Тендер - Поставка моющих и чистящих средств №291712282

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть82 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Республика Башкортостан, Мечетлинский район, с. Большеустьикинское, ул. Курортная, 90
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 19.02.2025 по 20.02.2025Место предоставления документации:ЭТП ФЕДЕРАЦИЯ ЗАКУПОК https://торги.223фз.рфПорядок предоставления документации:В электронной формеОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Обоснование_НМЦД+ОКПД2 - Посмотреть таблицу с даннымиТехническое_задание

Приложение № 1 к извещению

Описание объекта закупки (техническое задание)

Поставка моющих и чистящих средств для нужд ООО санаторий «Карагай»

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к условиям поставки товара: Качество поставляемого товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), требованиям иной нормативно-технической документации и подтверждаться:

- регистрационным удостоверением, выданным уполномоченным органом в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;

- декларацией о соответствии (сертификатом качества) или иным документом, подтверждающим соответствие качества товара, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. При поставке товара Поставщик передает Заказчику документы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждения соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

В случае невыполнения Поставщиком условия о передаче вышеуказанных документов на товар, Заказчик вправе отказаться от товара и осуществить его возврат за счет Поставщика.

Упаковка и маркировка поставляемого товара должны соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ и нормативной документацией.

В случае передачи товара (а также упаковки) ненадлежащего качества Заказчик вправе отказаться от приемки товара.

Претензии по качеству могут быть предъявлены Поставщику во время приемки товара, а также в течение срока реализации товара, кроме случая обнаружения скрытых недостатков.

Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида товара проверке и выявлены лишь в процессе использования и хранения.

В случае обнаружения недостатков Заказчик составляет акт о выявленных недостатках и вызывает представителя Поставщика. Акт о скрытых недостатках товара должен быть составлен в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента обнаружения недостатков.

После подписания сторонами акта Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней производит замену бракованного, некачественного товара или его части без расходов со стороны Заказчика на товар, соответствующий договору.

Претензия о выявленных недостатках направляется Заказчиком Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их обнаружения. Срок ответа на претензию - 10 (десять) рабочих дней со дня ее получения Поставщиком. В случае неполучения ответа на претензию Заказчик вправе передать рассмотрение спора в арбитражный суд Республики Башкортостан.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и разделом 7 условиями Договора. В случае просрочки исполнения, неисполнения, ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств, Заказчик вправе удержать неустойку, сумму штрафа из суммы обеспечения.

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: Оплата по настоящему договору производится Заказчиком на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке за поступившую партию Товара.

Оплата производится в рублях Российской Федерации.

Условия поставки товара: Поставка товара осушествляется отдельными мелкими партиями с даты заключения договора посредством принятия Поставщиком заявки Заказчика к исполнению. У Заказчика при исполнении настоящего Договора не возникает обязанности заказать весь Товар на всю сумму, указанную в п. 2.1 настоящего Договора. Не заказанный Товар не поставляется, не принимается и не оплачивается Заказчиком.

Заявки передаются путем электронной почты, факсимильной связью, на бумажном носителе. Ассортимент и количество фактически поставленного Товара определяется товарной или товарно – транспортной накладной. Обеспечить надлежащие условия хранения товара на всех этапах поставки, включая закупку, хранение, транспортировку и доставку. Поставка товара производится транспортом Поставщика, включая погрузочно-разгрузочные работы. Транспорт поставщика должен соответствовать санитарным требованиям.

Место поставки товара:

Доставка товара осуществляется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Башкортостан Мечетлинский район, с. Большеустьикинское, ул. Курортная, 90, по рабочим дням до 16:00 ч.

Проект_договора

Приложение № 4 к извещению

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

с. Большеустьикинское «___» ________ 2025 года

Общество с ограниченной ответственностью санаторий «Карагай» (сокращенное наименование – ООО санаторий «Карагай»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Бадретдинова Артура Рамилевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________, действующего на основании__________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола рассмотрения заявок запроса оферт от______________________, с соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ), заключили настоящий договор поставки (далее – Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется поставить Заказчику моющие и чистящие средства (далее – Товар) на условиях, предусмотренных Договором, при этом ассортимент Товара, цена Товара (единицы Товара), наименование и количество поставляемого Товара, а также описание и характеристики Товара определены в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), которая является неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар надлежащего качества в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

1.2. Отгрузка товара производится силами Поставщика за его счет в месте нахождения Заказчика по адресу: ООО санаторий «Карагай», Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Башкортостан Мечетлинский район, с. Большеустьикинское, ул. Курортная, 90 (склад).

1.3. Поставщик гарантирует, что на дату поставки Товар принадлежит ему на законных основаниях, не состоит под арестом, не находится в залоге, не является предметом обязательств перед третьими лицами и не обременен иным образом.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

Стоимость единицы Товара и общая стоимость Товара (Цена Договора) согласованы Сторонами в Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

Стоимость Товара (Цена Договора) составляет __________________ (________) рублей, в том числе НДС/НДС не облагается.

2.2. Цена Договора включает в себя все расходы и издержки Поставщика, связанные с исполнением Договора (в том числе транспортные расходы, расходы на погрузку, доставку, разгрузку, подъем и занос Товара в помещение Заказчика (независимо от этажа и наличия лифтов), сопутствующие услуги, а также все применимые налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Неучтенные затраты Поставщика по настоящему Договору, связанные с исполнением Договора, но не включенные в предлагаемую цену Договора, не подлежат оплате Заказчиком.

2.3. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных условиями настоящего Договора и действующим законодательством.

2.4. Оплата за поставленный Товар производится Заказчиком в безналичном порядке в срок не более 7 (семи) рабочих дней путем перечисления денежных средств на счет Поставщика, указанный в разделе 11 Договора со дня поставки Товара(части товара) и подписания Заказчиком оформленных в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и представленных Поставщиком счета/счета-фактуры и/или товарной (товарно-транспортной) накладной/акта приема-передачи Товара, а также при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара.

Ссылка на номер и дату Договора в указанных документах (сопроводительные документы на Товар, счет на оплату) обязательна.

2.5. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного/лицевого счета Заказчика в банке. Валюта расчетов по Договору – российский рубль. И сточник финансирования – собственные средства.

2.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору Заказчик вправе произвести оплату за вычетом неустоек (пеней, штрафов), начисленных Поставщику в соответствии с условиями Договора.

2.7. Заказчик вправе приостановить проведение расчетов по Договору, если в ходе приемки Товара по качеству в соответствии с пункте 3.8 Договора будут обнаружены отступления от условий Договора или иные недостатки (дефекты) Товара. В указанных случаях расчет может производиться после устранения Поставщиком всех недостатков (дефектов) либо после привлечения Заказчиком третьих лиц для устранения недостатков (дефектов) с возмещением расходов на их устранение за счет Поставщика, если Поставщиком недостатки (дефекты) не будут устранены в установленный для этого срок.

ПОРЯДОК, СРОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

Поставка товара осушествляется отдельными мелкими партиями с даты заключения договора посредством принятия Поставщиком заявки Заказчика к исполнению. У Заказчика при исполнении настоящего Договора не возникает обязанности заказать весь Товар на всю сумму, указанную в п. 2.1 настоящего Договора. Не заказанный Товар не поставляется, не принимается и не оплачивается Заказчиком.

Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: ООО санаторий «Карагай»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Мечетлинский район, с. Большеустьикинское, ул. Курортная, 90. Точная дата и время поставки Товара согласуются Сторонами не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты поставки. Согласование о времени предстоящей поставки товара осуществляется посредством телефонной/факсимильной связи (в том числе по электронной почте), указанных в разделе 11 Договора.

Заявка Заказчика должна содержать сведения о наименовании, количестве, ассортименте и сроках поставки.

3.3. Поставка Товара и сопутствующие услуги, в том числе организация транспортировки по указанному адресу и все необходимые погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет средств Поставщика.

3.4. Датой поставки Товара считается дата передачи Товара (части товара) Заказчику и подписания Сторонами сопроводительных документов на Товар (товарной накладной ТОРГ-12 или универсального передаточного документа УПД). С даты поставки Поставщик считается исполнившим свою обязанность по поставке Товара (части товара) Заказчику.

3.5. Одновременно с поставленным Товаром и сопроводительными документами (товарная накладная ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ УПД) Поставщик передает Заказчику иные документы в виде оригиналов или (по требованию Заказчика) нотариально заверенных копий с переводом на русский язык:

3.5.1. Сертификат соответствия или Декларации о соответствии с обязательным указанием в ней информации о наличии санитарно-эпидемиологического заключения на товар (если применимо);

3.5.2. Документы, подтверждающие страну происхождения Товара (декларацию о происхождении Товара/сертификат о происхождении Товара);

3.5.3. Сертификат соответствия качества (гигиенический сертификат);

3.5.4. Таможенную декларацию (копия) (при необходимости);

3.5.5. Прочие документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации к поставке товаров данного вида.

3.6. Заказчик на месте поставки осуществляет приемку и проверку Товара на соответствие Спецификации (Приложение № 1 к Договору), а также по количеству, наличию и правильности оформления сопроводительных документов, наличию или отсутствию внешних повреждений Товара и целостности упаковки. Прием Товара по качеству и комплектности осуществляется в строгом соответствии техническим характеристикам, изложенным в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), а также при соблюдении всех условий настоящего Договора и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Заказчик вправе отказать Поставщику в приеме товара или его части в момент поставки в том случае, если:

- товар доставлен вне срока, указанного в пункте 3.1 настоящего Договора;

- товарно-сопроводительные документы не оформлены;

- товарно-сопроводительные документы представлены не в полном объеме;

- товарно-сопроводительные документы оформлены ненадлежащим образом;

- поставка товаров осуществляется с нарушением ассортимента, комплектности или количества;

- нарушена, повреждена или неправильно осуществлена упаковка или маркировка (к повреждениям упаковки также относятся: наличие подтеков, мокрая упаковка, упаковка, имеющая надрывы, помятости, наличие в упаковке звука, характерного для боя товара и др.).

3.7. Нарушение Поставщиком срока поставки Товара, указанного в пункте 3.1 Договора, является существенным нарушением Договора. В таком случае Заказчик будет вправе отказаться от исполнения Договора, и/или потребовать от Поставщика возмещения убытков и/или уплаты штрафных санкций, предусмотренных Договором.

3.8.Для проверки поставленного Товара в части его соответствия условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза поставленного Товара может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации). При наличии заключения экспертизы, подтверждающего ненадлежащее качество Товара, в том числе недостоверность сведений о стране происхождения Товара, Поставщик обязуется возместить Заказчику расходы на проведение экспертизы в срок, указанный в соответствующем требовании Заказчика, и заменить Товар ненадлежащего качества.

3.9. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента доставки Товара Поставщиком подписывает товарную (товарно-транспортную) накладную/акт приема-передачи Товара и/или счет/счет-фактуру. После этого Товар считается переданным Поставщиком Заказчику.

3.10. При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик составляет акт с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения. Заказчик направляет/передает Поставщику уведомление о вызове для подписания двухстороннего акта о выявленных недостатках в течение 2-х рабочих дней со дня обнаружения недостатков. Поставщик обязан явиться для подписания двухстороннего акта о выявленных недостатках в течение 2-х дней со дня получения уведомления направленным любым способом, указанным в пункте 10.6 настоящего договора.

3.11. Поставщик обязан устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения акта, указанного в пункте 3.10 Договора. Выявленные недостатки устраняются Поставщиком за его счет.

3.12. В случае если Поставщик не явится для подписания акта о выявленных недостатках в назначенный срок, если Поставщик откажется подписывать такой акт, то Заказчик составляет акт о выявленных недостатках в одностороннем порядке и в этом случае такой акт считается согласованным Поставщиком. Копия такого акта с требованием устранить недостатки Поставщиком направляется/передается Поставщику.

3.13. Если Поставщик в срок, указанный в Акте о недостатках, не устранит недостатки, Заказчик будет вправе отказаться от исполнения Договора либо поручить исправление недостатков третьему лицу за счет Поставщика, а также потребовать от Поставщика возмещения убытков в полном объеме.

3.14. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности (срока полезного использования) Товара.

3.15. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами документов, указанных в пункте 3.6 Договора.

3.16. Каждую передачу товара Заказчику в связи с поставкой, допоставкой, заменой товара на товар надлежащего качества, вывоза не качественного Товара сопровождается товарной накладной. Уполномоченное лицо Поставщика должно иметь доверенность на получение товара от Заказчика.

3.17. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать», «Утепленный вагон» (а также другие возможные обозначения, необходимые в зависимости от специфики Товара).

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

• Поставщик гарантирует Заказчику качество и безопасность поставляемого им Товара в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными стандартами и требованиями (в том числе требованиями Технических регламентов, ГОСТ, ТУ, требованиями законодательства Российской Федерации, иными нормативными требованиями предъявляемым к соответствующему классу (виду) Товара, а также всем условиям Договора), а также наличие и соответствие документов, обязательных для данного вида Товаров, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
• Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым (Товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) и соответствует требованиям, установленным Договором. Комплект товара в целом, его комплектующие, основные узлы, техническая документация и сопутствующие расходные материалы должны быть от производителя товара, без признаков повреждений и следов вскрытия.
• Прием Товара по качеству и комплектности осуществляется в строгом соответствии со Спецификацией и требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Качество товара подтверждается паспортом, сертификатом, декларацией соответствия в случае, если требование об их наличии предусмотрено действующим законодательством РФ или Договором. Товар должен сопровождаться технической и эксплуатационной документацией (в случаях, установленных законом, иными правовыми актами, заводом–изготовителем) на русском языке.

4.4. Товар должен быть маркирован в соответствии с установленными для данного вида товаров стандартами и техническими условиями, а также требованиями, предъявляемыми к указанным товарам для реализации их в оптовой и розничной торговле на территории РФ.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

Пломбы, гарантийные стикеры, логотипы, прочие наклейки и надписи (при их наличии), размещенные на товаре производителем товара, должны быть устойчивы к случайным повреждениям и воздействию внешних факторов во время всего срока эксплуатации товара.

4.5. Гарантийный срок на Товар, в том числе на комплектующие товара, должен быть не менее, чем гарантийный срок завода производителя. Гарантийный срок на Товар, в том числе на комплектующие товара, с даты подписания Сторонами товарной накладной составляет 12 месяцев. Гарантия распространяется на комплектующие изделия товара, считается равной гарантийному сроку эксплуатации товара и истекает одновременно с гарантийным сроком эксплуатации товара. Гарантийным случаем считается обнаружение (возникновение) любых недостатков, связанных с материалами или качеством изготовления Товара, который должен соответствовать требованиям предусмотренным настоящим Договором.

В отношении отремонтированного/замененного товара устанавливается новый гарантийный срок с даты приемки Заказчиком отремонтированного/замененного товара (комплектующего, основного узла), составляющий количество дней (месяцев) до окончания первоначального Гарантийного срока плюс количество дней (месяцев) ремонта (простоя до момента устранения неисправности) товара.

В гарантийных случаях все транспортные, таможенные и прочие расходы на восстановление и замену Товара, а также иные, связанные с исполнением гарантийных обязательств, расходы несет Поставщик.

4.6. В период гарантийного срока Поставщик оказывает техническую поддержку, которая должна включать в себя: консультационную помощь по телефону, факсу, электронной почте по вопросам установки и эксплуатации. Техническая поддержка должна осуществляться на русском языке.

4.7. Замена Товара (гарантийный ремонт) осуществляется по заявке Заказчика, поданной Поставщику способами, указанными в пункте 10.6 настоящего Договора на территории Заказчика, а в случае невозможности, - доставка до места устранения недостатков и обратно в течение гарантийного срока осуществляется за счет Поставщика. Срок устранения недостатков – в течение с момента обращения Заказчика.

4.7. В случае выявления в течение гарантийного срока, указанного в пункте 4.5 настоящего Договора, недостатков Товара, возникшего по вине Поставщика и/или завода-изготовителя и/или перевозчика, Поставщик обязан в срок, указанный в акте о выявленных недостатках, произвести замену Товара на Товар надлежащего качества и/или устранить недостатки иным способом (на выбор Заказчика). Все расходы, связанные с заменой Товара, устранением недостатков, вывозом товара ненадлежащего качества от Заказчика несет Поставщик.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Санкции и меры ответственности, предусмотренные настоящим Договором, применяются к Стороне только при наличии мотивированного письменного требования другой Стороны.

5.2. В случае не надлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных п. 2.4 Договора. Размер штрафа составляет 1000 (одну тысячу) рублей.

5.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе письменно потребовать у Поставщика уплату неустоек (штрафов, пеней).

5.5. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных договором. Размер штрафа составляет 1000 (одну тысячу) рублей.

5.6. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан возместить убытки, причиненные заказчику в ходе исполнения договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5.7. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и получения отказа (или неполучения в установленный срок ответа) от поставщика (подрядчика, исполнителя) об удовлетворении данных требований удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) одним из следующих способов:

- из денежных средств, перечисленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в качестве обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств) и находящихся на счете заказчика (если такая обеспечительная мера предусмотрена условиями Договора);

- из банковской гарантии (если такая обеспечительная мера предусмотрена условиями Договора);

- из оплаты по договору, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени);

- взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в судебном порядке).

5.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.9. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае непредоставления либо предоставления не надлежащим образом оформленных документов на оплату и (или) предоставления неполного пакета документов на оплату.

5.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, для Заказчика или Поставщика, не может превышать цену Договора.

5.11. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную сторону от выполнения принятых на себя обязательств по договору.

5.12. В соответствии с п.1 ст. 431.2 ГК РФ Сторона, которая при заключении Договора либо до или после его заключения предоставила другой Стороне недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения Договора, его исполнения или прекращения (в том числе относящихся к предмету Договора, полномочиям на его заключение, регистрационных данных, наличию необходимых лицензий и разрешений, своему финансовому состоянию либо относящихся к третьему лицу), обязана возместить другой Стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, или уплатить предусмотренную Договором неустойку.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

6.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 (десяти) дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

6.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как коррупционные действия: дача/ получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

7.2. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме.

7.3. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи.

7.4. Вторая сторона обязана рассмотреть уведомление в течение 10 рабочих дней с даты его получения.

7.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделах настоящего договора действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы в соответствии с применимым законодательством.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Споры, требования и разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, а также в связи с причинением вреда в рамках Договора, будут разрешаться Сторонами в обязательном претензионном порядке.

8.2. Претензия должна быть направлена другой Стороне в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

8.3. После принятия Сторонами мер по досудебному урегулированию споров, местом рассмотрения любых споров, прямо или косвенно вытекающих из Договора, является Арбитражный суд по месту нахождения истца.

ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ

И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

• Договор вступает в силу с даты его заключения, а именно с момента подписания Договора Заказчиком на электронной площадке и действует до «___»______2025 г, но в любом случае до полного исполнения сторонами обязательств по Договору.
• Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые условия, не предусмотренные договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
• При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика. за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.

• При исполнении Договора по согласованию заказчика с Поставщиком допускается изменение наименования страны происхождения товара и (или) товарный знак поставляемого товара (используемого материала при выполнении работ, оказании услуг) при его наличии, в случае если качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) нового товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг) не ухудшаются по сравнению с заменяемым товаром (материалом, используемым при выполнении работ, оказании услуг). При этом, при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами", не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.
• Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, по решению суда, либо в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
• Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

9.7. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от заключения или исполнения договора с участником закупки в следующих случаях:

1) по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора

2) в случае установления факта несоответствия участника закупки, поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги требованиям документации закупки или предоставления участником закупки недостоверной информации в составе заявки на участие в закупке, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

3) в случае необходимости исполнения предписаний антимонопольного органа и (или) иного уполномоченного контролирующего органа;

4) в случае изменения законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, издание правовых актов органов государственной власти, влияющих на возможность и/или целесообразность заключения договора;

5) в случае поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленные Заказчиком сроки;

6) в случае поставки некомплектных товаров в случае, если поставщик, получивший уведомление заказчика, в установленный Заказчиком срок не выполнил требования заказчика о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами;

7) в случае нарушения сроков поставки товаров, указанных в договоре (более 14 календарных дней).

9.8. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора.

9.9. Все изменения и дополнения вносятся в Договор в письменной форме по соглашению сторон, либо по решению суда.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Договор заключен в форме электронного документа с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и подписан электронными подписями лиц, имеющими право действовать от имени соответственно Поставщика и Заказчика. После заключения договора каждая из Сторон вправе перенести договор на бумажный носитель.

10.2. К отношениям Сторон по Договору и в связи с ним применяется право Российской Федерации.

10.3. Договор, вся информация и документация, получаемые Сторонами в ходе исполнения Договора, будут считаться конфиденциальными, и Стороны обязуются не разглашать их без согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.4. Все приложения к Договору должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями Договора, являются его неотъемлемой частью.

В случае изменения реквизитов Сторон, указанных в разделе 11 Договора, Стороны вправе обменяться соответствующей информацией без заключения дополнительного соглашения к Договору.

10.5. Стороны обязуются уведомлять друг друга о смене банковских и иных реквизитов, указанных в разделе 11 Договора, изменении адреса места нахождения, изменении сведений о лицах, имеющих право действовать от имени Стороны, об иных сведениях и обстоятельствах, которые могут повлиять на исполнение обязательств по Договору, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты изменений. Ответственность за нарушения условий Договора, вызванные ненадлежащим уведомлением, несет Сторона, нарушившая условия настоящего пункта. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении указанной информации, номерами телефонов, факсов, адресами электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по Договору будут считаться сведения, указанные в Договоре.

10.6. Любые уведомления, сообщения и документы, направляемые в рамках настоящего Договора, могут быть направлены на указанные в разделе 11 Договора адреса либо на адрес регистрации Стороны, указанный в реквизитах Сторон в графе подписи. Документы, переданные по факсимильной связи, либо электронные документы, также являются действительными для обеих Сторон и могут быть использованы Сторонами в качестве доказательства для защиты своих интересов.

Надлежащим порядком направления претензии признается любой из следующих способов: телеграммой, по телеграфу, по факсу, электронной почте, через почтовую или курьерскую службу, либо доставка в приемную (ресепшн) Стороны по адресам, указанным в Договоре или ЕГРЮЛ.

Претензия считается доставленной, если претензия направлена способом, указанным в настоящем Договоре. Претензия считается доставленной при недобросовестном воспрепятствовании или уклонении от получения отправления, письма, телеграммы, а также блокировки получения электронных сообщений от направляющей Стороны.

10.7. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями следующие приложения:

Приложение 1 – Спецификация.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № ________________

от _______________2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Всего к оплате: ___________,____ (сумма прописью) рублей ___ копеек.

В том числе НДС: ___________,____ (сумма прописью) рублей ___ копеек.

- Посмотреть таблицу с данными

*заполняется в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к извещению о закупке) и предложением участника закупки, с которым заключается Договор

ЗОМСП_моющие - Посмотреть таблицу с данными

Извещение

о проведении открытого запроса оферт в электронной форме,

участие, в котором могут принять только субъекты малого и среднего предпринимательства

- Посмотреть таблицу с данными

Во всем, что не урегулировано извещением о закупке, ООО санаторий «Карагай», Участники, Победитель и другие лица руководствуются Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО санаторий «Карагай» в редакции от 20.12.2024 г.

Приложение № 1 к извещению

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Прилагается отдельным файлом

Приложение № 2 к извещению

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Прилагается отдельным файлом

Приложение № 3 к извещению

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Прилагается отдельным файлом

Приложение № 4 к извещению

ФОРМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОСТАВКЕ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку

моющих и чистящих средств

1. Изучив извещение о закупке в электронной форме № _____________________ от «___» ____ 2023 г. на право заключения вышеупомянутого договора, а также применимые к данной закупке законодательство и нормативные правовые акты Российской Федерации, _________________________________ (полное наименование участника) в лице ____________________________ (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица), действующего на основании _____________, сообщает о согласии участвовать в закупке в электронной форме на условиях, установленных в извещении о проведении процедуры в электронной форме, и направляет настоящую заявку.

К заключению договора в случае победы готовы.

2. Настоящей заявкой мы выражаем своё согласие поставить товар/оказать услуги/выполнить работы в точном соответствии с условиями, указанными в извещении и проекте договора, по цене:

рублей, НДС не облагается на основании __________ (нужное подчеркнуть).

- Посмотреть таблицу с данными

Значение в столбце 9 в каждой строке должно быть вычислено исключительно путём умножения

значения в столбце 5 на значение в столбце 8. Какое-либо округление не допускается.

Значение в строке «Итого» должно строго равняться предложенной цене договора.

Предложение о цене договора:

Итоговая стоимость предложения без НДС, руб., ___________________________________

(итоговая стоимость, рублей, без НДС)

кроме того НДС, руб. ___________________________________

(НДС по итоговой стоимости, рублей)

Итого, стоимость Предложения с НДС, руб. ___________________________________

(полная итоговая стоимость, рублей, с НДС)

Минимальный срок поставки товара: _______________________________ (Указанный участником срок не может превышать максимальный срок, установленный Заказчиком. Отсутствие указанного участником срока расценивается как указание максимального срока).

3. Мы подтверждаем, что качество поставляемого нами товара/ оказываемой услуги/выполняемой работы соответствует требованиям действующих ГОСТов и другой нормативно-технической документации, удостоверяется соответствующими документами на русском языке согласно требованиям действующего законодательства, подтверждающими качество и безопасность, которые предоставляются вместе с товаром, в т.ч. поставляемого товара при выполнении работы или оказания услуги).

4. Мы подтверждаем отсутствие сведений об организации в реестре недобросовестных поставщиков.

5. Мы подтверждаем, что в отношении нас не проводится процедура ликвидации, арбитражным судом не принято решения о признании нас банкротом и об открытии в отношении нас конкурсного производства, наша деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, не применяются специальные экономические меры (или к организациям, находящимся под контролем указанных лиц) в виде запрета на совершение сделок в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе к лицам, включенным в перечень юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мая 2022 г. № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252»; не являемся иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

6. Мы подтверждаем, что у нас не имеется просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды.

Ф.И.О. (полностью) руководителя, директора (для юридических лиц) (с указанием должности):

Документ, на основании которого действует руководитель (директор), его реквизиты:

Реквизиты для договора:

Наименование

Юридический, фактический, почтовый адрес:

ИНН

КПП

Р/с

Банк

БИК

К/с

Тел.:

Ф.И.О. (полностью) контактного лица, телефон: ____________________________________

Адрес электронной почты: _________________________@_____________________________

_______________________________________ __________________

(должность, И. О. Фамилия) (подпись)

М.П.