Тендер - Поставка моющих-дезинфицирующих средств для моюще-дезинфицирующей машины №286380387

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Обоснование_Н(М)ЦК[1].xlsx
• Описание_объекта_закупки[33].docx
• Проект_Контракта[5].doc
• Требования_к_содержанию,_составу_заявки_на_участие_в_закупке[1].doc

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач

СПб ГБУЗ «Центр

СПИД и инфекционных заболеваний»

__________ Т.Н. Виноградова

Описание объекта закупки

1. Наименование объекта закупки: поставка моющих-дезинфицирующих средств для моюще-дезинфицирующей машины для нужд СПб ГБУЗ «Центр СПИД и инфекционных заболеваний»

2. Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

3. Место поставки товара:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.12, литер А;

4. Сроки и условия поставки товара: с 01.01.2025г. по 30.06.2025г. Поставка Товара осуществляется Поставщиком на основании заявок Заказчика отдельными партиями в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком заявки Заказчика. Приемка Товара Заказчиком производится в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов. Поставщик уведомляет Заказчика о предполагаемой дате поставки Товара не менее чем за 2 (два) рабочих дня.

5.Порядок формирования цены контракта: цена контракта включает в себя налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи и складывается из цены Товара и транспортных расходов по доставке Товара, погрузочно-разгрузочных работ, а также иных расходов Поставщика, связанных с выполнением условий Контракта.

6.Источник финансирования:

- Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (СГЗ);

- Поступления учреждениям, осуществляющим медицинскую деятельность по программе обязательного медицинского страхования (ОМС).

7. Сроки и условия оплаты поставки товара: оплата осуществляется Заказчиком, в пределах срока действия Контракта, на основании акта передачи товара, счёта (счёта-фактуры) путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания указанных документов.

8. Требования к качеству товара: товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Поставщик подтверждает качество Товара одним из следующих документов: свидетельством о государственной регистрации.

9. Остаточный срок годности товара: не менее 24 месяцев на момент поставки Заказчику.

10.Требования к упаковке: тара и упаковка должны обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке и хранении.

Требования к товару

- Посмотреть таблицу с данными

(*) Оборудование с приведенными наименованиями торговых и фирменных марок, типов и моделей имеется в наличии у Заказчика. Совместимость товаров с указанным оборудованием является обязательной в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование, и содержать слова, «не менее …. и не более…», «не более», «не менее», , то есть должны быть конкретными.

При подаче заявки участник закупки должен применять обозначения (единицы измерения, наименования показателей) в соответствии с обозначениями, установленными в описании объекта закупки.

Если показатель сопровождается словами «не менее …. и не более…»- участник в своей заявке указывает конкретное значение показателя (одно числовое значение из диапазона), в пределах значений установленных описанием объекта закупки.

Если показатель сопровождается словами «не менее»- участник в своей заявке указывает конкретное значение показателя, равное или большее установленного описанием объекта закупки.

Если показатель сопровождается словами «не более» - участник в своей заявке указывает конкретное значение показателя, равное или меньшее установленного описанием объекта закупки.

Требование «Остаточный срок годности на момент поставки» не является требованием к значением показателей, которые могут изменяться. Участник оставляет этот показатель без изменения (с использованием слов «не менее»).

Требования к товарам (неизменяемые показатели), установленные настоящим описанием объекта закупки, с использованием иных слов, словосочетаний, символов, знаков препинаний являются требованиями, значения которых не могут изменяться, участник должен указать их в полном соответствии с описанием объекта закупки.

Все показатели, использованные заказчиком при описании требований к товарам, являются стандартными и соответствуют государственным стандартам и не выходят за их рамки.

При описании объекта (предмета) закупки указаны характеристики, которые соответствуют характеристикам, указанным в приказах по нормированию в соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Инициатором закупки является должностное лицо Заказчика – главная медицинская сестра Петрова М.Н. _______________

(должность) (ФИО) (Подпись)

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 11.12.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000185

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.12, литер А;

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

10.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Способ обеспечения исполнения контракта победитель выбирает самостоятельно. Обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде независимой гарантии, соответствующей требованиям ст. ст. 45, 96 Федерального закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет. Контракт заключается после предоставления участником закупки обеспечения исполнения контракта. Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта на участие в аукционе: Участник перечисляет денежные средства по следующим реквизитам: Получатель: ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7 / КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Комитет Финансов Санкт-Петербурга (СПб ГБУЗ «Центр СПИД и инфекционных заболеваний» л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть). Банк: Северо-Западное ГУ Банка России/УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург, БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Банковский счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Казначейский счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указывается: 816 (ВР КОСГУ 510), Обеспечение исполнения Контракта _____, извещение №_____ (указать предмет Контракта и номер извещения об осуществлении закупки). В представленном платежном поручении (копии платежного поручения) реквизиты заказчика и сведения о назначении платежа должны соответствовать указанным в извещении об электронном аукционе. Сумма платежа, указанная в платежном поручении (копии платежного поручения), не может быть менее указанного в извещении размера обеспечения исполнения контракта.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1

Проект контракта

1

Описание объекта закупки

1

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1

Дополнительная информация и документы

1 Уведомление о прохождении контроля

Автоматический_контроль

Уведомление о соответствии контролируемой информации

требованиям, установленным частью 5 статьи 99

Федерального закона N 44-ФЗ

Коды

Форма по ОКУД

От 10.12.2024 г.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Дата

-

ИНН

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КПП

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИКУ

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование заказчика: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО

СПИД И ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ"

КПП

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Организационно-правовая форма:Государственные бюджетные

учреждения субъектов Российской Федерации

по ОКОПФ

Форма собственности: Собственность субъектов Российской Федерации

по ОКФС

Наименование бюджета: Внебюджетные средства

по ОКТМО

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место нахождения (адрес):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, НАБ

ОБВОДНОГО КАНАЛА, Д. 179/ЛИТЕРА Б,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

по ОКТМО

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование органа контроля: Комитет финансов Санкт-Петербурга

75203

13

Реквизиты объекта контроля

Реквизиты документа, содержащего информацию

(сведений об объекте контроля)

для осуществления контроля

наименование

дата

номер

наименование

дата

номер

1

2

3

4

5

6

Извещение

11.12.2024

План-график

06.12.2024

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть72001

Результат контроля:

Ответственный исполнитель

Финансовый контроль пройден

сервис АИС БП-ЭК

(должность)

Автоматический контроль

(подпись)

(расшифровка подписи)

- Посмотреть таблицу с данными ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач

СПб ГБУЗ «Центр СПИД

и инфекционных заболеваний»

__________ Т.Н.Виноградова

Требование к содержанию, составу заявки на участие в закупке на поставку моющих-дезинфицирующих средств для моюще-дезинфицирующей машины для нужд СПб ГБУЗ «Центр СПИД и инфекционных заболеваний»

Для участия в закупке заявка на участие должна содержать:

информацию и документы об участнике закупки:
- предусмотренные подпунктами «а» – «з», «м», «о» - «п» пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ;
л) декларация о принадлежности участника закупки к социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления преимущества, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона;

предложение участника закупки в отношении объекта закупки:
а) с учетом положений части 2 статьи 43 Федерального закона характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального закона, товарный знак (при наличии у товара товарного знака);
б) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений части 2 статьи 43 Федерального закона;
в) документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено извещением об осуществлении закупки):
- копии свидетельств о государственной регистрации (информацию о свидетельстве о государственной регистрации) на предлагаемые участником закупки в составе заявки позиции поставляемого Товара;
г) иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке;

предложение участника закупки о цене контракта (за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 43 Федерального закона);

информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона (в случае, если в извещении установлены предусмотренные указанной статьей запреты, ограничения, условия допуска).
В случае отсутствия такой информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

Участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом а) пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 г. № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач

СПб ГБУЗ «Центр СПИД

и инфекционных заболеваний»

__________ Т.Н.Виноградова

Проект контракта

Контракт № _______

на поставку моющих-дезинфицирующих средств для моюще-дезинфицирующей машины для нужд СПб ГБУЗ «Центр СПИД и инфекционных заболеваний»

г. Санкт-Петербург «_____»____________202_ г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (СПб ГБУЗ «Центр СПИД и инфекционных заболеваний»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главного врача Виноградовой Татьяны Николаевны, действующего на основании Устава, и _______________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _________________ (должность) _______________________ (полная расшифровка ФИО), действующего на основании _________________, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику моющих-дезинфицирующих средств для моюще-дезинфицирующей машины (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.
1.2. Наименование, количество, требования к качеству, ассортимент, комплектность, цена за Товар определены в спецификации товара и в описании объекта закупки (приложение № 1,2 к настоящему Контракту).
1.3. Поставка Товара осуществляется по адресу:
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.12 (далее - Место поставки);
1.4. Основанием для заключения настоящего Контракта является протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от ______________ 202_ года № ___________.
1.5. Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
2.1. Обеспечение исполнения Контракта:______________________
(указать размер обеспечения, установленный в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) / не предоставляется на основании ч. 8.1 ст. 96 Закона №44-ФЗ) .
2.2. Способ обеспечения исполнения Контракта: ___________________________
(независимая гарантия/денежные средства/обеспечение не предоставляется на основании ч. 8.1 ст. 96 Закона №44-ФЗ)
2.3. В случае предоставления Поставщиком независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта, в независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования. Срок действия независимой гарантии должен превышать срок исполнения обязательств по контракту не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона N 44-ФЗ.
2.4. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Поставщик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с п. 10.3.1. Контракта.
2.5. Возврат обеспечения исполнения Контракта (предоставленного путем внесения денежных средств) осуществляется Заказчиком после осуществления Поставщиком поставки Товара в полном объеме, в течение 15 (пятнадцати) дней.
При уменьшении обеспечения исполнения Контракта, предоставленного путем внесения денежных средств, по заявлению Поставщика ему возвращаются Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) дней денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
2.6. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств не установлено.

ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком согласно Спецификации Товара (Приложение №1 к Контракту), с 01.01.2025г. по 30.06.2025г., на основании заявок Заказчика отдельными партиями в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком заявки Заказчика.
Поставщик не менее чем за 2 (два) рабочих дня до предполагаемой даты поставки уведомляет об этом Заказчика по факсу или по адресу электронной почты с указанием времени поставки, объема и характеристик (качеств) товара.
3.2. Датой поставки Товара признается дата подписания Заказчиком накладной (прием товара по количеству).

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

4.1. Поставщик производит доставку Товара и его выгрузку непосредственно по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего Контракта.

4.2. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента доставки Товара по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего Контракта, и оформления документов согласно пункту 8 настоящего Контракта.

4.3. Поставщик осуществляет доставку и подъем на этаж Товара за свой счет. Погрузо-разгрузочные работы по доставке Товара осуществляются силами Поставщика.

4.4. Заказчик должен принять Товар и подписать документы на полученный Товар по количеству.

4.5. Товар, передаваемый по настоящему Контракту, не считается находящимся в залоге у поставщика.

5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1.Права и обязанности Поставщика:

5.1.1. Поставщик обязан передать Заказчику качественный Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.1.2 Поставщик обязан одновременно с Товаром передать Заказчику сопроводительные документы или их заверенные надлежащим образом копии, подтверждающее соответствие Товара обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами и предъявляемым к Товару.

5.1.3.Поставщик обязан осуществить доставку, поднятие на этаж Товара согласно описанию объекта закупки.

5.1.4. При выявлении недопоставки Товара, Поставщик обязуется восполнить недопоставленное количество Товара в течение 3 (трех) дней с момента обнаружения недопоставки или в иной согласованный с Заказчиком срок в пределах срока действия настоящего Контракта.

5.1.5. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

5.1.6. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке поставленного Товара и в течение гарантийного срока на товар (устранение в течение срока, установленного Заказчиком), за свой счет.

5.1.7. Поставщик обязан выполнять иные обязанности, предусмотренные описанием объекта закупки.

5.2. Права и обязанности Заказчика:

5.2.1.Заказчик обязан принять Товар и оплатить принятый Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.2.2. Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, не соответствующего требованиям Контракта, а также Товара, поставка которого просрочена по вине Поставщика.

6. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

Цена Контракта составляет ____________________________ ( руб. коп. ) _______________________________________________________________________________

в том числе НДС________( руб. коп.) / НДС не облагается / Поставщик освобожден от уплаты НДС в связи с применением Поставщиком упрощенной системы налогообложения.

Источник финансирования (внебюджетные средства):

- Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (СГЗ);

- Поступления учреждениям, осуществляющим медицинскую деятельность по программе обязательного медицинского страхования (ОМС).

6.2. Цена Контракта включает налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи и складывается из цены Товара и транспортных расходов по доставке Товара, погрузочно-разгрузочных работ, а также иных расходов Поставщика, связанных с выполнением условий настоящего Контракта.

6.3. Оплата осуществляется Заказчиком, в пределах срока действия Контракта, на основании Акта поставки товара, счёта (счёта-фактуры) путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта поставки товара. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств со счета Заказчика.

6.4. Авансирование не предусмотрено.

6.5. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

7. КАЧЕСТВО ТОВАРА

7.1. Товар должен соответствовать по качеству, количеству, комплектности требованиям настоящего Контракта.

7.2. Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

8. СДАЧА-ПРИЕМКА ТОВАРА

8.1. Поставщик после выполнения всех предусмотренных Контрактом обязательств (за исключением гарантийных) формирует, подписывает и размещает в единой информационной системе (далее – ЕИС) Акт поставки товара (далее также – Акт, товарная накладная, универсальный передаточный документ (УСП) и счет на оплату.

Заказчик не позднее 20 рабочих дней, следующих за днем поступления Акта, подписывает и размещает его в ЕИС. При наличии замечаний Заказчик формирует, подписывает и размещает в ЕИС отказ от подписания Акта с обоснованием причин отказа (далее – мотивированный отказ).

В случае получения мотивированного отказа от подписания Акта Поставщик вправе устранить недостатки в установленный Заказчиком срок и направить Заказчику новый Акт.

Если в установленный актом срок все нарушения не будут устранены Поставщиком, либо нарушения являются существенными и неустранимыми, а также в случае отказа Поставщика устранить эти нарушения, Заказчик вправе отказаться от приемки товара, потребовать возмещения причиненных убытков, оплаты неустойки.

Товар, поставленный сверх количества, предусмотренного Контрактом, Товар не соответствующий требованиям, установленным Контрактом по количеству, комплектности, а также Товар, поставленный после истечения срока действия Контракта, не оплачивается.

9. ТАРА И УПАКОВКА

9.1. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке и хранении.

9.2. В случае если соответствующее требование установлено обязательными для Сторон нормативными правовыми актами, Товар должен быть маркирован, в том числе маркирован знаком соответствия.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Сторона, нарушившая условия настоящего Контракта, возмещает другой стороне только реальный ущерб.

10.2. Ответственность Заказчика.

10.2.1. За нарушения срока исполнения обязательств Поставщик вправе потребовать уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства.

10.2.2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты Заказчиком штрафа. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации:

1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

10.2.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

10.3. Ответственность Поставщика.

10.3.1. За нарушение сроков исполнения обязательств Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком.

10.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации:

1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.;

10.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правительством РФ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

10.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

10.3.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

10.4. В случае, если обеспечение исполнения Контракта предоставлено в форме внесения денежных средств на счет Заказчика, неустойка (штраф, пени) за ненадлежащее исполнение, неисполнение Поставщиком обязательств по Контракту уплачивается путем удержания и перечисления на счет Заказчика с указанием Поставщика, за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафа, пени), части указанных денежных средств в размере, равном размеру неустойки (штрафа, пени), исчисленной в соответствии с условиями Контракта.

10.5. В случае, если сумма неустойки (штрафа, пени) превышает сумму денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, часть неустойки, превышающая сумму этих денежных средств, по выбору Заказчика уплачивается Поставщиком по реквизитам, которые Заказчик указывает в соответствующей претензии .

10.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик, в соответствии со 410 ГК РФ вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), рассчитанной по завершении приемки Товара сторонами.

10.7. Стороны не несут ответственности за неисполнение, ненадлежащее исполнения обязательств по настоящему Контракту, если таковое неисполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельствами непреодолимой силы Стороны признают события чрезвычайного характера, наступление которых Стороны ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами не могли, а именно: пожар, землетрясение и другие природные бедствия (кроме наводнения), равно как война или военные действия, распоряжения органов власти, препятствующие выполнению настоящего контракта, имевшие место после его заключения. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, должна представить документы, подтверждающие их наступление и прекращение.

11. РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ КОНТРАКТА

11.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ.

11.2.1. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных законодательством РФ и потребовать возмещения причиненных убытков, а также в случае следующих существенных нарушений Поставщиком условий настоящего Контракта:

- неоднократного нарушения сроков поставки товаров;

- в случае поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- в случае нарушения условий Контракта по качеству товара, изложенных в разделе 7 настоящего Контракта;

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.3. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ.

11.4. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенных расходов (убытков), непосредственно обусловленных обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.5. Стороны в течение 5 (пяти) дней обязуются уведомлять друг друга об изменениях места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов, банковских реквизитов. Надлежащим уведомлением стороны Контракта для целей исполнения Контракта признается извещение стороны посредством телефонограммы, электронной почты, либо почтовым отправлением по адресу, согласно реквизитам, указанным в разделе 15 Контракта.

11.6. Изменения и дополнения в Контракт могут быть внесены письменным дополнительным соглашением Сторон, в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере закупок.

Изменение существенных условий Контракта не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством о закупках (ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) и пунктом 5 статьи 78.1 БК РФ.

11.7. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия передаются на разрешение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует по 31.12.2025 года.

12.2. Контракт подлежит обязательной регистрации в Реестре контрактов.

12.3. Настоящий Контракт заключен в форме электронного документа и подписан Сторонами электронной подписью

13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

13.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств, иных ценностей, безвозмездное выполнение в их адрес (адрес их близких) работ (услуг), прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения Сторон, их аффилированных лиц, работников или посредников с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иной неправомерной целью.

При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, наказуемые в соответствии с главой 30 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также действия, нарушающие требования международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае появления у Стороны информации, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме, по возможности также иными способами связи для ускорения принятия соответствующих мер. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками.

О результатах рассмотрения уведомления Сторона должна сообщить Стороне, направившей уведомление, не позднее 10 (десяти) рабочих дней в письменной форме.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ

14.1. Приложения к Контракту:

Приложение 1 – Спецификация на поставку моющих-дезинфицирующих средств для моюще-дезинфицирующей машины для нужд СПб ГБУЗ «Центр СПИД и инфекционных заболеваний»

Приложение 2 –Описание объекта закупки

Приложения к контракту является его неотъемлемой частью.

15. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: Поставщик

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Контракту № _____от ____. ___ 202_ г.

Спецификация

на поставку моющих-дезинфицирующих средств для моюще-дезинфицирующей машины для нужд СПб ГБУЗ «Центр СПИД и инфекционных заболеваний»

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик Поставщик

Главный врач СПб ГБУЗ «Центр СПИД

и инфекционных заболеваний»

Т.Н. Виноградова

__________________________ ________________________

Приложение №2

к Контракту № _____от ____. ___ 202_ г.

Описание объекта закупки

Наименование объекта закупки: поставка моющих-дезинфицирующих средств для моюще-дезинфицирующей машины для нужд СПб ГБУЗ «Центр СПИД и инфекционных заболеваний»

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

Место поставки товара:
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.12, литер А;

Сроки и условия поставки товара: с 01.01.2025г. по 30.06.2025г. Поставка Товара осуществляется Поставщиком на основании заявок Заказчика отдельными партиями в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком заявки Заказчика. Приемка Товара Заказчиком производится в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов. Поставщик уведомляет Заказчика о предполагаемой дате поставки Товара не менее чем за 2 (два) рабочих дня.

5.Порядок формирования цены контракта: цена контракта включает в себя налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи и складывается из цены Товара и транспортных расходов по доставке Товара, погрузочно-разгрузочных работ, а также иных расходов Поставщика, связанных с выполнением условий Контракта.

6.Источник финансирования:

- Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (СГЗ);

- Поступления учреждениям, осуществляющим медицинскую деятельность по программе обязательного медицинского страхования (ОМС).

7. Сроки и условия оплаты поставки товара: оплата осуществляется Заказчиком, в пределах срока действия Контракта, на основании акта передачи товара, счёта (счёта-фактуры) путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания указанных документов.

8. Требования к качеству товара: товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Поставщик подтверждает качество Товара одним из следующих документов: свидетельством о государственной регистрации.

9. Остаточный срок годности товара: не менее 24 месяцев на момент поставки Заказчику.

10.Требования к упаковке: тара и упаковка должны обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке и хранении.

Заказчик Поставщик

Главный врач СПб ГБУЗ «Центр СПИД

и инфекционных заболеваний»

Т.Н. Виноградова

__________________________ ___________________