Тендер - Поставка моющих и дезинфицирующих средств №285292673

Описание Заказчик Лоты

Описание тендера:	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 184 "КАЛЕЙДОСКОП" ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ объявляет тендер: Поставка моющих и дезинфицирующих средств (с результатом)
Сумма контракта:	54 520,20 Руб. Получить финансовую помощь
Начало показа:	28.11.2024
Окончание:	03.12.2024 10:00:00
Тендер №:	285292673
Тип:	Малая закупка Тендерная аналитика
Отрасль:	Химия / Бытовая химия
Регион:	Приволжский ФО / Чувашская республика / Чебоксары
Регион поставки:	Приволжский ФО / Чувашская республика / Чебоксары
Источник:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Торговая площадка:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.

Зарегистрироваться

Лот 1

Предмет контракта: Поставка моющих и дезинфицирующих средств
Цена контракта: 54 520,20 RUB

№	Название	Цена	Цена за ед.	Количество	Ед. измерения
1	Поставка моющих и дезинфицирующих средств	-	-	1	УСЛ ЕД

Получить демо-доступ

Скачать документацию

Смотреть все тендеры на бытовая химия в Чебоксар

Задать вопрос по тендеру:

Документация

Результаты тендера

ПРОТОКОЛ-Моющие.pdf

76 КБ

03.12.24 11:30

Действующая

1__Заявка_на_закупку_моющ.docx	24 КБ	28.11.24 14:06	Действующая
2__ТЕХЗАДАНИЕ_моющ.docx	26 КБ	28.11.24 14:06	Действующая
3__Обоснование_НМЦ_Моющие_дс_184.xlsx	12 КБ	28.11.24 14:06	Действующая
4_-Проект-договора-моющие-дс184.doc	33 КБ	28.11.24 14:06	Действующая

Скачать все файлы

6. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг: Поставка Товара осуществляется в течение 5 рабочих дней с даты заключения Договора. Конкретное время поставки Товара должно согласовываться с Заказчиком по тел. +7 (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Контактное лицо (приемка товара) Николаева Марина Юрьевна ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

7. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: В цену договора включены: общая стоимость Товара, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением Договора.

8. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Оплата за поставленный Товар производится путем безналичного расчета по факту поставки в течение 7 (семи) дней на основании подписанных Сторонами товарно-транспортных накладных. Авансирование не предусмотрено.

9. Начальная (максимальная) цена договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,20 руб. (Пятьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать рублей 20 копеек).

10. Обоснование начальной (максимальной) цены договора: В соответствии с Приложением № 2 к Заявке на проведение закупки.

11. Дата и время окончания срока подачи Поставщиком предложений о продаже: до 03.12.2024 г. 10:00 по московскому времени.

Контактное лицо по приему заявок Николаева Марина Юрьевна ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

12. Планируемый срок заключения контракта (договора): до 04.12.2024 г. 17:00 по московскому времени.

13. Требование к участникам закупки:

К участию в закупках малого объема допускаются Участники закупки, соответствующие следующим требованиям:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

9) участник закупки не является офшорной компанией;

10) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом N 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа;

11) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

Приложения:

Приложение №1: Техническое задание

Приложение №2: Обоснование максимальной цены договора

Приложение №3: Проект договора

2__ТЕХЗАДАНИЕ_моющ - Скачать файл (требуется авторизация)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на заказ моющих и дезинфицирующих средств

для нужд МБДОУ «Детский сад № 184 «Калейдоскоп» г. Чебоксары

Предмет поставки: Поставка моющих и дезинфицирующих средств.

Место поставки: Чувашская Республика, г. Чебоксары, бульвар Юности, д.21А.

Сроки поставки: с момента заключения договора в течение 5 рабочих дней.

Условия поставки: Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами и за свой счет.

Требования к упаковке, таре, маркировке или этикетам и правилам их нанесения: Упаковка обеспечивает сохранность Товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

Гарантийный срок: на поставляемый товар 24 месяцев с момента подписания акта приемки-передачи товара.

Требования к качеству товара: весь поставляемый товар новый, поставляться в заводской упаковке, исключающей его повреждение и порчу. Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификаты соответствия требованиям ГОСТ РФ и санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Обязательно приложение деклараций (сертификатов) и инструкций.

- Посмотреть таблицу с данными

4_-Проект-договора-моющие-дс184 - Скачать файл (требуется авторизация)

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Договор №

г. Чебоксары « » _ ___ 2024 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 184 «Калейдоскоп» города Чебоксары Чувашской Республики, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Минейкиной Наталии Владимировна, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________________, действующего на основании _____________ с другой стороны, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иного законодательства Российской Федерации и Чувашской Республики, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет Договора

Поставщик обязуется поставить Заказчику моющие и дезинфицирующие средства (далее - Товар), в количестве и ассортименте, указанном в спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), в сроки, установленные в Графике поставки (Приложение № 2 к настоящему Договору), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

Заказчик обязуется обеспечить оплату Товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Договора составляет ______________________ (______________________________, в т.ч./без НДС). Оплачивается Заказчиком за счет средств от приносящей доход деятельности.
2.2. Цена Договора включает общую стоимость всего Товара, включая все расходы Поставщика, в том числе стоимость упаковки, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, расходы на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением настоящего Договора.
2.3. Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.4. Оплата за поставленный Товар производится путем безналичного расчета по факту поставки в течение 7 (семи) дней на основании подписанных Сторонами товарно-транспортных накладных о передаче Товара Заказчику и счета-фактуры. Авансирование не предусмотрено.
2.5. Заказчик в одностороннем порядке может провести проверку Товара по качеству, в случае поставки Товара ненадлежащего качества все расходы по проверке Товара по качеству возмещаются Поставщиком.
2.6. В случае поставки Товара отдельными партиями, оплата Товара производится Заказчиком только после поставки последней партии.
2.7. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня со дня его изменения в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски,
связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.
2.8. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
2.9. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента подписания Сторонами товарных накладных о передаче Товара Заказчику.

Права и обязанности Сторон
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Принять и оплатить Товар согласно условиям настоящего Договора.
3.1.2. Осуществлять в установленные настоящим Договором сроки проверку Товара по
количеству, ассортименту и качеству.
3.1.3. После приемки Товара подписать сопроводительные документы и передать один экземпляр представителю Поставщика.
3.1.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Требовать передачи Товара в соответствии с условиями настоящего Договора и сопроводительными документами в установленный срок.
3.2.2. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным Договором, привлекать независимых экспертов.
3.2.3. Незамедлительно письменно уведомлять Поставщика о выявленных недостатках при приёмке Товара либо при наступлении гарантийных случаев.
3.2.4. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.2.5. Запрашивать у Поставщика любую относящуюся к предмету Договора документацию и информацию.
3.3. Поставщик обязан:
3.3.1. Поставить Заказчику Товар надлежащего качества, в надлежащей упаковке, на условиях настоящего Договора.
3.3.2. Обеспечить участие своего представителя в приемке Товара.
3.3.3. Одновременно с поставкой Товара передать Заказчику необходимую документацию.
3.3.4. Передать Заказчику Товар свободным от прав третьих лиц.
3.3.5. Предоставить сертификаты, обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3.6. Устранять недостатки Товара в течение 10 (десяти) дней с момента заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков Товара, несет Поставщик.
3.3.7. По требованию Заказчика заменить некачественный Товар на Товар, соответствующий по качествам условиям настоящего Договора.
3.3.8. На поставляемый Товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара.
3.3.9. Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему Договору в течение 5 дней с момента их возникновения.
3.3.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.
3.4. Поставщик вправе:
3.4.1. Требовать обеспечения своевременной приемки поставленного Товара и подписания документов в установленные сроки.
3.4.2. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Договора.

Порядок поставки и приема товара
4.1. Поставка Товара осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Договора в соответствии с Графиком поставки (Приложение № 2 к настоящему Договору).
4.2. Поставщик осуществляет доставку Товара Заказчику по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Чувашская Республика, г. Чебоксары, бульвар Юности, 21А.
4.3. Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.
4.4. Конкретное время поставки Товара должно согласовываться с Заказчиком.
4.5. Товар, поставляемый Поставщиком Заказчику, должен соответствовать техническим характеристикам, указанным в приложении № 3 к настоящему Договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.6. Упаковка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТов.
4.7. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.
4.8. В день отгрузки Товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, акт приемки-передачи Товара подписанный Поставщиком в двух экземплярах, сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.9. Заказчик должен принять Товар и проверить его по качеству - в день поставки Товара.
4.10. В случае обоснованного отказа Заказчика от поставленного Поставщиком Товара, Заказчик обязуется обеспечить сохранность (ответственное хранение) этого Товара и незамедлительно уведомить Поставщика о своем отказе принять Товар с указанием мотива отказа.
4.11. Под обоснованным отказом Стороны договорились понимать право Заказчика отказаться от принятия Товара или его части по причинам:
- поставки Товара ненадлежащего качества;
- несоответствия количества и ассортимента поставленного Товара условиям данного Договора и другие случаи, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
4.12. Заказчик, которому передан Товар ненадлежащего качества и не в полном объеме, вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:
- безвозмездного устранения недостатков Товара в течение 10 (десяти) дней с момента заявления о них Заказчиком;
- замены некачественного Товара Товаром надлежащего качества, соответствующим условиям Договора;
- возмещения своих расходов по устранению недостатков Товара.
4.13. В случае несоответствия количества или ассортимента Товара, указанного в накладной и счете-фактуре заказчик обязан составить в 2-х экземплярах акт о недостаче или пересортице.
4.14. В случае поставки некачественного Товара Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 10 (десяти) дней с момента заявления о них Заказчиком либо возместить расходы Заказчика на устранение недостатков Товара.
В случае существенного нарушения требований к качеству Товара Поставщик обязан в течение 10 (десяти) дней заменить некачественный Товар Товаром, соответствующим условиям Договора.
4.15. В случае недопоставки Товара Поставщик обязан поставить Товар в течение 10 (десяти) дней с момента заявления Заказчиком такого требования.
4.16. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками Товара, при обнаружении недостатков.
4.17. По итогам приемки Товара (и сопутствующих услуг) при наличии документов, указанных в п. 4.8 настоящего Договора, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, и других характеристик Товара (и сопутствующих услуг) Заказчик подписывает в течение 3 рабочих дней акт приемки-передачи Товара в 2 (двух) экземплярах и передает один экземпляр Поставщику.

Гарантия качества товара
5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара с предоставлением сертификатов, обязательных для данного вида Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Гарантийный срок на поставляемый товар должен быть 12 месяцев со дня подписания акта приемки-передачи товара. Упаковка и маркировка Товара должна соответствовать требованиям государственных стандартов, санитарных норм и правил.
5.2. Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей полную сохранность и защиту Товара от каких бы то ни было повреждений во время транспортировки.
5.3. В случае обнаружения некачественного Товара в процессе его использования Заказчик письменно уведомляет Поставщика о выявленных недостатках. По данному факту Стороны составляют и подписывают акт.
5.4. Поставщик в течение 10 (десяти) дней обязуется заменить некачественный Товар на соответствующий условиям Договора.

Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
6.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.
6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
6.4. Если обстоятельства, указанные в п. 6.1 настоящего Договора, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по соглашению сторон без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

Ответственность Сторон
7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.3 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
7.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
7.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.
7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей.
7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.
7.9. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона Контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.
7.10. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
7.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Изменение, расторжение Договора
8.1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
- при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Договора;
- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Договором количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором количества товара, объема работы или услуги стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара;
8.2. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр Договоров, заключенных Заказчиком.
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- по решению суда;
- в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
8.4. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
8.5. Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
8.6. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон, Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем товара, переданного Поставщику.
8.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
8.8. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
8.9. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
8.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком данного требования считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика (по его адресу, указанному в Договоре). При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе.
8.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
8.12. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
8.13. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.
8.14. Информация о Поставщике, с которым Договор был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора, включается в установленном Федеральном законе от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» порядке в реестр недобросовестных Поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
8.15. В случае расторжения Договора в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора Заказчик вправе осуществить закупку Товара, поставка которого являлись предметом расторгнутого Договора. При этом в случае, если до расторжения Договора Поставщик частично исполнил обязательства, предусмотренные Договором, при заключении нового Договора на основании настоящего пункта количество поставляемого Товара должно быть уменьшены с учетом количества поставленного Товара по расторгаемому Договору, а цена Договора должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного Товара.
8.16. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством, если в Договоре было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.
8.17. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком данного требования считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
8.18. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
8.19. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.
8.20. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
8.21. Информация об изменении Договора или о расторжении Договора, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается Заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения Договора или расторжения Договора.

Порядок урегулирования споров
9.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
9.2. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Чувашской Республики Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
9.3. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
9.4. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.
9.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
9.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
9.7. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Чувашской Республике.

Срок действия, порядок изменения Договора
10.1. Настоящий Договор действует с момента заключения его Сторонами по 31.12.2024 г., но до полного его исполнения.
10.2. Обязательства Сторон, неисполненные до даты истечения срока действия настоящего Договора, указанного в п. 10.1 Договора, подлежат исполнению в полном объеме.
10.3. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам.
10.4. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.5. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по настоящему Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
10.6. Изменение и дополнение настоящего Договора, не противоречащие действующему законодательству РФ, возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

Прочие условия
11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 15 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
11.2. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики.

Перечень приложений

12.1. Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью Договора:

Приложение № 1 – Спецификация поставляемого товара;

Приложение № 2 – График поставки;

Приложение № 3 –Техническая характеристика поставляемого товара.

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

к Договору №

от « » _________ 2024 года

Спецификация поставляемого товара

- Посмотреть таблицу с данными

к Договору №

от « » ______________ 2024 года

График поставки

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик: Поставщик:

____________________ Н.В. Минейкина ____________________

М.П. М.П.

к Договору №

от « » _________ 2024 года

Техническая характеристика поставляемого товара

- Посмотреть таблицу с данными

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №289583238 Поставка дезинфицирующих средств	Электронный аукцион #289583238	1 490 580 Обеспечение контракта: 5% Обеспечение заявки: 14 906	3 дня 27.01.2025 04.02.2025
Тендер №289687799 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ЧЕБОКСАРСКИЙ ТЕХНИКУМ ТРАНСПОРТНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ объявляет тендер: Поставка расходных материалов по к...	Малая закупка #289687799	31 109	2 дня 28.01.2025 03.02.2025
Тендер №289742888 Поставка средств дезинфицирующих	Электронный аукцион #289742888	2 834 998 Обеспечение контракта: 5% Обеспечение заявки: 28 350	5 дней 29.01.2025 06.02.2025
Тендер №289742987 Поставка средств дезинфицирующих	Электронный аукцион #289742987	2 834 998 Обеспечение контракта: 5% Обеспечение заявки: 28 350	5 дней 29.01.2025 06.02.2025
Тендер №289759722 Поставка дезинфицирующих средств	Электронный аукцион #289759722	2 338 727 Обеспечение контракта: 5% Обеспечение заявки: 23 387	5 дней 29.01.2025 06.02.2025

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №285292580 Поставка стеклоочистителя, антиобледенителя и антизапотевателя для транспортных средств (с результатом)	Малая закупка #285292580	16 690 Обеспечение заявки: 835	срок истек 28.11.2024 29.11.2024
Тендер №285292564 Канцелярские товары (с результатом)	Малая закупка #285292564	6 435 Обеспечение заявки: 322	срок истек 28.11.2024 28.11.2024
Тендер №285292537 Поставка мыла туалетного жидкого	Малая закупка #285292537	3 839	срок истек 28.11.2024 01.12.2024
Тендер №285292511 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 75 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей" муниципального образования города Чебоксары - столицы Чувашской Р...	Малая закупка #285292511	34 057	срок истек 28.11.2024 02.12.2024
Тендер №285292501 Поставка дезинфицирующих средств	Малая закупка #285292501	55 451	срок истек 28.11.2024 03.12.2024

Тендеры из региона Чебоксары

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №285292619 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Чебоксарская детская музыкальная школа № 3" объявляет тендер: Монтаж систем видеонаблюдения МБУДО «ЧДМШ № 3» по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Димитрова, д. 20 Малая закупка #285292619	227 010	срок истек 28.11.2024 28.11.2024
Тендер №285292600 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Чебоксарская детская музыкальная школа № 3" объявляет тендер: Монтаж систем видеонаблюдения МБУДО «ЧДМШ № 3» по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Промышленная, д. 10а	Малая закупка #285292600	599 637	срок истек 28.11.2024 28.11.2024
Тендер №285292589 БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ объявляет тендер: Оказание услуг по проведению технического обслуживания узлов учета тепловой энергии	Малая закупка #285292589	96 000	срок истек 28.11.2024 02.12.2024
Тендер №285292511 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 75 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей" муниципального образования города Чебоксары - столицы Чувашской Р...	Малая закупка #285292511	34 057	срок истек 28.11.2024 02.12.2024
Тендер №285292508 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Чебоксарская детская художественная школа искусств" объявляет тендер: Монтаж систем громкоговорящей связи МБУДО «ЧДХШИ» по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Урукова, д.24	Малая закупка #285292508	58 718	срок истек 28.11.2024 28.11.2024

Тендер - Поставка моющих и дезинфицирующих средств №285292673

Оглавление

Похожие тендеры

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Тендеры из региона Чебоксары