Тендер - Поставка моющих товаров №271622566

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• цдют_Контракт__моющие__ЭМ_2024.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть66 Просмотр сведений о закупке «Поставка моющих товаров» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5963

Обоснование заключения контракта: Пункт 5 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги государственным или муниципальным образовательным учреждением, государственным или муниципальным учреждением культуры, уставными целями деятельности которых являются сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, а также иным государственным или муниципальным учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее концертную деятельность, телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, клуб, библиотека, архив) на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Объект закупки: Поставка моющих товаров

Описание объекта закупки: Поставка моющих товаров

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.25

Дата размещения закупки: 25.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:55

Срок завершения подачи оферт: 27.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:55

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с условиями контракта

Срок исполнения контракта: 31.12.2024

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с условиями контракта

Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений.

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: не установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Сопроводительные документы: в соответствии с условиями контракта

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с условиями контракта

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с условиями контракта

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с условиями контракта

Сведения о заказчике

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, УЛ. МАРШАЛА ГОВОРОВА, Д.34/ЛИТЕР З

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Город Санкт-Петербург город федерального значения, УЛ МАРШАЛА ГОВОРОВА, 34/ЛИТЕР З

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4220

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Хавренкова

Имя Елена

Отчество Борисовна

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Контракт № 18/24 ЭМ

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Санкт-Петербург « » мая 2024 года

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского (юношеского) технического творчества Кировского района Санкт-Петербурга (ГБУ ДО ЦДЮТТ Кировского р-на СПб), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Хавренковой Елены Борисовны, действующего на основании Устава с одной стороны, и , именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице , действующего на основании Устава с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

Предмет КОНТРАКТА

Поставщик обязуется осуществить поставку моющих товаров (далее - товар) для нужд Заказчика по адресу: Санкт-Петербург, Маршала Говорова ул., д.34, литер З, в помещение, определенное Заказчиком.

Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар.

1.2. Поставщик осуществляет поставку товара в строгом соответствии со спецификацией товара (Приложение № 1 к Контракту, которое является его неотъемлемой частью), определяющей количество, содержание товара и другие, предъявляемые к нему требования.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ Сторон

2.1. Права и обязанности Поставщика:

2.1.1. Своими силами и средствами осуществить поставку товара, указанного в пункте 1.1. Контракта, в сроки, предусмотренные п. 5.1. настоящего Контракта. Сдать товар Заказчику в состоянии, соответствующем требованиям настоящего Контракта.

2.1.2. Одновременно с поставкой товара передавать Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы.

2.1.3. В случае обнаружения товара ненадлежащего качества, ассортимента и/или количества заменить на товар надлежащего качества, ассортимента и/или количества в сроки, установленные Заказчиком, в соответствии с п.2.2.1. Контракта.

2.1.4. Устранять выявленные дефекты товара при эксплуатации в течение гарантийного срока за свой счет. В случае невозможности устранения дефектов товара Поставщик производит его замену на товар с аналогичными техническими характеристиками.

2.1.5. Нести риск случайного повреждения товара или уничтожения его до момента передачи товара Заказчику.

2.1.6. Передать Заказчику надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные Контрактом.

В случае допущенных ошибок, описок в документах бухгалтерской отчетности, Поставщик обязан осуществить передачу должных документов не позднее 2-х рабочих дней с даты обнаружения ошибок Заказчиком и уведомления об этом Поставщика.

2.1.7. Представлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

2.1.8. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной поставщику в связи с исполнением обязательств по Контракту.

2.1.9. Поставщик обязан исполнять требования ч.3 ст.266.1 Бюджетного кодекса РФ, в случае запроса органов финансового контроля о предоставлении информации и документов.

2.1.10. Выполнить иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Контрактом.

2.1.11 Поставщик вправе требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту от Заказчика.

2.1.12. Поставщик вправе требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.

2.2. Права и обязанности Заказчика:

2.2.1. Направить заявку Поставщику, посредством почтовой (в том числе электронной почтой) или факсимильной связи, с указанием наименования и количества поставляемого товара.

2.2.2. В сроки и в порядке, которые предусмотрены Контрактом, с участием Поставщика осмотреть и принять товар, а при обнаружении отступлений от условий Контракта, ухудшающих результат поставки товара, или иных недостатков в результатах поставки товара немедленно заявить об этом Поставщику, установив срок для устранения недостатков.

2.2.3. Осуществлять контроль за количеством, качеством и объемом поставок товара и проверять его на соответствие требованиям Контракта, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика. Требовать от Поставщика, надлежащего исполнения обязательств по Контракту.

2.2.4. Оплатить Поставщику поставленный товар, предусмотренный пунктом 1.1. Контракта, в размерах и в сроки, установленные Контрактом.

2.2.5. Заказчик обязан обеспечить конфиденциальность указанной информации и ее предоставление по запросам органов контроля и правоохранительных органов.

2.2.6. Заказчик вправе требовать от Поставщика, надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом.

2.2.7. Заказчик вправе требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.

2.2.8. По результатам приемки подписать документ о приемке и оплатить поставленный Поставщиком Товар в размере и в сроки, предусмотренные Контрактом.

2.2.9. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту.

2.2.10. Для проверки представленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик вправе создавать комиссии, привлекать экспертов, экспертные организации.

2.2.11. Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты товара, не соответствующего требованиям Контракта.

2.2.12. Заказчик вправе потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты товара, не соответствующего требованиям Контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.

3. Цена КОНТРАКТА и порядок расчетов

3.1.Общая цена Контракта составляет руб. ( рублей копеек), в т.ч. НДС/НДС не облагается. (Приложение №1 к Контракту).

3.2. Цена настоящего Контракта является твердой, индексации не подлежит и не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством.

Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренных Контрактом количества товара и иных условий исполнения Контракта в соответствии с действующим законодательством РФ.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.3. Авансирование не предусмотрено. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара на основании счета, счета-фактуры (при наличии) и товарной накладной, подписанной Сторонами, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной.

3.4. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету с лицевого счета Заказчика.

3.5. В случае нарушения Поставщиком условий Контракта Заказчик вправе осуществить оплату по Контракту путем выплаты Поставщику суммы, подлежащей оплате за поставленный товар, уменьшенной на сумму неустойки, в соответствии с пунктами 5.8 и 6.12 Контракта.

3.6. Ценой Контракта учтены все расходы по поставке товара, в том числе расходы на перевозку, погрузку и разгрузку, доставку, уплату таможенных пошлин, страховки, налогов, сборов и других обязательных платежей.

4. Качество

4.1. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества товара всем действующим стандартам, и соответствие требованиям настоящего Контракта по составу и качеству.

Поставляемый товар должен быть новым.

4.2. Количество поставляемого Поставщиком товара должно строго соответствовать количеству товара, указанному в приложении № 1 к Контракту.

4.3. При осуществлении поставки товара Поставщик должен представить: оригиналы или в установленном порядке заверенные копии действующих сертификатов соответствия и деклараций о соответствии требованиям нормативных документов на поставляемые товары, в случаях, установленных законодательством РФ.

4.4. В случае обнаружения фактов отступлений от условий настоящего Контракта Заказчик вправе применить к Поставщику меры ответственности в соответствии со статьей 6 Контракта.

4.5. Поставщик обязуется предоставлять по запросу Заказчика, а также уполномоченных государственных органов всю необходимую информацию и документы об условиях поставки, о качестве и количестве поставки.

4.6. Все поставляемые товары должны быть упакованы надлежащим образом.

4.7. Гарантия качества на поставляемый товар должна составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня поставки товара.

Устранение недостатков, дефектов, неполадок при эксплуатации в течение гарантийного срока осуществляется за счет средств Поставщика.

4.8. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ) по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, выполнение работ или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиками.

5. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА, СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Товар поставляется в соответствии с пунктом 2.2.1 Контракта, в течение 10 календарных дней с даты направления заявки Заказчиком. Не позднее 2-х рабочих дней до даты поставки Поставщик уведомляет Заказчика о времени и дате доставки товара.

5.2. Проверка поставленного Поставщиком товара, в части соответствия его условиям Контракта, осуществляется путем проведения Заказчиком экспертизы. Для проведения экспертизы поставленного товара, а также отдельных этапов исполнения контракта Заказчик имеет право создать комиссию, привлечь эксперта, экспертную организацию.

5.3. Приемка товара производится Заказчиком в день его поставки.

При осуществлении Заказчиком приемки поставляемых товаров, Заказчик проверяет их на соответствие его количества и качества требованиям, установленным в настоящем Контракте. Выявленные отступления от условий настоящего Контракта фиксируются рекламационным актом.

5.4. При приеме товара Заказчик проверяет его по наименованию, количеству, комплектности, качеству, требованиям к маркировке, таре и упаковке.

5.5. Некачественные товары, признанные таковыми в момент приемки товара Заказчиком, должны быть заменены Поставщиком на такой же товар в течение срока, установленного Заказчиком, с момента подписания рекламационного акта о поставке некачественного товара, подписанного Сторонами. В случае отказа Поставщика от подписи в рекламационном акте делается соответствующая отметка.

5.6. Доставка товара и его ответственное хранение осуществляются за счет средств Поставщика.

5.7. Товар считается поставленным после подписания Сторонами товарной накладной.

5.8. По завершении приемки товара, Заказчик, при наличии зафиксированных фактов неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, вправе направить Поставщику уведомление с расчетом неустойки, для проведения зачета встречного однородного требования, в соответствии со ст. 410 ГК РФ.

5.9. Поставщик одновременно с поставкой товара предоставляет Заказчику товарную накладную, счет (счет-фактуру при наличии).

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

И ИНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных Контрактом.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф.

Размер штрафа определяется в соответствии с п.п. а) пункта 3 «Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, и составляет 10 % цены Контракта.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 1000 рублей.

6.6.В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, (в том числе гарантийного обязательства), Поставщик выплачивает Заказчику пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик уплачивает Поставщику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

6.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик выплачивает Поставщику штраф в размере 1000 рублей.

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.11. При предъявлении Заказчиком требования об уплате неустойки, уплата неустойки (пени, штрафа) за нарушение обязательств по Контракту производится Поставщиком путем перечисления денежных средств на лицевой счет Заказчика.

6.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также при невыполнении требования Заказчика об оплате неустойки, Заказчик, в соответствии со ст. 308, 410 ГК РФ вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки, рассчитанного по завершении приемки товара.

6.13. Уплата неустойки (пени, штрафа) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

6.14. Указанная в настоящем разделе Контракта неустойка (пени, штраф) взимаются за каждое нарушение в отдельности.

6.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.16. Заказчик по своему усмотрению может взыскать убытки, понесенные от ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Контракту, в полной мере сверх неустойки.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменений законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении.

8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. В случае расторжения Контракта возмещение расходов, понесенных сторонами в пределах фактически исполненных обязательств, осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и условиями настоящего Контракта.

9.2. Настоящий Контракт расторгается на основании:

- письменного соглашения Сторон;

- одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта;

- вынесенного в установленном порядке решения судебного органа;

- в иных случаях, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством.

9.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с пунктом 2 статьи 407 ГК РФ, статьи 450.1 ГК РФ и статьей 523 ГК РФ и потребовать возмещения фактически понесенного ущерба в случае следующих существенных нарушений Поставщиком условий настоящего Контракта:

- в случае нарушения Поставщиком сроков поставки более чем на 7 дней;

- в случае поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- в случае нарушения условий Контракта по качеству товара, изложенных в разделе 4 настоящего Контракта;

- в случае установления факта проведения ликвидации Поставщика или проведения в отношении него процедуры банкротства;

- в случае если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам и сборам, и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

9.4. Сторона, принявшая решение отказаться в одностороннем порядке от исполнения Контракта, руководствуется требованиями действующего законодательства РФ.

10. Срок КОНТРАКТА

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее 31 декабря 2024 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами обязательств по контракту.

10.2. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств и от ответственности за их нарушение.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

12. Прочие условия

12.1. Настоящий Контракт заключен в форме электронного документа и подписан Сторонами с применением электронных подписей уполномоченных лиц Сторон Контракта.

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

12.3. По вопросам, не предусмотренным Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

Приложения к Контракту являются неотъемлемой частью Контракта.

Приложение № 1 – Спецификация товара.

14. Адреса, банковские реквизиты И подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Контракту №18/24 ЭМ от « »▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг.

Спецификация Товара

- Посмотреть таблицу с данными

Итого Общая цена Контракта составляет .

- Посмотреть таблицу с данными