Тендер - Поставка моющих, чистящих средств для уборки и хозяйственных товаров №292932568

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ИЗВЕЩЕНИЕ.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть68 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Дальневосточный федеральный округ, Амурская облМесто поставки (адрес):г. Благовещенск, ул. Больничная, 32
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 05.03.2025 по 11.03.2025Место предоставления документации:Согласно приложению к извещениюПорядок предоставления документации:Согласно приложению к извещениюОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Техническое_задание_моющие_средства

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку моющих, чистящих средств для уборки и хозяйственных товаров для ГБУЗ АО «Амурская областная психиатрическая больница»

Предмет: поставка моющих, чистящих средств для уборки и хозяйственных товаров для ГБУЗ АО «АОПБ»;

Общие требования к товарам:

Весь поставляемый Товар должен быть упакован и промаркирован в соответствии с действующими стандартами, четко соответствовать описанию, указанному в Техническом задании.

Маркировка Товара должна содержать: условное обозначение Товара, товарный знак или наименование фирмы-изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.

Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

Упаковка Товара должна обеспечивать целостность и сохранность Товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к месту эксплуатации. При обнаружении повреждений упаковки во время приемки Товара указанный Товар подлежит немедленной замене без вскрытия упаковки.

Результаты исполнения Контракта, и информация о поставленном Товаре отражаются в акте приема-передачи Товара, который направляется Поставщику. В случае выявления несоответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным настоящим Техническим заданием и Контрактом Заказчик в те же сроки направляет Поставщику в письменной форме мотивировочную претензию с обоснованием отказа в приемке Товара.

Поставляемый Товар не должен быть бывшим в эксплуатации.

Эквивалентом является Товар, соответствующий по описанию, характеристике, составу и регламентирующим документам Товару, указанному в Техническом задании.

Весь Товар должен быть новым, оригинальным, изготовленным не ранее 2018 года. Качественные и количественные характеристики Товара должны соответствовать описанию, указанному в настоящем Техническом задании, а также действующим стандартам и техническими регламентам.

Поставщик должен предоставить всю необходимую документацию на русском языке, включающую инструкции по использованию, паспорта, сертификаты соответствия, подтверждающие качество Товара другие необходимые документы. Товар должен отвечать требованиям безопасности, согласно ГОСТам РФ, ТУ регистрационным удостоверениям и другим нормам, действующим на данный вид Товара.

Минимальный срок гарантии на Товар, предлагаемый участником размещения заказа должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки в учреждение. Остаточный срок годности всей поставляемой продукции (на момент поставки) должен составлять не менее 70% от установленного предприятием - изготовителем срока годности.

2. Описание объекта закупки его количественные и качественные характеристики.

2.1. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, описанным в настоящем техническом задании:

- Посмотреть таблицу с данными

3. Место, срок поставки Товара: В течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения Контракта товар должен быть поставлен по адресу: Российская Федерация, Амурская область, г.Благовещенск, ул. Больничная, д. 32, лит. А 22, ГБУЗ АО «Амурская областная психиатрическая больница».

4. Условия поставки: Поставка и разгрузка товара осуществляется силами Поставщика и за счет Поставщика. Дата и время поставки должны быть заранее согласованны с Заказчиком. Время работы Заказчика: с понедельника по пятницу – с 08.30 часов до 15.00 часов. Доставка осуществляется после предварительного уведомления Заказчика.

Договор_поставки

ДОГОВОР № _______

на поставку товара

с. Усть-Ивановка «_____» ________2025 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Амурской области «Амурская областная психиатрическая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Шульминой Оксаны Алексеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать на условиях, предусмотренных настоящим Договором ___________________(далее-Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар.

1.2. Наименование, ассортимент, характеристики, количество, единица измерения и цена за единицу товара определяются в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена договора составляет _________________ рублей (______________________________) рублей 00 копеек, без НДС.

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.2. Цена Договора включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные действующим законодательством.

2.3. Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке.

2.4. Поставляемый товар оплачивается по ценам, установленным в рублях Российской Федерации.

2.5. Источник финансирования: средства, полученные от иной приносящей доход деятельности (внебюджетные источники финансирования).

2.6. Оплата поставленного Поставщиком товара осуществляется Заказчиком, путем перечисления денежных средств на счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта о приемке, при предоставлении Поставщиком Заказчику счета/счета-фактуры.

2.7. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. Качество, упаковка и условия поставки товара

3.1. Качество товара и условия транспортировки должны соответствовать техническим регламентам, стандартам, санитарно-эпидемиологическим правилам и иным нормативам, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации.

3.2. Соответствие товара требованиям, указанным в п. 3.1 настоящего Договора, должно подтверждаться документами, прилагаемыми к каждой партии товара.

3.3. Товар должен соответствовать обязательным требованиям нормативных документов к допустимому содержанию химических (в том числе радиоактивных), биологических веществ и их соединений, микроорганизмов и других биологических организмов, представляющих опасность для человека.

3.4. Товар не должен содержать опасных для здоровья человека химических веществ и соединений, консервантов и генно-модифицированных элементов.

3.5. Поставщик гарантирует качество товара, а также, что товар свободен от прав и притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

3.6. Товар должен иметь необходимые маркировки, инструкции и нанесенную на этикетках или ярлыках либо листках-вкладышах упакованного товара информацию, предусмотренную действующим законодательством на русском языке, а также наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации к данному виду товара.

3.7. Товар поставляется в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения, а также сохранения качества товара.

Упаковка товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара, дату выпуска и срок годности товара, товарный знак (торговую марку) (при наличии), номер партии, состав товара, обозначение стандарта или технического документа изготовителя, в соответствии с которым производится товар.

Поставщик обязан обеспечить соблюдение требований нормативных документов к расфасовке и упаковке товара, ее маркировке, а также к используемым для упаковки и маркировки товара материалам.

При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты товара, а если товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.

3.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.

3.9. Остаточный срок годности товара на день поставки должен составлять не менее 70% от срока годности, установленного производителем товара.

4. Порядок, сроки и условия поставки, приемка товара

4.1. Товар Заказчику поставляется партиями в соответствии с условиями настоящего Договора. Количество Товара в каждой партии определяется на основании Заявки Заказчика на поставку Товара. Заказчик направляет Заявки в пределах срока, установленного настоящим пунктом. При этом направление Заявок за пределами срока, установленного настоящим пунктом, не допускается. Поставка Товара на основании не подписанной Заказчиком Заявки не допускается.

Заявка направляется Заказчиком не позднее чем за 3 (три) календарных дня до предполагаемой поставки Товара в пределах срока, установленного пунктом 10.1 настоящего Договора.

Поставка Товара по Заявкам осуществляется в течение 3 (трех) календарных дней со дня отправки Заявки Заказчиком.

4.2. Поставка Товара по Заявке осуществляется Поставщиком по адресу: Амурская область, Благовещенский район, с. Усть-Ивановка, ул. Больничная, д.8, в рабочие дни и в рабочее время Заказчика.

4.3. В день доставки Товара по адресу поставки Товара, указанному в соответствии с условиями настоящего Контракта, Поставщик обязан передать Заказчику подписанные со своей стороны документ о передачи партии товара.

В день доставки Товара Заказчик осуществляет приемку Товара по количеству упаковок Товара, комплекту, явным видимым повреждениям упаковки и качеству Товара и при отсутствии замечаний подписывает документ о передачи партии товара (данный документ не является документом о приемке товара).

4.4. Для проверки поставленного Товара по Заявке Заказчика в части соответствия Товара условиям настоящего Договора Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза поставленного Товара может проводиться Заказчиком своими силами, или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации).

Заказчик вправе для проведения экспертизы Товара осуществлять выборочную проверку качества и безопасности Товара до 5 процентов от количества партии каждого наименования Товара для подтверждения его соответствия условиям настоящего Договора в момент передачи Товара Заказчику.

Выборочная проверка качества и безопасности Товара осуществляется в течение сроков, установленных настоящим Контрактом для приемки Товара.

Товар на период проведения экспертизы находится у Заказчика на ответственном хранении.

По результатам проведенной экспертизы Товара, в том числе выборочной проверки качества и безопасности Товара, Заказчик составляет заключение об отсутствии или наличии нарушений условий настоящего Договора, а также об отсутствии или наличии нарушений в части качества и безопасности Товара.

В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения условий настоящего Договора, за исключением условий, касающихся качества и безопасности Товара, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара условиям настоящего Договора, за исключением условий, касающихся качества и безопасности Товара, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.

В случае обнаружения Заказчиком нарушений условий настоящего Договора, в том числе требований к количеству Товара, комплектности, упаковке Товара, комплекту, качеству и безопасности Товара Поставщик обязуется без дополнительной оплаты со стороны Заказчика устранить выявленные нарушения (допоставить, доукомплектовать, заменить Товар) в срок не позднее 5 (пять) календарных дней со дня получения от Заказчика мотивированного отказа. Допоставка недопоставленного, доукомплектование или замена некачественного Товара оформляется товарной накладной по форме №ТОРГ-12 в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

В случае повторного выявления по результатам экспертизы, предусмотренной настоящим пунктом, нарушений условий настоящего Договора, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

4.5. Право собственности на Товар, риск утраты, случайной гибели или повреждения Товара переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания Сторонами товарной накладной по форме №ТОРГ-12.

4.6. Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Заказчику относящиеся к нему документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, производителем Товара и настоящим Договором.

4.7. Сдача и приемка Товара осуществляются уполномоченными представителями Сторон.

4.8. На основании данных учета, представленный Поставщиком акт о приемке подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и в тот же день утверждается заказчиком) и в день окончания приемки один экземпляр подписанного Заказчиком акта о приемке направляется Поставщику, либо в те же сроки, Заказчиком, направляется в письменной форме мотивированный отказ от приемки товара, с указанием срока устранения дефектов (недостатков), недопоставки или иных несоответствий в поставке условиям настоящего Договора.

Приемка и оформление результатов приемки осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке.

4.9. После устранения Поставщиком замечаний, указанных в мотивированном отказе от приемки товара, Заказчик осуществляет приемку товара и подписывает акт о приемке в порядке и сроки, предусмотренные настоящим разделом.

4.10. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного товара, не соответствующего Спецификации (Приложение № 1) или иным требованиям, указанным в настоящем Договоре либо несвоевременно поставленного товара, несет Поставщик.

4.11. Основанием для оплаты за поставленный товар является подписанный Заказчиком акт о приемке.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в Договоре, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.

5.1.4. Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) и (или) возмещения убытков, причиненных по вине Поставщика.

5.1.5. Привлекать экспертов, экспертные организации, соответствующие аккредитованные лаборатории в целях проверки соответствия поставляемых товаров требованиям, установленным к ним настоящим Договором, действующим законодательством, техническими регламентами, ГОСТ и иными нормативными документами.

5.1.6. Самостоятельно организовать осуществление отбора проб поставленного товара для проведения экспертизы в соответствии с условиями настоящего Договора, а также действующим законодательством, их направление в экспертную организацию, соответствующую аккредитованную лабораторию.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Обеспечить приемку поставленного товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.2.2. Провести экспертизу предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора.

5.2.3. Своевременно оплатить товар, поставленный в соответствии с условиями Договора.

5.2.4. Своевременно сообщать Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.

5.2.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Договором, а также требования, предусмотренные действующим законодательством.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать своевременной приемки и оплаты поставленного товара в соответствии с условиями Договора.

5.3.2. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Договора.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар в соответствии с условиями Договора.

5.4.2. Соблюдать и исполнять требования действующего законодательства, технических регламентов, ГОСТов и иных и нормативных документов в области качества и безопасности продуктов питания.

5.4.3. Безвозмездно осуществлять замену товара, допоставку, иные действия по устранению недостатков товара, а также вернуть уплаченные за товар денежные средства в сроки, установленные Заказчиком, в случае поставки товара ненадлежащего качества, в ином ассортименте или с иными нарушениями условий настоящего Договора.

5.4.4. Предоставлять по запросу Заказчика, а также уполномоченных государственных органов всю необходимую информацию и документы об условиях поставки товара, о качестве поставляемых товаров.

5.4.5. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

5.4.6. Представлять по запросу эксперта, экспертной организации дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора.

5.4.7. Предоставлять одновременно с товаром документы, подтверждающие качество товара в соответствии с действующим законодательством.

5.4.8. Сообщать Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме об изменении своего счета с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

5.4.9. Представлять Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения или почтового адреса в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения.

5.4.10. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Договором, а также требования, предусмотренные действующим законодательством.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Ответственность Заказчика:

6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.2.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1000 (одна тысяча) рублей.

6.2.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.3. Ответственность Поставщика:

6.3.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором (в том числе гарантийного обязательства), Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов цены Договора.

6.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Договоре таких обязательств), Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 1000 (одна тысяча) рублей

6.3.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.4. Неустойка (пеня, штраф) уплачиваются Поставщиком в пятидневный срок после получения соответствующего требования от Заказчика.

6.5. В случае неоплаты неустойки (пени, штрафов) Поставщиком в пятидневный срок со дня получения требования, Заказчик вправе уменьшить сумму оплаты за товар на сумму неоплаченной по требованию Заказчика неустойки (пени, штрафов).

6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Свидетельство, выданное соответствующим компетентной организацией или государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения Договора товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

7.3. Сторона, для которой исполнение обязательства оказалось невозможным по указанным выше причинам, обязана в течение 3 (трех) суток известить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Не направление или несвоевременное направление извещения лишает Сторону права ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы как на основание, освобождающее от ответственности.

8. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

8.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 7 (семь) дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

8.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Амурской области.

9. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

9.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

9.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 7 (семь) дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

9.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в арбитражный суд Амурской области.

10. Прочие условия Договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения обеими Сторонами и действует до исполнения сторонами обязательств, а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия настоящего Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему Договору.

10.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

10.3. Изменение условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнений к Договору.

10.4. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

10.4.1. В рамках настоящего Договора Стороны признают, что существенным нарушением при исполнении Договора является нарушение, предусмотренное ст.450 ГК РФ, а также:

- установление факта поставки товара (партии товара), не соответствующего по качеству требованиям, установленным настоящим Договором, в том числе поставки фальсифицированного товара, подтвержденного соответствующим заключением (ч.2 ст.475 ГК РФ, ч.2 ст. 523 ГК РФ);

- невыполнение Поставщиком обязательства по передаче вместе с товаром документов или копий документов, предусмотренных настоящим Договором (ч.2 ст. 464 ГК РФ);

- неоднократное нарушение Поставщиком установленного настоящим Договором срока поставки товара (ч. 2 ст. 523 ГК РФ).

10.5. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.6. В части, неурегулированной настоящим Договором, отношения Сторон регламентируются законодательством Российской Федерации.

10.7. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие приложения:

Приложение № 1 – Спецификация.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору на поставку товара

№ ___ от _____________2025 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ЗАКУПКЕ

г. Благовещенск, 2025 г.

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара.

ПРИЛОЖЕНЫ ОТДЕЛЬНЫМ ДОКУМЕНТОМ

РАЗДЕЛ 3. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора

на поставку _____________________________________________

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В Государственное бюджетное учреждение здравоохранение Амурской области «Амурская областная психиатрическая больница» (ГБУЗ АО «АОПБ») от:

наименование Участника закупки

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

В случае признания ________________________________________ победителем в запросе котировок мы

(наименование Участника закупки)

обязуемся своевременно заключить и исполнить договор на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

- Посмотреть таблицу с данными

*Ответственность за предоставление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке несет участник закупки. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

Поставляемый товар должен быть новым, изготовленным _________________ года.

Гарантийный срок на товар должен составлять ___________________месяцев с момента подписания акта о приемке.

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Настоящей заявкой______________________________________ (наименование Участника закупки) в лице ____________________________________________________________, действующего (наименование должности руководителя, Ф.И.О.) на основании_________________, (Устава, доверенности)

предлагает осуществить поставку указанных ниже товаров, в указанных объемах, по указанным ценам в соответствии с условиями, изложенными в извещении запроса котировок в электронной форме №_________

Общая стоимость предлагаемого к поставке товара составляет: _________________ рублей ___ копеек, в том числе НДС __ %, что составляет ________________ рублей ____ копеек (если НДС не облагается, указывать: «НДС не облагается»).

- Посмотреть таблицу с данными

_______________________ _______________________

(Ф.И.О. должность) МП (подпись)

Анкета участника запроса котировок (запрос цен) в электронной форме

- Посмотреть таблицу с данными

_______________________ _______________________

(Ф.И.О. должность) МП (подпись)

Договор № ____

на поставку товара

с. Усть-Ивановка « » ____ 2025 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Амурской области «Амурская областная психиатрическая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________, действующего на основании ________, с одной стороны и _________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________, действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании ___________№ ____________ от ________, заключили настоящий Договор о нижеследующем

Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется поставить, собрать, установить и передать на условиях, предусмотренных настоящим Договором _________, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар.
1.2. Наименование, ассортимент, характеристики, количество, единицы измерения и цена за единицу товара определяются в спецификации (приложение № 1 к Договору), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена договора составляет _______ рублей _____ копеек, _____ НДС.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
2.2. Цена Договора включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные действующим законодательством.
2.3. Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке.
2.4. Поставляемый товар оплачивается по ценам, установленным в рублях Российской Федерации.
2.5. Источник финансирования: средства, полученные от иной приносящей доход деятельности (внебюджетные источники финансирования).
2.6. Оплата поставленного Поставщиком товара осуществляется Заказчиком, путем перечисления денежных средств на счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта о приемке, при предоставлении Поставщиком Заказчику счета/счета-фактуры.
2.7. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Качество, упаковка и условия поставки товара
3.1. Качество товара и условия транспортировки должны отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, энергоэффективности, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации в отношении данного вида товара.
3.2. Товар должен иметь необходимые маркировки и инструкции на русском языке, а также наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.
3.3. Товар поставляется в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в Спецификации на поставку товара. Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты товара, а если товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.
3.5. Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства:
3.5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободен от прав и притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.
3.5.2. Поставщик вместе с товаром предоставляет Заказчику:
- гарантию Поставщика товара со сроком действия не менее 12 месяцев с момента подписания Сторонами акта о приемке.
3.5.3. В случае выхода из строя (в том числе обнаружения недостатков в процессе эксплуатации) товара в течение гарантийного срока, Поставщик обязуется самостоятельно или силами и средствами других лиц, но за счет Поставщика, произвести ремонт или замену такого товара в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения соответствующего письменного уведомления от Заказчика. Доставка товара к месту осуществления ремонта и обратно или его замена осуществляется за счет средств Поставщика.

Порядок и срок поставки, приемка товара
4.1. Поставка товара осуществляется одной партией в течение 30 календарных дней с даты заключения договора со склада Поставщика, на склад Заказчика силами Поставщика по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Больничная 32 лит А22
4.2. Одновременно с товаром Поставщик передает Заказчику подписанные со своей стороны оригиналы товарной накладной, акт о приемке (по форме Приложения № 2 к Договору) в 2-х экземплярах, счета/ счета-фактуры в 1-м экземпляре с обязательной ссылкой на номер Договора, инструкцию (памятку) на русском языке, паспорт на товар, документы, подтверждающие гарантийные обязательства и иные документы, подтверждающие качество товара, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. Приемка товара и оформление результатов приемки осуществляется Заказчиком в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поставки товара и представления документов, предусмотренных настоящим Договором.
4.4. При приемке товара Заказчик проверят соответствие его количества, качества и иных характеристик требованиям, установленным в Договоре.
В день разгрузки товара Заказчиком проверяется соответствие товара по количеству. По итогам приемки по количеству Сторонами подписывается товарная накладная.
4.5. По итогам приемки, не позднее срока указанного в п. 4.3 настоящего Договора, представленный Поставщиком акт о приемке подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и в тот же день утверждается заказчиком) и в день окончания приемки один экземпляр подписанного Заказчиком акта о приемке направляется Поставщику, либо в те же сроки, Заказчиком, направляется в письменной форме мотивированный отказ от приемки товара, с указанием срока устранения дефектов (недостатков), недопоставки или иных несоответствий в поставке условиям настоящего Договора.
4.6. После устранения Поставщиком замечаний, указанных в мотивированном отказе от приемки товара, Заказчик осуществляет приемку товара и подписывает акт о приемке в порядке и сроки, предусмотренные настоящим разделом.
4.7. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного товара, не соответствующего Спецификации (Приложение №1) или иным требованиям, указанным в настоящем Договоре либо несвоевременно поставленного товара, несет Поставщик.
4.8. Основанием для оплаты за поставленный товар является подписанный Заказчиком акт о приемке.

Права и обязанности Заказчика
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика, надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.
5.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленных документов, указанных в Договоре, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.
5.1.3. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки и (или) участвующих в приемке товара, в т.ч. проведении экспертизы.
5.1.4. Запрашивать у Поставщика любую информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.
5.1.5. Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) и (или) возмещения убытков, причиненных по вине Поставщика.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Обеспечить приемку поставленного товара в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.2.2. Своевременно оплатить товар, поставленный в соответствии с условиями Договора.
5.2.3. Своевременно сообщать Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.
5.2.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Договором, а также требования, предусмотренные действующим законодательством.

Права и обязанности Поставщика
6.1. Поставщик вправе:
6.1.1. Требовать своевременной приемки и оплаты поставленного товара в соответствии с условиями Договора.
6.1.2. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Договора.
6.2. Поставщик обязан:
6.2.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар в соответствии с условиями Договора.
6.2.2. Безвозмездно устранить выявленные дефекты (недостатки) товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
6.2.3. Предоставить одновременно с товаром документы, подтверждающие качество товара, в соответствии с действующим законодательством.
6.2.4. Сообщать Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме об изменении своего расчетного счета с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.
6.2.5. Представлять Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения или почтового адреса в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения.
6.2.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Договором, а также требования, предусмотренные действующим законодательством.

Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Ответственность Заказчика:
7.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.2.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1000 (одна тысяча) рублей.
7.2.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
7.3. Ответственность Поставщика:
7.3.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
7.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором (в том числе гарантийного обязательства), Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов цены Договора.
7.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Договоре таких обязательств), Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 1000 (одна тысяча) рублей
7.3.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
7.4. Неустойка (пеня, штраф) уплачиваются Поставщиком в пятидневный срок после получения соответствующего требования от Заказчика.
7.5. В случае неоплаты неустойки (пени, штрафов) Поставщиком в пятидневный срок со дня получения требования, Заказчик вправе уменьшить сумму оплаты за товар на сумму неоплаченной по требованию Заказчика неустойки (пени, штрафов).
7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Свидетельство, выданное соответствующим компетентной организацией или государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения Договора товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
8.3. Сторона, для которой исполнение обязательства оказалось невозможным по указанным выше причинам, обязана немедленно известить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств.

Обеспечение исполнения Договора.
9.1. В соответствии Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», обеспечение исполнения настоящего Договора предоставляется в размере 5 % начальной (максимальной) цены, и обеспечивает исполнение всех обязательств Исполнителя по настоящему Договору, в том числе уплате неустойки (кроме гарантийных обязательств).
Срок обеспечения исполнения договора должен быть не менее чем срок исполнения обязательств по договору поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением гарантийных обязательств, если иное не предусмотрено Документацией.
В случае если предложенная Исполнителем цена Договора снижена на 25 % и более по отношению к начальной (максимальной) цене Договора, обеспечение исполнения Договора предоставляется в соответствии со статьей 3.2. Федерального Закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Исполнение Договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантией или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Срок обеспечения исполнения договора должен быть не менее чем срок исполнения обязательств по договору поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением гарантийных обязательств, если иное не предусмотрено Документацией.
9.2. Уменьшение размера обеспечения исполнения Договора осуществляется при условии отсутствия неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, а также приемки Заказчиком оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения Договора.
9.3. Размер обеспечения исполнения Договора уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Исполнителем обязательств по оказанным услугам (ее результатов), или об исполнении им отдельного этапа исполнения Договора (если установлены этапы исполнения Договора) и стоимости исполненных обязательств для включения в реестр Договоров.
Уменьшение размера обеспечения исполнения Договора производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим Договором.
В случае, если обеспечение исполнения Договора осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Договора, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Договора, размещенной в соответствующем реестре Договоров.
В случае, если обеспечение исполнения Договора осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Исполнителя, ему возвращаются денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Договора, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Договора, размещенной в соответствующем реестре Договоров в срок, установленный п. 9.6 настоящего Договора.
9.4. В случае внесения денежных средств, в качестве обеспечения исполнения Договора, указанные средства возвращаются Исполнителю Заказчиком при условии надлежащего исполнения всех своих обязательств по настоящему Договору, в течение 10 дней с даты исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором.
Денежные средства возвращаются на счет Исполнителя, указанный в Договоре.

Порядок разрешения споров, претензии Сторон
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
10.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
10.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 7 (семь) дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.
10.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в арбитражный суд Амурской области.

Антикоррупционная оговорка
11.1. Каждая из сторон договора подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением договора.
11.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия договора и после его истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в п. 13.1, в том числе со стороны руководства или работников сторон, третьих лиц.
11.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками и посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.
11.4. Сторонам договора, их руководителям и работникам запрещается:
11.4.1. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. представителям публичных органов власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон договора, их руководства, работников или посредников, действующих по договору.
11.4.2. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам или руководству другой стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны.
11.4.3. Совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство РФ.
11.5. В случае возникновения у стороны договора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.
Подтверждение должно быть направлено в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
11.6. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.

Прочие условия Договора
11.1. Настоящий Договора вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 2исполнения сторонами обязательств по Договору.
12.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
12.3. Изменение условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнений к Договору.
12.4. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
12.4.1. В рамках настоящего Договора Стороны признают, что существенным нарушением при исполнении Договора является нарушение, предусмотренное ст.450 ГК РФ, а также:
- установление факта поставки товара (партии товара), не соответствующего по качеству требованиям, установленным настоящим Договором, в том числе поставки фальсифицированного товара, подтвержденного соответствующим заключением (ч.2 ст.475 ГК РФ, ч.2 ст. 523 ГК РФ);
- невыполнение Поставщиком обязательства по передаче вместе с товаром документов или копий документов, предусмотренных настоящим Договором (ч.2 ст. 464 ГК РФ);
- неоднократное нарушение Поставщиком установленного настоящим Договором срока поставки товара (ч. 2 ст. 523 ГК РФ).
12.5. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
12.6. В части, неурегулированной настоящим Договором, отношения Сторон регламентируются законодательством Российской Федерации.
12.7. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие приложения:
Приложение № 1 – Техническое задание;
Приложение № 2 – Акт о приемке.

Юридические адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными