Тендер - Поставка моющих средств №294335388

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Контракт[14].docx
• НМЦК[19].xlsx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть88 Просмотр сведений о закупке «Поставка моющих средств» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3455

Обоснование заключения контракта:

Обоснование заключения контракта: Пункт 4 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Вид продукции: Товар

Объект закупки: Поставка моющих средств

Описание объекта закупки: Поставка моющих средств

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.40

Дата размещения закупки: 20.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:12

Срок завершения подачи оферт: 21.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:12

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с контрактом

Срок исполнения контракта: 31.12.2025

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, пр-кт. Санкт-Петербургский, 4-А, литер Б

Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Субсидии на гос задания.

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: не установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: В соответствии с контрактом

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с контрактом

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с контрактом

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с контрактом

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Петергоф г, ПР-КТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ, Д. 4А/ЛИТЕР Б

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Петергоф, ПР-КТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ,, 4 а

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3747

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Васильева

Имя Светлана

Отчество Васильевна

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

- Посмотреть таблицу с данными

контракт № /2025

«» 2025

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Петродворцового района Санкт-Петербурга, действующее от имени Санкт-Петербурга именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Васильевой Светланы Васильевны, действующего на основании Устава с одной стороны, и , именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице, действующего на основании, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт (далее – Контракт).

Идентификационный код закупки: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Предмет Контракта

1.1. Поставщик принимает на себя обязательство по поставке моющих средств (далее – Товар) для нужд Заказчика в соответствии с характеристиками и в количестве, предусмотренными приложениями № 1, 2 являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Поставка Товара осуществляется в сроки, установленные разделом 3 настоящего Контракта, по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, дом 4а, лит.Б.

Цена Контракта, порядок расчетов

2.1. Общая стоимость услуг по Контракту составляет рублей 00 коп. () в том числе НДС в соответствии приложением № 1 к настоящему Контракту.

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

2.3. В стоимости Товара учтены все расходы Поставщика, связанные с поставкой Товара, в том числе расходы по погрузке, доставке, разгрузке, подъему этажи, упаковке, маркировке, сертификации, своевременному вывозу упаковочной тары, а также уплачиваемые Поставщиком страхование, налоги, сборы и иные обязательные платежи.

2.4. Оплата по настоящему Контракту производится Заказчиком без авансирования (без предварительной оплаты) в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приемки Товара. При этом Поставщик предоставляет Заказчику счет, товарную накладную на поставленный Товар.

2.5. Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в порядке, установленном настоящим Контрактом.

2.6. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, являющемуся юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.7. Источник финансирования – Внебюджетные средства. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

2.8. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара, его качества и иных условий Контракта.

В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, в том числе субсидии на иные цели, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, в том числе субсидий на иные цели, Стороны по соглашению вправе изменить размер и (или) сроки оплаты и (или) объем Товара.

Срок (период) поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется в течении 25 календарных дней после заключения контракта.

3.2. Поставка Товара должна осуществляться по рабочим дням с 10.00 час. до 17.00 час. (по пятницам с 10.00 час. до 16.00 час.).

Порядок поставки Товара

4.1. Поставка Товара включает в себя доставку Товара по указанному в Контракте адресу Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, установка и подключение товара.

4.2. Поставка Товара осуществляется по предварительному согласованию с Заказчиком даты и времени поставки, с учетом пункта 3.2 настоящего Контракта.

4.3. Товар поставляется в упаковке, соответствующей требованиям торгового оборота, обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке. Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не прошедшем ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств и качеств).

5. Порядок и срок приемки поставленного Товара,

оформление результатов приемки

5.1. Приемку поставленного Товара осуществляет ответственное лицо Заказчика, которое осуществляет контроль за надлежащим выполнением условий Контракта, подписывает акт приемки Товара.

Для приемки Товара Заказчик вправе создать приемочную комиссию.

Ответственное лицо Заказчика или приемочная комиссия в течение 3 рабочих дней со дня поставки Товара, проводит экспертизу на предмет соответствия поставленного Товара условиям Контракта.

Экспертиза результатов поставки Товара может проводиться Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.

5.2. Поставщик по соглашению с Заказчиком вправе направить своего уполномоченного представителя для участия в осуществлении приемки Товара.

5.3. Порядок осуществления приемки поставленного Товара:

5.3.1. Вместе с поставленным Товаром Поставщик предоставляет Заказчику финансовые документы для оплаты поставленного Товара, указанные в пункте 2.4 Контракта, подтверждающие исполнение обязательства, акт приемки Товара.

5.3.2. Ответственное лицо Заказчика за приемку Товара или приемочная комиссия Заказчика в срок, установленный в пункте 5.1 Контракта, осуществляет приемку поставленного Товара по количеству, комплектности, объему, качеству и соответствию поставленного Товара требованиям, установленным Контрактом, в том числе сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах по: наименованию, количеству, качеству, маркировке, таре и упаковке, а также сроку поставки Товара.

5.3.3. При отсутствии замечаний при приемке поставленного Товара оформляется соответствующий акт приемки Товара, который подписывается Заказчиком.

В случае приемки Товара приемочной комиссией, акт приемки Товара подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком.

5.3.4. В случае выявления несоответствий поставленного Товара требованиям настоящего Контракта, препятствующих его приемке, на основании заключения ответственного лица Заказчика за приемку Товара или на основании заключения приемочной комиссии, Заказчик, в срок, установленный в пункте 5.1 Контракта, направляет Поставщику в письменной форме мотивированный отказ от подписания акта о приемке Товара с указанием сроков устранения выявленных недостатков.

5.3.5. Поставщик своими силами и за свой счет обязан устранить недостатки Товара в установленный Заказчиком срок.

Устранение недостатков не освобождает Поставщика от ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему Контракту.

5.3.6. В случае отказа Поставщика устранить недостатки, указанные Заказчиком в мотивированном отказе от подписания акта приемки Товара, Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

5.3.7. После устранения Поставщиком выявленных в ходе приемки Товара недостатков, Заказчик, в течение двух рабочих дней со дня повторной поставки Товара, вновь осуществляет приемку Товара.

При повторном выявлении отступлений от условий Контракта, ухудшающих качество Товара или иных его характеристик и свойств, равно как отсутствие сертификатов и/или иных документов на Товар (если такое требование установлено Контрактом), а также в случае нарушения сроков устранения недостатков, недопоставке Товара, ответственное лицо Заказчика за приемку Товара или приемочная комиссия Заказчика составляет заключение, являющееся мотивированным отказом от приемки Товара, которое направляется Поставщику. В этом случае оплата по Контракту не производится.

5.3.8. В случае отказа Заказчика от поставленного Товара Заказчик обязан обеспечить его сохранность, приняв Товар на ответственное хранение, незамедлительно уведомив об этом Поставщика. Поставщик в течение двух рабочих дней обязан вывезти Товар, находящийся на сохранении у Заказчика. В противном случае, Заказчик не несет ответственность за сохранение Товара.

5.3.9. Товар считается поставленным со дня подписания Заказчиком акта приемки Товара.

5.3.10. Риски случайной гибели или случайного повреждения, поставленного по настоящему Контракту Товара, а также бремя его содержания переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания Заказчиком акта приемки Товара.

6. Качество Товара.

6.1. Качество поставляемого Товара должно полностью соответствовать требованиям, указанным в приложении № 2 к настоящему Контракту, а также действующим стандартам и ГОСТам.

6.2. Поставщик подтверждает качество Товара соответствующими сертификатами (декларациями о соответствии) или иными документами в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе предоставляет информацию о стране происхождения Товара.

Поставщик обязуется предоставить по запросу Заказчика, а также уполномоченных государственных органов всю необходимую документацию и информацию об условиях поставки, количестве, качестве Товара и иную запрашиваемую информацию, связанную с выполнением условий Контракта.

7. Права и обязанности Сторон

7.1. Заказчик обязан:

7.1.1. Принять поставленный Товар в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом. Указать Поставщику места размещения Товара.

7.1.2. В случае надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, оплатить поставленный Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

7.2. Заказчик вправе:

7.2.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

7.2.2. Требовать представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств.

7.2.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту.

7.2.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

7.2.5. Отказаться от принятия и оплаты Товара, не соответствующего требованиям Контракта.

7.2.6. Потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты Товара, не соответствующего требованиям Контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.

7.2.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.3. Поставщик обязан:

7.3.1. Поставить Товар, обеспечив его надлежащее качество, в сроки, установленные Контрактом.

7.3.2. Произвести погрузку, доставку, разгрузку, подъем Товара на этажи, вывоз упаковочной тары и иные виды работ в рамках поставки, установленные пунктом 2.3 Контракта.

7.3.3. Исполнять указания Заказчика, полученные в ходе поставки Товара. Безвозмездно устранять обнаруженные Заказчиком недостатки в поставленном Товаре.

7.3.4. Передать Заказчику надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и в сроки, установленные Контрактом, в том числе сертификаты соответствия на Товар (декларации о соответствии), либо их копии, заверенные в установленном порядке, предоставить информацию о стране происхождения Товара и иные документы, предусмотренные Контрактом.

7.3.5. Предоставлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

7.3.6. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Поставщику в связи с исполнением обязательств по Контракту.

7.3.7. Незамедлительно уведомлять Заказчика обо всех созданных в процессе исполнения Контракта объектах интеллектуальной собственности.

7.3.8. Понести риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до подписания акта приемки Товара Заказчиком.

7.3.9. Устранить выявленные недостатки поставленного Товара в порядке и сроки, установленные Контрактом.

7.3.10. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта. Немедленно письменно предупредить Заказчика, при обнаружении не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые грозят годности результатов поставляемого Товара либо создают невозможность их поставки в срок.

7.3.11. В случае привлечения к исполнению обязательств по Контракту третьих лиц на основании заключенного договора, незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

7.3.12. Нести ответственность перед Заказчиком за действия привлекаемых третьих лиц.

7.4. Поставщик вправе:

7.4.1. Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту от Заказчика.

7.4.2. Требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.

7.4.3. Направить уполномоченного представителя для передачи Товара Заказчику с правом подписи акта приемки Товара.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Размеры неустоек (штрафы, пени) определяются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о контрактной системе, Правилами определения размеров штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).

8.2. Пени в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1000 (одна тысяча) рублей.

8.3. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка РФ от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом, и фактически исполненных Поставщиком.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 10 % цены контракта.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы в размере 1000 (одной тысячи) рублей.

8.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
не может превышать цену Контракта.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (при этом исполнение обязательства исполнителя по перечислению неустойки и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика). Уплата Стороной неустойки не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.

8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафов, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой стороны или вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

9. Срок действия Контракта

9.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

9.2. Контракт действует по 31.12.2024 года, но в любом случае до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту в полном объеме, в том числе и гарантийных обязательств.

9.3. Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта
в соответствии с гражданским законодательством.

9.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора купли-продажи и отдельных видов договоров купли-продажи.

9.5. Односторонний отказ от исполнения Контракта должен происходить в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.

9.6. При исполнении Контракта по соглашению сторон могут быть внесены изменения в контракт только в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе.

10. Порядок изменения и расторжения Контракта

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

10.2. В случае расторжения Контракта возмещение расходов, понесенных Сторонами в пределах фактически поставленных товаров, осуществляется в соответствии с требованиями гражданского законодательства и условиями настоящего Контракта.

10.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с действующим законодательством и условиями Контракта.

10.4. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта принимается Заказчиком в следующих случаях:

10.4.1. При неоднократном и/или существенном нарушении сроков поставки Товара.

10.4.2. В случае, если Поставщик отказывается устранить недостатки, указанные в акте об отказе в приемке поставленного Товара.

10.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

10.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.8. Информация о Поставщике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

10.9. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.10. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

10.11. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.12. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

11. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

11.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение пяти календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону, что может являться основанием для отказа от исполнения Контракта в одностороннем порядке.

12. Порядок рассмотрения споров

12.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.

12.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они могут быть переданы на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

13. Антикоррупционная оговорка

13.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

13.1.1. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту.

13.1.2. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.).

13.1.3. Не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

14. Прочие условия

14.1. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями в соответствии с условиями функционирования электронных площадок Сторон, а также, по соглашению Сторон, в двух экземплярах на бумажном носителе для каждой из Сторон.

14.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

14.3. По вопросам, не предусмотренным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.4. В случае изменения юридического или фактического адреса, банковских или иных реквизитов, Стороны обязаны уведомить друг друга за пять дней до предполагаемых событий.

15. Приложения к Контракту

15.1. Приложение № 1 - Перечень и стоимость поставляемого Товара

16. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к контракту № 2025

от 2025

Перечень и стоимость поставляемого Товара

- Посмотреть таблицу с данными