Описание тендера: | Поставка моющих средств (с результатом) |
Сумма контракта: | 26 968,46 Руб. Получить финансовую помощь |
Начало показа: | 26.03.2025 |
Окончание: | 03.04.2025 08:00:00 |
Тендер №: | 294741108 |
Тип: | Запрос котировок Тендерная аналитика |
Закон | 44-ФЗ |
Отрасль: | Химия / Бытовая химия |
ОКПД2: |
|
Регион: | Приволжский ФО / Пензенская область / Заречный |
Регион поставки: | Приволжский ФО / Пензенская область / Заречный |
Преимущества СМП, СОНО и др. | Да |
Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Обеспечение контракта: | 0.5% |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Поставка моющих средств
Цена контракта: 26 968,46 RUB
№ | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мыло хозяйственное твердое Группа мыла I Наличие антибактериального компонента Да Номинальная масса куска ≥ 200 и ≤ 300 г | 4155.96 | 346.33 | 12 | Килограмм |
2 | Мыло туалетное жидкое Наличие антибактериального компонента Да Наличие ароматической отдушки Да Упаковка.Флакон с насос-дозатором объемом ≥ 0.25 и ≤ 0.5 Л; ДМ3 | 11599.8 | 193.33 | 60 | Литр; кубический дециметр |
3 | Средство чистящее Состав карбонат кальция, карбонат натрия, гидрокарбонат натрия, менее 5% АПАВ Масса упаковки ≥ 380 и ≤ 550 г | 1914 | 159.5 | 12 | Килограмм |
4 | Мыло хозяйственное твердое Группа мыла I Наличие антибактериального компонента Да Номинальная масса куска ≥ 200 и ≤ 300 г | 3324.77 | 346.33 | 9.6 | Килограмм |
5 | Мыло туалетное жидкое Наличие антибактериального компонента Да Наличие ароматической отдушки Да Упаковка.Флакон с насос-дозатором объемом ≥ 0.25 и ≤ 0.5 Л; ДМ3 | 4059.93 | 193.33 | 21 | Литр; кубический дециметр |
6 | Средство чистящее Состав карбонат кальция, карбонат натрия, гидрокарбонат натрия, менее 5% АПАВ Масса упаковки ≥ 380 и ≤ 550 г | 1914 | 159.5 | 12 | Килограмм |
Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 26.03.2025 №0355100008325000131.html | 35 КБ | 26.03.25 00:00 | Действующая |
Описание объекта закупки.docx | 11 КБ | 26.03.25 15:44 | Действующая |
Проект контракта.docx | 75 КБ | 26.03.25 15:44 | Действующая |
Расчет НМЦК.xlsx | 18 КБ | 26.03.25 15:44 | Действующая |
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗАКУПКЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ (9).docx | 62 КБ | 26.03.25 15:44 | Действующая |
Описание объекта закупки
ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4
Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме
для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000131
Этапы исполнения контракта
Контракт не разделен на этапы исполнения контракта
Финансирование за счет внебюджетных средств
Идентификационный код закупки
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги
Российская Федерация, обл Пензенская, г.о. ЗАТО город Заречный, г Заречный, ул Спортивная, стр. 8,
Объект закупки
Итого: 26968.46 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Преимущества и требования к участникам
Преимущества
Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам
1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ
Обеспечение заявки
Обеспечение заявок не требуется
Обеспечение исполнения контракта
Требуется обеспечение исполнения контракта
Размер обеспечения исполнения контракта
0.50%
Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению
Согласно раздела 10 проекта Контракта
Платежные реквизиты
"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
"Номер лицевого счёта"См. прилагаемые документы
"Код поступления" Информация отсутствует
"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует
"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует
Требования к гарантии качества товара, работы, услуги
Требуется гарантия качества товара, работы, услуги
Да
Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара
Требования к гарантии производителя товара
Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги
Срок годности товара не менее 12 месяцев на дату поставки товара.
Обеспечение гарантийных обязательств
Обеспечение гарантийных обязательств не требуется
Дополнительная информация
В соответствии со статьей 3 Закона РФ от 14.07.1992г. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О закрытом административно-территориальном образовании» на территории ЗАТО г. Заречный установлен особый режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, который включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования, ограничения на въезд на его территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Порядок доступа на территорию ЗАТО г. Заречный утвержден постановлением Правительства РФ от 11.06.1996г. № 693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения особого режима в закрытых административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты министерства РФ по атомной энергии». Пропускной режим на территории закрытого административно-территориального образования г. Заречный установлен в соответствии с постановлением Главы Администрации ЗАТО г. Заречный Пензенской области от 11.07.2002 N 723 "Об утверждении инструкции "О пропускном режиме закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) город Заречный Пензенской области". Для въезда в г. Заречный необходимо наличие пропуска. Поставщик самостоятельно обязан своевременно оформить документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами. Все риски, связанные с оформлением пропусков, и, соответственно, просрочки или иного неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств в связи с этим, несет Поставщик. Заказчик не несет ответственность по оформлению пропусков в город.
Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта
Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется
Перечень прикрепленных документов
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
1 Расчет НМЦК
Проект контракта
1 Проект контракта
Описание объекта закупки
1 Описание объекта закупки
Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке
1 ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗАКУПКЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ (9)
Дополнительная информация и документы
Документы не прикрепленыТребования к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкция по ее заполнению
Участником закупки может быть любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с пунктом 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации (далее - офшорная компания), либо юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством РФ.
Заинтересованные лица могут получить полный комплект документов о закупке в Единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru.
Проведение закупки регулируется:
- Гражданским кодексом РФ;
- Бюджетным кодексом РФ;
- Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ);
- Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- регламентом оператора электронной площадки, адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» которого указан в извещение об осуществлении закупки;
- иными нормативными правовыми актами в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.
Участие участника закупки электронных процедур, подписание участником закупки с использованием единой информационной системы, электронной площадки, специализированной электронной площадки информации и документов допускаются после регистрации в единой информационной системе и аккредитации на электронной площадке, специализированной электронной площадке.
Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки до окончания, установленного в соответствии с извещением срока подачи заявок на участие в закупке.
Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.
Предполагается, что участник закупки изучит все положения извещения об осуществлении закупки включая изменения, дополнения и разъяснения.
Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе в соответствии с частью 10 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ отозвать такую заявку:
- до окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
- с момента размещения в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ в единой информационной системе протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до размещения в соответствии с частью 2 статьи 51 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ проекта контракта, заключаемого с таким участником закупки, за исключением случаев, если такая заявка отклонена (при проведении электронных процедур, закрытых электронных процедур). Не допускается отзыв заявок, которым в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ присвоены первые три порядковых номера.
Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных, содержащихся в информации и документах, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, не требуется при обработке персональных данных в целях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
В случае наличия противоречий между данными, содержащимися в единой информационной системе, и данными, содержащимися в информации и документах, направляемых участниками контрактной системы, приоритет имеет информация, содержащаяся в единой информационной системе.
В случае наличия противоречий между информацией, содержащейся в Извещении, и информацией, содержащейся в настоящих Требованиях к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкция по ее заполнению (далее – Требования к заявке), приоритет имеет информация, содержащаяся в Извещении, за исключением случаев, установленных настоящими Требованиями к заявке.
ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4
I.Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке
II. Инструкция по заполнению заявки на участие в закупке
Заявка на участие в закупке должна быть заполнена на русском языке. Документы, составленные на другом языке, должны сопровождаться переводом на русский язык. Закупочная комиссия рассматривает документы только на русском языке. Документы, составленные на других языках, не сопровождающиеся переводом на русский язык, считаются не поданными и сведения, указанные в таких документах, не учитываются при рассмотрении заявки на участие в закупке. Ответственность за достоверность перевода на русский язык несет участник закупки.
При оформлении заявки участникам следует использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
В описании условий и предложений участник закупки не должен допускать двусмысленных толкований.
Файлы заявки и всех документов, предоставляемых в составе заявки, не должны быть заблокированы и закодированы, а также должны открываться одним из следующих программным обеспечением:
- Adobe Acrobat Reader (Windows) или Okular (Linux)
- «Просмотр фотографий» (Windows), Gwenview (Linux);
- Пакетом программ Microsoft Office 2013 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) или Мой Офис Стандартный (Мой Офис Текст, Мой Офис Таблица, Мой Офис Презентация).
В случае если участник закупки в качестве обеспечения заявки на участие в закупке предоставляет независимую гарантию, то независимая гарантия предоставляется по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
В случае если участник закупки, является юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, предоставляет обеспечение заявки в виде денежных средств, то в соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.04.2023 № 579 «Об особенностях порядка предоставления обеспечения заявок на участие в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд участниками таких закупок, являющимися иностранными лицами» заявка на участие в закупке должна содержать информацию и документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов.
Заявка в отношении объекта закупки подается в структурированном виде.
При наличии в Извещении и(или) Описании объекта закупки индивидуальной инструкции по заполнению предложения участника закупки в отношении объекта закупки и наличии разночтений с настоящей инструкцией, приоритет имеет инструкция в Извещении и(или) Описании объекта закупки.
Предоставляемые Участником закупки сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», «должен быть», «должна быть», «должны быть», «должен», «не должен», «должна», «не должна», «должны», «не должны», «не должен быть», «не должна быть», «не должны быть», «может быть», «около». Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и содержать слова или сопровождаться словами «не более», «не менее», «более», «менее», «или», «/», «\», «,», «;», « », «≤», «≥», «диапазон должен быть не более от…- до», «диапазон должен быть не менее от…- до», «от», «до», то есть должны быть конкретными. Все цифровые значения показателей необходимо трактовать по математическим правилам, например: любое отрицательное число меньше любого положительного числа (-25
При подаче сведений Участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в Извещении.
Если в Извещении значение характеристики установлено как верхний или нижний предел, сопровождаясь при этом соответственно словами «не менее», «не более», «менее», «более», «до», «от», участником закупки в заявке устанавливается конкретное значение, например значение характеристики сопровождается словами «не менее», Участником закупки должен быть предложен товар с точно таким же значением либо значением «превышающем» заданное в Извещение значение, но без сопровождения словами «не менее» (пример: - «В кабинете должны быть установлены светодиодные светильники, имеющие следующие параметры мощность: не менее 45 Вт»; Предложение Участника - «В кабинете устанавливаются светодиодные светильники, имеющие следующие параметры мощность: 60 Вт»).
Если в Извещении установлено диапазонное значение характеристики, которое не может изменяться в ту или иную сторону, Участником закупки должен быть предложен товар именно с таким значением. Если значение характеристики сопровождается словами «диапазон должен быть не менее от…- до», или «диапазон должен быть не более от…- до…» Участником закупки должен быть предложен товар с конкретными значениями верхнего и нижнего предела значения, соответствующими заявленным требованиям, но без сопровождения словами «диапазон должен быть не менее от…- до», «диапазон должен быть не более от…- до…». (Пример: - «Для монтажа системы отопления и горячего водоснабжения должна использоваться труба с температурным диапазоном эксплуатации: диапазон должен быть не менее от -40 до +95 градусов Цельсия.». В предложении Участника должно быть указано следующим образом: - «Для монтажа системы отопления и горячего водоснабжения используется труба с температурным диапазоном эксплуатации от -40 до +95 градусов Цельсия, или Участник может указать диапазон шире, например – от -50 до +120 градусов Цельсия»).
Если значение характеристики установлено как наибольший предел, сопровождаясь при этом соответственно словом «до», участником закупки в заявке устанавливается конкретное значение, соответствующее заявленным требованиям, то есть значение ниже установленного в Извещение, но без сопровождения словом «до».
Если в Извещении указаны конкретные значения характеристик не сопровождаются словами «не более», «не менее», «более», «менее», «или», «до», «от…до…», Участником закупки должен быть предложен товар, со значениями, заданными в описании объекта закупки, данные значения характеристики не изменяются!
Исключение составляют случаи, когда конкретные значения характеристик предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации. В таких случаях допускается использование значения характеристики в составе заявки Участника в соответствии с вышеуказанными документами (с использованием слов «и», «или», «не более», «не менее», «от», «до» и т.п.).
В случае если в Извещении указаны характеристики из позиции КТРУ (Каталог товаров, работ, услуг), а в КТРУ «наименование» характеристики указано с использование слов - «max», «min», «не ниже» и т.п. (наименование товара: горох шлифованный; наименование характеристики: сорт, не ниже; значение: первый), допускается использование указанных слов в заявке Участника исключительно в «наименовании» характеристики.
В случае если в Извещении указаны двумя различными позициями минимальное и максимальное значения одной характеристики (например: «Массовая доля жира, min: ≥ 3.2», «Массовая доля жира, max: ≤ 3.2» или «Минимальный размер диагонали: не менее 50», «Максимальный размер диагонали: не более 54» и т.п.), то участники закупки обязаны указать в своих заявках конкретные показатели одним из следующих способов:
- оставив двумя позициями характеристику товара, но при этом исключив знаки/символы/слова («≤», «≥», «не менее», «не более» и т.п.), прописав по каждой из позиции одинаковый конкретный показатель (например: «Массовая доля жира, min: 3.2», «Массовая доля жира, max: 3.2» или «Минимальный размер диагонали: 54», «Максимальный размер диагонали: 54» и т.п.);
- оставив одной позицией характеристику товара и прописав конкретный показатель («Массовая доля жира: 3.2» или «Размер диагонали: 54» и т.п.).
В случае если в Извещении в значение характеристики, согласно КТРУ, указано «Неважно», то Участник закупки обязан указать в своей заявке конкретное значение характеристики в зависимости от наименования характеристики и предлагаемого товара, например: - «Количество в упаковке: 100»; «Возможность изменения высоты: Да».
В случае если проектно-сметная документация (локально-сметный расчет) содержит указание на товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, патент, полезную модель, промышленный образец, наименование места происхождения товара или наименование производителя, Участник закупки имеет право использовать эквивалентный товар. Любое указание на товарный знак следует читать как товарный знак, дополненный словами «или эквивалент».
При проведении закупки лекарственных препаратов, Участнику, необходимо указать: международное непатентованное наименование (МНН) или при отсутствии таких наименований химические, группировочные наименования, торговую марку, конкретную лекарственную форму, дозировку и количество подлежащего поставке лекарственного препарата, в соответствии с Извещением, а также Участник имеет право указать в составе своей заявки международное непатентованное наименование (МНН) или при отсутствии таких наименований химические, группировочные наименования, лекарственную форму и дозировку в соответствии со строкой «ГРЛС» в позиции файла «Описание объекта закупки».
Предоставляемые Участником закупки сведения о лекарственном препарате не должны сопровождаться сокращением, аббревиатурами лекарственной формы «таб.», «таб.п/п обл.», «р-р», «р-р д/ин» и т.д. и т.п.
Если осуществляется закупка лекарственного препарата, который включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения, то участник закупки имеет право предоставить эквивалентную лекарственную форму (при условии, если такая возможность предусмотрена в Извещении), но только ту эквивалентную лекарственную форму лекарственного препарата, которая включена в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения. В таком случае, эквивалентная лекарственная форма лекарственного препарата, которая не включена в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения, будет признана несоответствующей требованиям Извещения.
Согласно подпункту «о» пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ заявка на участие в закупке должна содержать декларацию о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Участник закупки может предоставить декларацию одним из способов:
- продекларировать о соответствии требованиям, установленным пунктами 3 - 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ без детализированного перечисления содержаний указанных пунктов;
- в случае, если участник детализирует каждый пункт требований, то декларация должна быть полной и соответствовать всем пунктам без исключения в соответствии с актуальной редакцией Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ на дату размещения извещения об осуществлении закупки.
Рекомендуемая форма детализированной декларации представлена в приложении №1 к Инструкции по заполнению заявки на участие в закупке.
2.2.1. Перечень информации и документов, которые участнику необходимо представить в составе заявки установлены в разделе «Требования к участникам» Извещения об осуществлении закупки, пункте 1.13.1 раздела I настоящих Требований к заявке в случае проведения закупки в форме электронного аукциона и электронного запроса котировок.
2.2.2. В случае если участнику закупки, в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», на основании установленных требований необходимо представить выписку/копию выписки из реестра лицензий на тот или иной вид деятельности, то указанный документ должен соответствовать следующим общим требованиям:
- выписка/копия выписки из реестра лицензий предоставляется по форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 29.12.2020 г. № 2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий» с указанием необходимого вида услуг, установленная Извещением об осуществлении закупки;
- согласно пункту 25 Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2020 № 2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий», в случае предоставления Выписки из реестра лицензий в форме электронного документа, указанная Выписка должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью лицензирующего органа, а также на Выписку должен быть нанесен двухмерный штриховой код (QR-код), содержащий в кодированном виде адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с размещенными на ней записями в реестре лицензий.
В случае если участнику закупки на основании установленных требований необходимо представить выписку/копию выписки из реестра лицензий на тот или иной вид деятельности, то указанный документ должен быть действующим.
Участник закупки может предоставить копию акта лицензирующего органа о принятом решении, который подтверждает наличие действующей записи о выданной лицензии в реестре лицензий, на тот или иной вид деятельности.
В случае если у участника закупки в представленной выписке/копии выписки из реестра лицензий на тот или иной вид деятельности отсутствует информация об установленном в извещении месте осуществления лицензируемого вида деятельности, то участнику для подтверждения права осуществления лицензируемого вида деятельности в установленном в извещении месте необходимо в составе заявки предоставить уведомление/копию уведомления в адрес лицензирующего органа о намерении оказывать услуги в установленном в извещении месте в соответствии с ч. 5 ст. 9 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", ст.3 Постановления Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 №957 "Об организации лицензирования отдельных видов деятельности" (требование, предусмотренное настоящим абзацем, не применяется в отношении осуществления образовательной деятельности; деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений).
2.2.3. В случае если участнику закупки, в соответствии с Законом РФ от 27.11.1992 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Об организации страхового дела в Российской Федерации», на основании установленных требований необходимо представить выписку/копию выписки из единого государственного реестра субъектов страхового дела на тот или иной вид деятельности, то такая выписка/копия выписки из единого государственного реестра субъектов страхового дела предоставляется по форме, утвержденной указанием Банка России от 05.08.2021 № 5877-У «О форме лицензии на осуществление страховой деятельности и порядке ее направления субъекту страхового дела (за исключением иностранной страховой организации), а также о форме выписки из единого государственного реестра субъектов страхового дела, порядке и сроках ее направления иностранной страховой организации» (далее – Указание № 5877-У) с указанием необходимого вида услуг, установленная Извещением об осуществлении закупки.
Участник закупки может предоставить лицензию/копию лицензии на осуществление страховой деятельности, выданную Банком России на бумажном носителе до дня вступления в силу Указания № 5877-У, которая в свою очередь приравнивается к выписке/копии выписки из единого государственного реестра субъектов страхового дела, в соответствии с пунктом 6 Указания № 5877-У.
В случае если участнику закупки на основании установленных требований необходимо представить один из вышеуказанных в настоящем пункте документов на тот или иной вид деятельности, то такой документ должен быть действующим.
2.2.4. В случае если участнику закупки на основании установленных требований необходимо представить выписку/копию выписки из реестра аккредитованных лиц (аттестат аккредитации) на ту или иную область аккредитации, то указанный документ должен соответствовать следующим общим требованиям:
- в соответствии с пунктом 2 статьи 4 и пунктом 3.1. статьи 25 Федерального закона от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» участник закупки может предоставить только выписку из реестра аккредитованных лиц (аттестата аккредитации);
- выписка из реестра аккредитованных лиц (аттестата аккредитации) должна содержит QR-код с прямой ссылкой на размещенную в свободном доступе запись об аккредитованном лице в реестре аккредитованных лиц.
В случае если участнику закупки на основании установленных требований необходимо представить выписку/копию выписки из реестра аккредитованных лиц (аттестат аккредитации) на ту или иную область аккредитации, то указанный документ должен быть действующим.
2.2.5. В случае если участнику закупки на основании установленных требований необходимо представить разрешение/копию разрешения на тот или иной вид деятельности, то указанный документ должен быть действующим.
Перечень информации и документов, которые участнику необходимо представить в составе заявки установлены в подразделе «Требования к участникам закупок в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона № 44-ФЗ» раздела «Преимущества и требования к участникам» Извещения об осуществлении закупки, пункте 1.13.2 раздела I настоящих Требований к заявке в случае проведения закупки в форме электронного аукциона и электронного запроса котировок.
Опытом исполнения договора, предусмотренным приложением в графе «Дополнительные требования к участникам закупки» Постановления Правительства РФ от 29.12.2021 № 2571 «О требованиях к участникам закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации» (далее - Постановление № 2571), считается с учетом положений пункта 3 Постановления № 2571 опыт исполнения участником закупки договора, предметом которого являются поставка одного или нескольких товаров, выполнение одной или нескольких работ, оказание одной или нескольких услуг, указанных в приложении в соответствующей позиции в графе «Дополнительные требования к участникам закупки» Постановления № 2571.
Если приложением в графе "Дополнительные требования к участникам закупки" Постановления № 2571 предусмотрено несколько видов опыта выполнения работ, то соответствующим требованию о наличии опыта выполнения работ является участник закупки, обладающий хотя бы одним из таких видов опыта.
Опытом исполнения договора, предусмотренным приложением в графе «Дополнительные требования к участникам закупки» Постановления № 2571, считается такой опыт участника закупки за 5 лет до дня окончания срока подачи заявок на участие в закупке с учетом правопреемства (в случае наличия подтверждающего документа). Предусмотренные приложением в графе «Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям» Постановления № 2571 акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ и являющийся последним актом, составленным при исполнении такого договора, акт приемки объекта капитального строительства, акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия и разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию должны быть подписаны не ранее чем за 5 лет до дня окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
Ценой поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору, предусмотренному приложением в графе «Дополнительные требования к участникам закупки» Постановления № 2571, считается общая цена (сумма цен) товаров, работ, услуг, указанная в акте (актах) приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренных приложением в графе «Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям» Постановления № 2571. Если при исполнении такого договора составлено несколько актов приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, участниками закупки направляются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ все такие акты.
Договором, предусмотренным позицией 1 (если направляемый договор предусматривает выполнение работ, не требующих в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию), пунктом 1, пунктом 2 (если направляемый договор предусматривает выполнение работ, не требующих в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию) позиции 2, позицией 14, пунктами 1 и 2 позиции 15, позициями 33 – 36(1) приложения в графе «Дополнительные требования к участникам закупки» Постановления № 2571, считается контракт, заключенный и исполненный в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, либо договор, заключенный и исполненный в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
При исполнении договоров, предусмотренных позицией 34 в графе «Дополнительные требования к участникам закупки» Постановления № 2571, поставщиком должны быть исполнены требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) (в случае их начисления).
Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям направляются участниками закупки в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ в полном объеме и со всеми приложениями, за исключением случаев, предусмотренных абзацами шестым и седьмым подпункта «г» пункта 3 Постановления № 2571. Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям направляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов.
Если документы и информация о документах, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе ведение которых осуществляется в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) с размещением на официальном сайте ЕИС в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» таких документов, вместо направления таких документов участник закупки вправе направить в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ номер реестровой записи из соответствующего реестра.
В случае наличия противоречий между информацией, содержащейся в ЕИС, и информацией, содержащейся в документах, направляемых участниками закупки и предусмотренных приложением в графе «Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям» Постановления № 2571, приоритет имеет информация, содержащаяся в ЕИС.
В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, положения пункта 3 Постановления № 2571 и положения, предусмотренные приложением в графе «Дополнительные требования к участникам закупки» Постановления № 2571, касающиеся начальной (максимальной) цены контракта, применяются к максимальному значению цены контракта.
В случае проведения совместного аукциона положения пункта 3 Постановления № 2571 и положения, предусмотренные приложением в графе «Дополнительные требования к участникам закупки» Постановления № 2571, касающиеся начальной (максимальной) цены контракта, применяются к сумме начальных (максимальных) цен каждого контракта, заключаемого по результатам проведения такого совместного аукциона, а в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, - к сумме максимальных значений цены контракта.
Опытом исполнения договора, предусмотренным приложением в графе «Дополнительные требования к участникам закупки» Постановления № 2571, контракта, предусмотренного пунктом 4 Постановления № 2571, также считается опыт исполнения контрактов, исполненных участником закупки по результатам проведения совместного аукциона. При этом ценой поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг считается сумма цен товаров, работ, услуг, поставленных, выполненных, оказанных по таким контрактам.
Понятие «оборудование и другие материальные ресурсы» используется в значении, предусмотренном законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете для объекта основных средств.
Если приложением в графе «Дополнительные требования к участникам закупки» Постановления № 2571 предусмотрено требование о наличии у участника закупки оборудования и других материальных ресурсов, в извещении об осуществлении закупки указываются установленные требования о наличии у участника закупки необходимых для поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, являющихся объектом закупки, оборудования и других материальных ресурсов и их количественные, качественные и технические характеристики.
При осуществлении закупок работ, предусмотренных позициями 1 и 2 приложения в графе «Наименование отдельных видов товаров, работ, услуг, являющихся объектом закупки, наименование товаров, работ, услуг, являющихся объектом отдельных видов закупок»:
положения настоящего постановления, касающиеся объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, также применяются к выявленному объекту культурного наследия;
если по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заключается контракт, предусмотренный частью 16.2 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, применяется позиция 1 (если при выполнении работ затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) или позиция 2 (если при выполнении работ не затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) приложения.
При осуществлении закупок товаров, работ, услуг, предусмотренных позициями 14 и 15 приложения в графе «Наименование отдельных видов товаров, работ, услуг, являющихся объектом закупки, наименование товаров, работ, услуг, являющихся объектом отдельных видов закупок» Постановления № 2571:
к предусмотренному приложением в графе «Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям» Постановления № 2571 акту приемки объекта капитального строительства относятся в том числе акт приемки законченного строительством объекта по типовым межотраслевым формам № КС-11, № КС-14 и акт приемки объекта капитального строительства по формам, предусмотренным сводом правил, содержащим порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством и реконструированных объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения. Допускается направление в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ таких актов без приложений. Ценой выполненных работ по договорам, предусмотренным приложением в графе «Дополнительные требования к участникам закупки» Постановления № 2571, является указанная в актах, предусмотренных настоящим абзацем, стоимость принимаемых основных фондов, в том числе стоимость строительно-монтажных работ, стоимость оборудования, инструмента, инвентаря либо (если акт приемки объекта капитального строительства не содержит цену выполненных работ) указанная в акте (актах) выполненных работ цена выполненных работ;
допускается направление в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ предусмотренных приложением в графе «Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям» Постановления № 2571 договоров, актов приемки объекта капитального строительства без приложения к ним проектной документации (если проектная документация является приложением к таким договорам, актам);
к объекту капитального строительства, предусмотренному пунктом 2 позиции 15 приложения в графе "Дополнительные требования к участникам закупки" Постановления № 2571, также относится объект капитального строительства, входящий в состав линейного объекта.
В случае установлении в подразделе «Требования к участникам закупок в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона № 44-ФЗ» раздела «Преимущества и требования к участникам» Извещения об осуществлении закупки и в пункте 1.13.2 раздела I настоящих Требований к заявке в случае проведения закупки в форме электронного аукциона и электронного запроса котировок, информации о предоставлении документов, подтверждающих соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие документы в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику (уполномоченному учреждению) оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.
2.4. Предоставление документов, подтверждающих соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2.1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ:
Перечень информации и документов, которые участнику необходимо представить в составе заявки установлены в подразделе «Требования к участникам закупок в соответствии с частью 2.1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ» раздела «Преимущества и требования к участникам» Извещения об осуществлении закупки, пункте 1.13.3 раздела I настоящих Требований к заявке в случае проведения закупки в форме электронного аукциона и электронного запроса котировок.
Наличие у участника закупки опыта исполнения (с учетом правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке контракта или договора, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при условии исполнения таким участником закупки требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных при исполнении таких контракта, договора.
Стоимость исполненных обязательств по таким контракту, договору должна составлять не менее двадцати процентов начальной (максимальной) цены контракта. Информацией и документами, подтверждающими соответствие участника закупки дополнительному требованию, установленному в соответствии с частью 2.1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ, являются информация и документы, предусмотренные хотя бы одним из следующих подпунктов:
а) номер реестровой записи в предусмотренном Законом № 44-ФЗ реестре контрактов, заключенных заказчиками (в случае исполнения участником закупки контракта, информация и документы в отношении которого включены в установленном порядке в такой реестр и размещены на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет");
б) выписка из предусмотренного Законом № 44-ФЗ реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну (в случае исполнения участником закупки контракта, информация о котором включена в установленном порядке в такой реестр);
в) исполненный контракт, заключенный в соответствии с Законом № 44-ФЗ, или договор, заключенный в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также акт приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, подтверждающий цену поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
3. Предоставление национального режима при осуществлении закупок
Информация и документы, определенные в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (в случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены предусмотренные указанной статьей запрет, ограничение, преимущество), которые участнику необходимо представить в составе заявки установлены в пункте 4 раздела I настоящих Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке. В случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.
Основанием для установления и применения запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является постановление Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - постановление Правительства РФ №1875). Положения указанного постановления, касающиеся товара российского происхождения, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином, российским юридическим лицом, применяются также в отношении товара, происходящего из государства - члена Евразийского экономического союза, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского экономического союза.
Приложение № 1
к Инструкции по заполнению
заявки на участие в закупке
Рекомендуемая
форма декларации в соответствии с пунктами 3-5, 7-11
части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
Контракт №_________
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 59 Федерального медико-биологического агентства», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице заместителя начальника по экономическим вопросам Яшкиной Л.М., действующей на основании доверенности №02/25 от 17.01.2025г, с одной стороны и __________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице ______________, действующего на основании ___________, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон о контрактной системе), по результатам проведения запроса котировок в электронной форме, объявленного Извещением от «___» __________ 2025г. № _______________, на основании протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от «___» ___________ 2025 г. № __________________, заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1.ОПРЕДЕЛЕНИЯ (ТЕРМИНЫ) КОНТРАКТА И ИХ ТОЛКОВАНИЕ
Во избежание недоразумений вследствие неверной трактовки отдельных статей, положений, терминов контракта и следующих из них обязательств, а также для подтверждения обоснованности исковых требований в случае обращения в Арбитражный суд Стороны договорились о толковании некоторых Определений:
Контракт – соглашение, заключенное между Заказчиком и Поставщиком об установлении гражданских прав и обязанностей, регламентирующих порядок поставки товара для нужд ФГБУЗ МСЧ № 59 ФМБА России.
Цена контракта – денежные средства, которые Поставщик получит от Заказчика за надлежащее исполнение своих обязательств по поставке товаров для нужд ФГБУЗ МСЧ № 59 ФМБА России.
Неустойка (штраф, пени) – определенная настоящим контрактом денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.
Сертификат (декларация) соответствия (качества) – документ, удостоверяющий соответствие продукции требованиям стандартов, ее качества, безопасности и соответствия условиям контракта.
2. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
2.1. В соответствии с контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, осуществить поставку Заказчику моющие средства (далее - Товар), в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.
2.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение N 1 к контракту).
2.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства, в соответствии с заявкой (письменной или электронной, или по телефону) на поставку Товара, в следующем порядке: Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, город Заречный, Пензенской области, улица Спортивная, дом 8, склад ФГБУЗ МСЧ № 59 ФМБА России.
2.4. ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4
3. ЦЕНА КОНТРАКТА
3.1 Цена контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
3.2. Цена контракта составляет __ руб. (_) ___коп., включая НДС ___ руб.(__) ___ коп. (если НДС не облагается, указывать: «НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения, и делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от уплаты НДС» – этот текст удалить в случае если контракт будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта).
3.3. Цена настоящего Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.4. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.5 и 3.6 Контракта.
3.5.Стороны вправе изменить условия Контракта в соответствии с пунктом 1.2 части 1 статьи 95 Закона, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.
3.6. В соответствии с пунктом 1.1 части 1 статьи 95 Закона цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта.
3.7. Заказчик уменьшает суммы, подлежащие уплате Заказчиком Поставщику (юридическому или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.8. Выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с Поставщиком не предусмотрена.
4. Взаимодействие Сторон
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;
4.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта;
4.1.3. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;
4.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
4.2. Поставщик вправе:
4.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
4.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Контракту;
4.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
4.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом;
4.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
4.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
4.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после приемки Товара;
4.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта, за его счет;
4.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать безвозмездного устранения недостатков;
4.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара и для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
5.1. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза.
5.2. Упаковка является одноразовой, возврату Поставщику не подлежит. Стоимость упаковки товара входит в его цену и отдельно не оплачивается.
5.3. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время транспортировки к Месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки Товара.
5.4. Товар, получивший при загрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения вследствие повреждения тары (упаковки), или вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары (упаковки), считается не поставленным.
5.5. Отгрузка и поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика.
5.6. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар.
5.7. Право собственности на товар переходит к Заказчику в момент передачи товара. Риски случайной гибели и случайного повреждения товара переходят к Заказчику с момента вручения ему товара.
6. ПОСТАВКА ТОВАРА
Период поставки: с даты заключения настоящего контракта по «01» декабря 2025 года включительно. Поставка товара осуществляется по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней с момента получения заявки.
6.6. Фактической датой поставки Товара считается дата, указанная в структурированном документе о приемке.
7.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации , в ходе передачи Товара Заказчику в Месте доставки.
7.2. Поставщик одновременно с товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к товару.
При приемке товара Заказчик проверяет:
- наличие сопроводительных документов, указанных в п.7.2 настоящего Контракта, а также соблюдение требований к содержанию и оформлению сопроводительных документов;
- соответствие поставленных товаров сопроводительным документам, указанным в п.7.2 настоящего Контракта;
- соответствие поставленных товаров Контракту;
- соблюдение предусмотренных настоящим Контрактом гарантий относительно сроков годности товаров;
- отсутствие повреждений заводской упаковки, нарушений маркировки, а также нарушения требований к таре, в которой поставлены товары;
- соответствие маркировки упаковки товара регистрационному удостоверению на товар, требованиям ГОСТ и другим нормативно-правовым актам;
- наличие в упаковке товара инструкции на товар на русском языке;
- отсутствие явных недостатков, которые могут свидетельствовать о нарушении качества, безопасности медицинских изделий;
- отсутствие иных явных недостатков поставленных товаров.
7.4.Товары, поставленные с нарушением условий настоящего Контракта (в том числе товары с нарушением требований к описанию, упаковке, маркировке, инструкции, товары в поврежденной упаковке, не зарегистрированные, не соответствующие заявке Заказчика, не имеющие надлежащим образом оформленных сопроводительных документов и т.п.), не будут приниматься Заказчиком, а принятые могут быть возвращены Заказчиком.
В этом случае Заказчик имеет право привлечь Поставщика к ответственности в соответствии с условиями раздела 11 настоящего Контракта.
7.5. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
7.6.Поставщик не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты отгрузки товара, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:
7.6.1.включенные в Контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, информацию о Поставщике: полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя); адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участник закупки является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), адрес электронной почты, номер контактного телефона и идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если участником закупки является иностранное лицо), код причины постановки на учет юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), единицу измерения поставленного товара;
7.6.2.наименование поставленного товара;
7.6.3.наименование страны происхождения поставленного товара;
7.6.4.информацию о количестве поставленного товара;
7.6.5.стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара;
7.6.6.иную информацию с учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации.
7.7.К документу о приемке прилагаются документы, которые считаются его неотъемлемой частью.
При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке;
7.8.Документ о приемке, подписанный Поставщиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.
7.9.В течение 10 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) осуществляет одно из следующих действий:
7.9.1.подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
7.9.2.формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
7.9.3.В случае создания приемочной комиссии, не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке:
7.9.4.члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;
7.9.5.после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.
7.9.6.Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются автоматически с использованием единой информационной системы Поставщику. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.
7.9.7.В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном пунктом 7.6. настоящего Контракта.
7.10.Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.
7.11.Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.
7.12.Товары, поставленные с нарушением условий Контракта, в отношении которых Заказчик направил Поставщику мотивированный отказ от подписания документа о приемке, не считаются принятыми, что влечет ответственность Поставщика, в том числе за просрочку поставки товаров.
7.13.Товары, не принятые Заказчиком, в отношении которых направлен мотивированный отказ от подписания документа о приемке, считаются находящимися на ответственном хранении у Заказчика до момента определения их судьбы в соответствии с настоящим Контрактом и гражданским законодательством Российской Федерации.
7.14.Заказчик вправе и после приемки товаров в пределах срока годности осуществлять проверку качества и иных характеристик поставленных товаров. Если по результатам указанной проверки будут выявлены недостатки товаров, в том числе требований к безопасности товаров, Заказчик вправе инициировать их замену / возврат товара Поставщику.
7.15.При наличии сомнений в надлежащем качестве товара Заказчик вправе обратиться в любую компетентную в соответствующей области экспертную организацию (испытательную лабораторию) или к производителю (производителям) соответствующих товаров для проведения экспертизы сопроводительных документов и/или товара, в том числе для проверки происхождения товара, его соответствия сопроводительным документам.
Результаты экспертизы, подтверждающие ненадлежащее качество проверенных образцов товаров одной партии, распространяются на все товары той же партии, доставленные Заказчику.
В случае если по результатам данной экспертизы будет установлено ненадлежащее качество товара, расходы по проведению такой экспертизы относятся на счет Поставщика.
7.16.В случае установления недостатков товара, в том числе, на основании заключения о результатах экспертизы, Заказчик вправе потребовать замены товара с недостатками на товар надлежащего качества / в надлежащем количестве или отказаться от товара с недостатками и потребовать от Поставщика возврата уплаченной за товар денежной суммы. Указанные требования могут быть заявлены Заказчиком независимо от срока обнаружения недостатков.
Поставщик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения соответствующего требования Заказчика (если иной срок не будет установлен в требовании Заказчика) обязуется заменить товар с недостатками на надлежащий товар, распорядиться товаром с недостатками, а также выполнить иные обоснованные требования Заказчика, связанные с установленными недостатками.
В случае если имеются основания полагать, что некачественными являются все доставленные Заказчику товары одной партии, установленные настоящим пунктом требования Заказчика могут быть заявлены в отношении всей партии такого товара.
7.17.В случае, если соответствующим органом исполнительной власти или производителем принято решение о приостановлении реализации или отзыве из обращения какой-либо партии товаров, Поставщик обязуется незамедлительно заменить доставленные Заказчику товары, в отношении которых принято одно из вышеуказанных решений, на товары надлежащего качества.
В случае направления Заказчиком требования о такой замене, замена должна быть осуществлена Поставщиком не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения соответствующего требования Заказчика (если иной срок не будет установлен в требовании Заказчика).
8. КАЧЕСТВО ТОВАРА
8.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара. Качество поставляемого товара должно подтверждаться декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) и иными документами, подтверждающие соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. Срок годности товара, согласно Приложения № 2 к контракту.
9. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
9.1. Оплата по Контракту осуществляется за счет средств бюджетных учреждений ( платн, зубопрот.отд).
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
9.3. Оплата по Контракту осуществляется после исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара в течение 07 рабочих дней с даты подписания Заказчиком структурированного документа о приемке, и на основании документа о приемке.
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
10.1. Поставщик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения настоящего Контракта в размере 0,5 % от цены заключаемого контракта __________ (_________) руб. ____ коп.
10.2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.
10.3. Поставщик обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) указанного обязательства начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с ч. 7 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 г.
№ 44-ФЗ. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
10.4. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.
10.5. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.
10.6. В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.
10.7. В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена до половины процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже, то электронный аукцион проводится на право заключить контракт. При этом электронный аукцион проводится путем повышения цены контракта исходя из положений Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ о порядке проведения такого аукциона, а размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении электронного аукциона.
10.8. В случае заключения контракта по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 г .№ 44-ФЗ предусмотренный ч. 6 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 г .№ 44-ФЗ размер обеспечения исполнения контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, устанавливается от цены, по которой в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ заключается контракт, но не может составлять менее чем размер аванса.
10.9. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 г .№ 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.
10.10. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.
Положения Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 г № 44-ФЗ, не применяются в случае:
1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;
2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;
3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии.
10.11. Срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ не превышает 15 календарных дней, после исполнения им обязательств по контракту.
10.12. Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта: ИНН/КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьУФК по Пензенской области ФГБУЗ МСЧ № 59 ФМБА России л/сч 20556Х29180, казначейский счёт▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв Отделение Пенза Банка России//УФК по Пензенской области г.Пенза БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ЕКС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта № _______________
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.2. Ответственность Заказчика:
11.2.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
11.2.2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
11.2.3. В случае нарушения Поставщиком срока представления документа, предусмотренного п.9.3 Контракта, Заказчик не несет ответственность, установленную п.11.2.1 – 11.2.2 Контракта.
11.2.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
11.3. Ответственность Поставщика:
11.3.1. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
-Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
11.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф.
Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:
а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
11.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:
а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:
а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
11.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
11.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
11.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
11.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
11.8. Реквизиты для оплаты, начисленных неустоек (пеней, штрафов): ИНН/КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьУФК по Пензенской области ФГБУЗ МСЧ № 59 ФМБА России л/сч 20556Х29180, казначейский счёт▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв Отделение Пенза Банка России//УФК по Пензенской области г.Пенза БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ЕКС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
12.1. Контракт вступает в силу с даты заключения контракта, дата окончания исполнения контракта 31 декабря 2025 г включительно.
12.2. Все изменения Контракта должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.
12.4. В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
12.5. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества Товара, предусмотренных Контрактом.
13. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и использованием Товара.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.
14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.
14.3. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.
15. УВЕДОМЛЕНИЯ
15.1. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта, заключенного по результатам электронных процедур, закрытых электронных процедур такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
16. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
16.1 Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров.
16.1.1. До предъявления иска, вытекающего из Контракта, сторона, которая считает, что ее права нарушены, обязана направить другой стороне письменную претензию согласно п.15.1 Контракта.
16.1.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Контракта. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.
16.1.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течении 7 дней с момента получения претензии.
16.1.4. Заинтересованная сторона вправе обратиться в суд, в случае, когда ответ на претензию от другой стороны был получен, но заинтересованная сторона по каким либо причинам с ним не согласна.
16.1.5. Все споры и разногласия в связи с исполнением Контракта разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение в
Арбитражный суд Пензенской области.
17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
17.2. Обязательства по Контракту считаются выполненными Поставщиком после подписания структурированного документа о приемке товара.
17.3. Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один - для Поставщика, один - для Заказчика.
17.4. В соответствии со статьей 3 Закона РФ от 14.07.1992г. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О закрытом административно-территориальном образовании» на территории ЗАТО г. Заречный установлен особый режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, который включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования, ограничения на въезд на его территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Порядок доступа на территорию ЗАТО г. Заречный утвержден постановлением Правительства РФ от 11.06.1996г. № 693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения особого режима в закрытых административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты министерства РФ по атомной энергии». Пропускной режим на территории закрытого административно-территориального образования г. Заречный установлен в соответствии с постановлением Главы Администрации ЗАТО г. Заречный Пензенской области от 11.07.2002 N 723 "Об утверждении инструкции "О пропускном режиме закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) город Заречный Пензенской области". Для въезда в г. Заречный необходимо наличие пропуска.
Поставщик самостоятельно обязан своевременно оформить документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами. Все риски, связанные с оформлением пропусков, и, соответственно, просрочки или иного неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств в связи с этим, несет Поставщик. Заказчик не несет ответственность по оформлению пропусков в город.
17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
18. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Приложение №
к Контракту
№ ____ от "___" ________ ____ г.
Спецификация товара
За счет средств бюджетных учреждений (платн)
За счет средств бюджетных учреждений (зубопротезное отдел)
Заказчик Поставщик
Приложение № 2
к Контракту
№ ____ от "___" ________ ____ г
Технические характеристики
ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4
Срок годности товара не менее 12 месяцев на дату поставки товара.
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Электронный аукцион
#296368626 |
2 246 462
Обеспечение заявки:
22 465 |
5 дней
15.04.2025 23.04.2025 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Запрос котировок
#294741066 |
срок истек
26.03.2025 28.03.2025 |
||
Тендер №294741005
Поставка краски
|
Малая закупка
#294741005 |
49 750
|
срок истек
26.03.2025 27.03.2025 |
Тендер №294740926
Дезинфицирующие средства
|
Электронный аукцион
#294740926 |
32 650
|
срок истек
26.03.2025 05.04.2025 |
Тендер №294740894
Дезинфицирующие средства (с результатом)
|
Единственный поставщик
#294740894 |
57 871
|
срок истек
26.03.2025 - |
Запрос котировок
#294740891 |
26 968
Обеспечение контракта:
0.5% |
срок истек
26.03.2025 03.04.2025 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Тендер №294724468
Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей
|
Малая закупка
#294724468 |
531 091
Обеспечение заявки:
26 555 |
срок истек
26.03.2025 26.03.2025 |
Малая закупка
#294713173 |
410 400
|
срок истек
26.03.2025 26.03.2025 |
|
Электронный аукцион
#294712551 |
20 950
|
срок истек
26.03.2025 03.04.2025 |
|
Электронный аукцион
#294712550 |
20 950
Обеспечение контракта:
10% |
срок истек
26.03.2025 03.04.2025 |
|
Малая закупка
#294689696 |
1 166 016
|
срок истек
26.03.2025 26.03.2025 |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |