Тендер - Поставка моющих средств №268081391

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть91 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация об организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о заказчике - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Техничсекое_задание

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора

Договор № ________________

на поставку товаров

г. Можга «___» ________ 2024 г.

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Можгинский агропромышленный колледж иени Г.Г. Оревкова», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Камальтдинова Наиля Абзалтдиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны_____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице________________________, действующего на основании __________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ, заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, осуществить поставку товара: моющие средства - (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к Договору).

1.3. Поставка товара осуществляется Поставщиком в течении 10 календарных дней, с момента заключения договора.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2. Цена Договора составляет ________________ (____________________________) рубл__ ____ копеек, в том числе НДС без НДС.

2.3. Цена Договора включает стоимость на транспортировку и расходы по сопровождению груза до места расположения Заказчика, упаковку, а так же расходы на погрузку и разгрузку.

2.4. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.4. и 2.5. Договора.

2.5. Авансирование не предусмотрено. Оплата товара осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в размере 100% от стоимости поставленного Товара в течение 7 рабочих дней с момента подписания накладной Заказчиком на основании счета (счета на оплату).

2.6. По соглашению Сторон цена Договора может быть снижена без изменения предусмотренного Договором количества Товара и иных условий Договора.

3. Взаимодействие Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. поставить Товар в соответствии с условиями Договора, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Договора;

3.1.3. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного в месте получения Товара;

3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Договору;

3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Договора и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Договору;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором;

3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору;

3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Договору, в том числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Договора;

3.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после приемки Товара;

3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Договора, и потребовать безвозмездного устранения недостатков.

4. Поставка Товара

4.1. Поставка осуществляется по адресу: Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Наговицына 37.

4.2. Фактической датой получения считается дата, указанная в Товарной накладной, составленной по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4.3. При поставке Товара Поставщик представляет следующие документы:

а) распечатанную копию договора, товарную накладную, счет-фактуру (при наличии), счет на оплату.

5. Приемка Товара

5.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику и включает в себя:

а) проверку по накладной номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации (приложение № 1 к Договору);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом 4.4 Договора;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара.

По факту приемки Товара Поставщик и Заказчик подписывают Товарную накладную.

5.2. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня получения от Поставщика документов, предусмотренных пунктом 4.4 Договора, направляет Поставщику обращение, в котором указываются недостатки товара и сроки их устранения, в случае их выявления после подписания Товарной накладной.

5.3. Со дня подписания Товарной накладной Заказчиком риск случайной гибели, утраты Товара переходит к Заказчику.

5.4. Срок приемки поставленного Товара - в течение 3 рабочих дней со дня получения от Поставщика документов, предусмотренных пунктом 4.4 Договора.

6. Порядок расчетов

6.1. Оплата по Договору осуществляется за счет средств бюджета Удмуртской Республики (средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания).

6.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в размере 100%, после фактического получения товара Заказчиком, в течение 3х рабочих дней, на основании платежных документов, полученных от Поставщика.

6.3. На всех документах, перечисленных в пункте 4.3 Договора, должны быть указаны наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Договора, даты оформления и подписания документов.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

7.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 500 (Пятьсот) рублей.

7.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов цены Договора.

7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

8. Срок действия Договора, изменение и расторжение Договора

8.1. Договор вступает в силу с момента заключения и действует до 31.12.2024 года (включительно).

8.2. Все изменения Договора должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Договору.

8.3. Договор может быть расторгнут по основаниям в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

8.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные статьей 95 Федерального закона о Договорной системе.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

9.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана информировать другую Сторону о случившемся и его причинах устно и в течение 7 календарных дней письменно информировать с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

10. Заключительные положения

10.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

10.2. Обязательства по Договору считаются выполненными после надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств.

10.3. Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение в Арбитражный Суд Удмуртской Республики. Споры, возникающие при исполнении Договора, могут быть переданы на разрешение Арбитражного суда Удмуртской Республики после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении пяти рабочих дней со дня направления претензии (требования).

10.4. Настоящий Договор составлен в экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один – для Исполнителя, второй – для Заказчика.

10.5. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Договору:

Приложение № 1 – Спецификация;

11. Реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Общая стоимость: ________________ (____________________________) рубл__ ____ копеек, в том числе НДС без НДС.

- Посмотреть таблицу с данными