акты приемки товаров по количеству и качеству, получать претензии, расписываться в их получении. Полномочия представителя подтверждаются доверенностью, оформленной надлежащим образом.
При поставке Поставщик передает вместе с товаром следующие документы: накладная и счет – фактура, а также документы, удостоверяющие качество каждой позиции, в том числе сопроводительную техническую документацию (паспорт, инструкции по пользованию и т.п.) на языке изготовителя (русском языке).
Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика в промаркированной упаковке (с указанием наименования, юридического адреса производителя, даты выпуска и гарантийного срока) в соответствии с требованиями законодательства. Выполнение погрузо-разгрузочных работ осуществляется силами Поставщика.
Сдача-приемка Товаров осуществляется путем инспекции и оформляется Актом приемочной комиссии о приемке товаров (если при приемке не выявлено недостатков либо дефектов явившихся результатом поставки товаров, то комиссия не назначается, а акт приемки подписывается уполномоченным лицом Заказчика).
Заказчик должен принять товар и проверить его по количеству и ассортименту в день поставки товара, а по качеству - не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения.
Товар принимается заказчиком по количеству мест, указанных в товарной/товарно-транспортной накладной, и в ненарушенной упаковке поставщика (изготовителя), по качеству - согласно документам по качеству.
В случае обнаружения при приемке товара недостачи или некачественного товара составляется акт, который подписывают представители поставщика и заказчика.
При обнаружении недостачи или некачественного товара после приемки и при условии, что такой товар не мог быть обнаружен заказчиком при приемке товара от поставщика без повреждения упаковки изготовителя товара, заказчик обязан незамедлительно, письменно (по факсу, электронной почте, или телеграммой) известить поставщика об обнаруженной недостаче или некачественном товаре с приложением подробного перечня его признаков.
Поставка недостающего или замена некачественного товара осуществляется поставщиком за свой счет в течение не более 5 (пяти) рабочих дней, с момента получения извещения от заказчика о недостаче или о поставке некачественного товара.
Претензии по количеству, ассортименту товара могут быть заявлены заказчиком не позднее 20 (двадцати) дней с даты поставки товара Заказчику, претензии по качеству могут быть заявлены заказчиком в течение всего срока годности товара.
При приемке товара заказчик вправе провести экспертизу для проверки предоставленных поставщиком товаров, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Договоров, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае установления по результатам экспертизы факта поставки товара ненадлежащего качества, Исполнитель обязуется компенсировать заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы, по предъявлении заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты Заказчика.
До момента вывоза некачественного товара Заказчик принимает товар на ответственное хранение. Поставщик обязан вывезти некачественный товар не позднее 2 (двух) дней с момента составления Акта о выявленных недостатках.
Датой поставки Товара является дата подписания Заказчиком товарной накладной после приемки Товара Заказчиком по установленному спецификацией к настоящему Договору ассортименту, количеству и ценам Товара в полном объеме с комплектом необходимых и надлежащим образом оформленных документов (товарная накладная, счет-фактура, копии сертификатов, регистрационные удостоверения).
Заказчик вправе отказать Поставщику в приемке Товара в момент поставки в случае, если:
- товарно-сопроводительные документы оформлены, но содержание не соответствует спецификации к Договору;
- товарно-сопроводительные документы не оформлены или оформлены не надлежащим образом;
- товарно-сопроводительные документы представлены не в полном объеме (пункт 3.3. настоящего Договора);
- поставка Товара осуществляется с нарушением ассортимента, комплектности, количества или цены;
- нарушена или неправильно осуществлена упаковка или маркировка Товара;
Право собственности на Товар, а также риски его случайной гибели или порчи переходит к Заказчику с момента передачи Товара и подписания Сторонами накладной без замечаний Заказчика.
Качество Товара И КОМПЛЕКТНОСТЬ. Гарантии
Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам, техническим условиям производителя товара, а также обеспечивать безопасность жизни, здоровья потребителей и подтверждается обязательным приложением к каждому наименованию поставляемого по товарно-транспортной накладной товара.
Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям действующего законодательства. Упаковка, в которой отгружается товар, должна соответствовать установленным стандартам и при условии надлежащего обращения с грузом обеспечивать его сохранность во время транспортировки, перегрузов и хранения.
Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара вследствие некачественной, ненадлежащей или поврежденной упаковки. Товар с нарушенной упаковкой не принимается Заказчиком.
Поставщик должен принять все меры предосторожности, чтобы товар был надежно и надлежащим образом упакован, с целью обеспечения его сохранности при хранении, перевозках и погрузочно-разгрузочных работах. Копии упаковочных листов с данными о содержимом упаковки, количестве, серийном номере, весе брутто для каждого ящика должны упаковываться вместе с товаром.
Заказчик имеет право не принять некачественный товар, поставленный Поставщиком, а также не принять товар, качество которого не подтверждено документами, указанными в п. 3.2. настоящего Договора.
Заказчик оставляет за собой право проведения экспертизы качества поставляемого Товара в аккредитованной испытательной лаборатории с оформлением соответствующего заключения.
Не допускается поставка Товара из стран или с установленных предприятий, на которые введены временные ограничения или запреты на экспорт в Российскую Федерацию.
В случае если Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора, произведен за пределами Российской Федерации, Поставщик документально подтверждает Заказчику, что Товар выпущен в свободное обращение на территории Российской Федерации и предъявляет документ, подтверждающий страну происхождения Товара (указанные документы предоставляются по усмотрению Поставщика).
При исполнении Договора по согласованию Заказчика с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) допускается поставка продукции (части продукции), качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которой являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками продукции (части продукции), указанными в Договоре.
Поставщик при передаче Товара предоставляет Заказчику копии заверенные своей печатью сертификатов (деклараций) соответствия ГОСТ Р (ТУ) и регистрационные удостоверения, если товар в соответствии с законодательством проходил соответствующую сертификацию.
При исполнении Договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 г. №925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в Договоре.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного кон-трактом, Заказчик вправе потребовать выплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства.
Уплата неустойки, предусмотренной пунктами 6.2, 6.3 и 6.4 настоящего Договора, не освобождает виновную сторону, от исполнения обязательства в натуре.
За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, 10 процентов цены Договора.
За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Договору, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 2,5 процента цены Договора.
Заказчик вправе удержать из окончательных платежей, причитающихся Поставщику денежные суммы по штрафным санкциям и пени, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.
Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих полному или частичному исполнению какой-либо из сторон обязательств по Договору, срок исполнения обязательств отодвигается на время, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
Сторона, пострадавшая от действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана о наступлении и прекращении таких обстоятельств немедленно, но не позднее десяти календарных дней с момента их наступления, в письменной форме известить другую сторону.
В случае невыполнения стороной обязательства, предусмотренного п. 6.2 настоящего Договора, она обязана возместить другой стороне понесенные ею убытки.
Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
СРОК ДЕЙСТВИЯ Договора
Договор вступает в силу с момента его заключения и действует по 25 декабря 2024 г.
Окончание срока действия Договора не влечет за собой прекращения обязательств по Договору и не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В Договор
Все дополнения и изменения в настоящий Договор считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
При заключении и исполнении договора заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается договор, вправе изменить:
а)
предусмотренный договором объем закупаемых товаров, работ, услуг, но не более чем на 10 процентов. При увеличении (сокращении) объема закупаемых товаров, работ, услуг, но не более чем на 10 процентов, заказчик по согласованию с участником закупки вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему товаров, работ, услуг;
б)
сроки исполнения обязательств по договору в случае, если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или несвоевременным исполнением заказчиком своих обязательств по договору;
в)
цену договора:
г) путем ее уменьшения (без изменения иных условий исполнения договора);
д) в случаях, предусмотренных подпунктом «а» настоящего пункта;
е) в случае, если изменяются в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемые государством цены (тарифы).
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением или протоколом, становящимся с момента их подписания неотъемлемой частью Договора.
Если, по мнению одной из сторон не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор путем переговоров, он разрешается Арбитражным судом Ставропольского края в установленном порядке.
РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
Порядок расторжения Договора в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора:
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством на основании мотивированного представления Заказчиком в следующих случаях:
- поставка Товаров ненадлежащего качества (под Товарами ненадлежащего качества понимаются Товары, не соответствующие требованиям к Товару, установленным в документации о закупке и в Договоре е, а также Товары не соответствующие установленным законодательством для данного вида Товара нормам и стандартам), в случае, если Поставщик, получивший уведомление Заказчика, в установленный Заказчиком разумный срок не выполнил требования Заказчика о поставке Товаров надлежащего качества;
- поставка Товаров с недостатками, которые не могут быть устранены Поставщиком в установленный Заказчиком разумный срок;
- недопоставка Товаров в случае, если Поставщик, получивший уведомление Заказчика, в установленный Заказчиком разумный срок не выполнил требования Заказчика о допоставке Товаров;
- неоднократного (три и более раза) или существенного нарушения сроков поставки Товаров.
Заказчик обязан расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным в документации о закупке требованиям к участникам закупок, либо представил недостоверные сведения, которые позволили ему стать победителем открытого аукциона в электронной форме.
Заказчик не вправе применять предусмотренные настоящим пунктом меры в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для одностороннего расторжения Договора, возникли по его вине.
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в п. 14 настоящего Договора, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику данного уведомления или дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в п. 14 настоящего Договора. При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты направления Поставщику соответствующего уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора.
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы Товара (партии Товара). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
Порядок расторжения Договора в связи с односторонним отказом Поставщика от исполнения Договора:
Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством в случае неоднократного нарушения Заказчиком сроков оплаты Товаров.
Поставщик не вправе применять предусмотренные настоящим пунктом меры в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для одностороннего расторжения Договора, возникли по его вине.
Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в п. 14 настоящего Договора, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику данного уведомления.
Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.
При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
В случае расторжения настоящего Договора, если иное не предусмотрено документом, являющимся основанием расторжения Договора Заказчик обязуется в 10-дневный срок с даты расторжения Договора направить Поставщику Акт сверки расчетов по Договору, а Поставщик обязуется в 10-дневный срок с даты получения от Заказчика Акта сверки расчетов подписать его и вернуть Заказчику.
В случае возникновения разногласий по содержанию Акта сверки расчетов Поставщик в 10-дневный срок передает Заказчику Протокол разногласий к Акту сверки расчетов. При неполучении Заказчиком в установленный срок подписанного Поставщиком Акта сверки расчетов или Протокола разногласий к такому Акту, указанный Акт считается подписанным (согласованным) Поставщиком на условиях, определенных Заказчиком.
В случае подтверждения Актом сверки расчетов, подписанным сторонами Договора, разницы между стоимостью фактически поставленного Поставщиком на дату расторжения Договора Товара на основании товарных накладных и выплаченными Заказчиком суммами по настоящему Договору, соответствующая сумма будет оплачена стороной Договора другой стороне в течение 30 (Тридцати) дней с даты подписания сторонами Акта сверки расчетов.
Ни одна из Сторон не будет иметь по отношению к другой Стороне никаких обязательств по Договору, после вступления в силу соглашения о расторжении Договора и урегулирования взаимных платежей.
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в п.12.1 настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.
Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
Все изменения и дополнения к данному Договору совершаются в письменной форме и должны быть подписаны обеими сторонами.
В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3-х рабочих дней с даты такого изменения.
Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон, в соответствии с регламентом электронной торговой площадки «РТС-ТЕНДЕР», а также, по соглашению сторон, в двух экземплярах на бумажном носителе, один из которых передается Поставщику, а второй находится у Заказчика.
Все спорные вопросы и разногласия, которые могут возникнуть между Заказчиком и Поставщиком в ходе исполнения настоящего Договора, Стороны обязуются решать путём прямых переговоров, взаимных консультаций и приложат все усилия для их урегулирования. При невозможности разрешения споров и разногласий путём переговоров спорные вопросы разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Ставропольского края.
Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями следующие приложения:
Закупка с участием субъектов малого и среднего предпринимательства
посредством «электронного магазина»
на право заключения договора
на поставку моющего средства для посудомоечной машины
г. Ессентуки
2024 г.
Информация о закупаемом товаре, работе, услуге
Сведения о начальной (максимальной) цене договора:
- приведены в приложении № 3 к информации о закупке.
Предмет закупки:
- поставка моющего средства для посудомоечной машины
Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, эксплуатационные и иные характеристики (при необходимости) предмета закупки и/или указание конкретной марки, модели и наименования товара, работы, услуги:
Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:
с момента заключения договора по 25.12.2024 г., по заявкам заказчика в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения заявки.
Количество (объем) необходимых к поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг:
- приведено выше, в п.п.1-2
Место (регион) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:
357601, Ставропольский край, г. Ессентуки ул. Анджиевского, д. 8,.
Порядок подачи предложений, требования к участникам:
Заказчик размещает на электронной площадке информацию о закупаемом товаре, работе, услуге, требований к таким товару, работе, услуге, участнику закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. Участники закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства на электронной площадке размещают предварительные предложения о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги. Порядок размещения участником закупки предварительного предложения определяется в соответствии с регламентом работы электронной площадки. Оператор электронной площадки определяет из состава предварительных предложений, соответствующих требованиям заказчика, предложения о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги участников закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.
Участники закупки должны соответствовать требованиям, изложенным в подпунктах «а»-«з» пункта 9 части 19.1. статьи 3.4. Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ.
Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, а также физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
Информация об участнике закупки должна быть включена в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, а в случае если участником закупки выступает физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» - на официальный сайт федерального органа власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов.
Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке участника закупки или об отказе от заключения договора с участником закупки в случае отсутствия информации об участнике закупки, в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства и отсутствия сведений о применении участником закупки – физическим лицом, не являющемся индивидуальным предпринимателем – специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» на официальном сайте федерального органа власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов.
Участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом а) пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 г. № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц. Иностранный агент не вправе принимать участие в закупке в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Участник закупки должен отсутствовать в реестре иностранных агентов.
Дата и время окончания приема предложений:
09.09.2024 г. 13:00
Порядок сопоставления и критерии оценки отобранных оператором электронной площадки предварительных предложений участников:
Единственным критерием оценки при проведении закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства посредством «электронного магазина» (далее - закупки) является цена. Победителем закупки признается участник, предложение которого соответствует требованиям, установленным настоящей Информацией, и содержит наиболее низкую цену договора.
В случае установления в документации требований к материалам конкретные показатели товара предлагаемого к поставке или использованию при выполнении работ, оказании услуг, должны быть указаны в полном соответствии с требованиями, установленными заказчиком, в техническом задании настоящей документации.
При формировании заявки участник закупки должен указать конкретные показатели товара (материала), используемого при выполнении работ в полном соответствии с требованиями, установленными заказчиком в требованиях к товарам (материалам), применяемых при выполнении работ. Конкретные показатели предлагаемого товара (материала) используемого при выполнении работ - показатели, которые однозначно идентифицируют применяемый товар (материал). Конкретными показателями определяются: наименование, упаковка (тара), маркировка товара (материала), функциональные, качественные, технические характеристики (потребительские свойства) товара (материала), иные показатели, связанные с определением соответствия используемого товара (материала) потребностям Заказчика. Упаковка является неотъемлемой частью товара (материала) и относится к товару (материалу), как его составная часть. Сведения, которые содержатся в заявке, не должны допускать двусмысленность толкований. В случае если в настоящей документации о закупке, в описании объекта закупки содержится указание на требование соответствия ГОСТ (СНиП, санитарные нормы, другие нормативные документы, принятые в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации, принятые в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации), предлагаемый к использованию товар (материал) (конкретные показатели предлагаемого к использованию товара (материала)) должен (должны) в полной мере соответствовать требованиям указанного документа, т.е. представленные в заявке конкретные показатели товара (материала) должны соответствовать требованиям и значениям, установленным ГОСТ (СНиП, санитарными нормами, другими нормативными документами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации) как в общем по всем показателям характеристик используемого товара (материала), так и в частности для отдельных характеристик используемого товара (материала).
Предоставляемые участником закупки сведения не должны сопровождаться словами и знаками «от», «до», «не более», «не менее», «более», «менее», «ниже», «выше», «ранее», «не ранее», «не ниже», «не выше», «шире», «минимальный», «min», «уже», «максимальный», «max», «предельный», «не превышает», «…», «≥», «>», «
При формировании заявки участникам следует использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. В случае если в документации о закупке присутствуют ссылки на государственные стандарты и иные документы, которые на момент составления заявки утратили силу – в составлении заявки участникам закупки необходимо руководствоваться действующими. В случае отсутствия в технической части указания на единицы измерения показателей и/или некорректное их написание, читать и указывать их следует в соответствии с нормами действующих государственных стандартов. Все вышеперечисленные положения инструкции в полной мере относятся к таблицам, чертежам, рисункам, содержащимся в Приложении 1 к техническому заданию.
Учитывая, что на этапе подачи заявки участник закупки не должен иметь товар (материал) в наличии, при формировании заявки для подтверждения соответствия показателей, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, связанных с определением соответствия применяемого товара(материала), выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика, участник указывает соответствующие максимальные и/или минимальные значения показателей товара (материала) в соответствии с положениями настоящей инструкции, соответствующие нормам и требованиям, предусмотренным техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации (ГОСТ, СНиП и т.п.) или информацией производителя товара в пределах, соответствующих предлагаемому типу, марке, виду, сорту и т.д. товара(материала) или указывают конкретное значение показателя в соответствии с положениями настоящей инструкции, если на момент подачи заявки обладает такой информацией.
Участник не обязан прикладывать к заявке на участие в закупке эскизы, рисунки, чертежи, фотографии или иные изображения предлагаемых для применения товаров (материалов).
Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, должны иметь четко читаемый текст.
В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником закупки, комиссия обязана отстранить такого участника от участия в закупке на любом этапе его проведения.
Форма, сроки и порядок оплаты договора:
- проект договора изложен в Приложении №2 к настоящей Информации.
Порядок заключения договора и предоставления документов, необходимых для заключения договора:
- Договор заключается на условиях, предусмотренных настоящей Информацией, в соответствии с Описанием, приведенным в предложении участника закупки, с которым заключается договор.
Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником закупки в следующих случаях:
- несоответствия заявки требованиям к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в процедуре закупки, в том числе при наличии в предложении участника предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора.
- несоответствия участника закупки требованиям, изложенным в настоящей Информации.
Прочие условия
Заказчик оставляет за собой право отказаться от проведения закупки в любое время до даты окончания срока подачи заявок, указанной в Информации.
Информация об отказе от проведения закупки размещается в единой информационной системе (на официальном сайте) в день принятия решения о таком отказе и должна содержать дату и основание принятия решения. Заказчик не компенсирует расходы участника, которые он понес в связи с отменой закупки.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.