Тендер - Поставка моющих товаров №271924396

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Проект_контракта_на_поставку_моющих_товаров[2].docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть96 Просмотр сведений о закупке «Поставка моющих товаров» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1929

Обоснование заключения контракта: Пункт 4 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Объект закупки: Поставка моющих товаров

Описание объекта закупки: Поставка моющих товаров

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.10

Дата размещения закупки: 02.05.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:57

Срок завершения подачи оферт: 03.05.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:55

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с контрактом

Срок исполнения контракта: 31.12.2024

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: г. Санкт-Петербург, п. Комарово, ул. Социалистическая, 2/8, лит. А

Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Код целевой статьи __________, код вида расходов ____ (Субсидии на иные цели – ______руб.); Код целевой статьи __________, код вида расходов ___, (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания – ______ руб.); Код вида расходов _____ (Доходы от иной, приносящей доход деятельности ____ руб.)

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: В соответствии с контрактом

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с контрактом

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с контрактом

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с контрактом

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ САНАТОРИЙ "КОМАРОВО"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Комарово п, УЛ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, Д.2/8/ЛИТЕР А

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Город Санкт-Петербург город федерального значения, п Комарово, ул. Социалистическая, д. 2/8, лит. А

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2233

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Зиновьев

Имя Александр

Отчество Викторович

Дополнительная контактная информация Проведение закупки через электронный магазин



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

Контракт № ___

Санкт-Петербург «__» _______ 2024 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детский психоневрологический санаторий «Комарово» (СПб ГБУЗ «ДПС «Комарово»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Зиновьева Александра Викторовича, действующей на основании Устава, и ____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора _______________________, действующего на основании _______, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

Предмет контракта

1.1. В целях обеспечения нужд Заказчика Поставщик в соответствии с требованиями и условиями настоящего Контракта обязуется поставить и передать в собственность Заказчика товары, наименование, ассортимент, количество, стоимость и характеристики которых определены в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (далее – «товар»).

1.2. Заказчик обязуется принять товар и оплатить его в сроки, в порядке и на условиях, оговоренных в настоящем Контракте.

1.3. Поставщик обязуется поставить указанный товар с относящейся к нему документацией.

1.4. Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

Место, условия и сроки поставки товара

2.1. Срок поставки товара: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта. По рабочим дням с 10:00 до 15:00 с предварительным согласованием даты с Заказчиком. Поставка Товара осуществляется единовременно в полном объеме.

2.2. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, пос. Комарово, ул. Социалистическая, д. 2/8, лит. А.

2.3. Доставка товара, погрузо-разгрузочные работы, подъем на этаж осуществляются силами и за счет средств Поставщика.

2.4. Товары поставляются в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей сохранность товара при хранении и транспортировке, обеспечивающей надлежащую защиту от атмосферно-климатического воздействия, а также предохраняющей от несанкционированного вскрытия без видимого нарушения ее целостности.

2.5. Поставляемый товар должен являться новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

2.6. Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента подписания Заказчиком акта приема-передачи товара по итогам проведения экспертизы.

Риски случайной гибели или случайного повреждения поставленного товара переходят от Поставщика на Заказчика с момента подписания акта приема-передачи товара, а в случае обнаружения недостатков – со дня устранения их Поставщиком.

3. Цена контракта, порядок расчетов (порядок и сроки оплаты товара)

3.1. Цена Контракта составляет _____ (__________) рублей __ копеек, в том числе НДС/НДС не облагается (основание), в соответствии со Спецификацией.

3.2. Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случая снижения цены Контракта в соответствии с пунктом 3.7 Контракта.

3.3. Цена Контракта включает в себя все расходы, необходимые для выполнения Контракта, в том числе стоимость товара, накладные расходы, расходы по доставке товара по адресу Заказчика, погрузо-разгрузочные работы, подъем на этаж, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.4. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте.

3.5. Оплата производится Заказчиком за счет внебюджетных средств: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком акта приема-передачи товара по результатам проведения экспертизы, при наличии надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов.

Товар ненадлежащего качества и (или) некомплектный, не соответствующий условиям Контракта, не подлежит оплате до его замены Поставщиком и (или) доукомплектования соответственно.

3.6. Заказчик признается исполнившим свои обязательства по оплате в полном объеме с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика в сумме, указанной в пункте 3.1 настоящего Контракта (кроме стоимости товара, имеющего недостатки, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Поставщиком в приемлемые для Заказчика сроки или являются существенными и (или) неустранимыми).

3.7. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта.

Изменение цен оформляется письменным дополнительным соглашением к настоящему Контракту, подписываемым Сторонами.

3.8. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.9. По предложению Заказчика Стороны вправе увеличить или уменьшить предусмотренный Контрактом объем товара не более чем на 10 (Десять) процентов.

При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на 10 (Десять) процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема товара, Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Принять поставленный Товар в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

4.1.2. Оплатить поставку Товара в порядке, указанном в настоящем Контракте.

4.1.3. Провести своими силами приемку Товара, включающую экспертизу результатов поставки, на соответствие количества (объема) и качества требованиям, установленным в Контракте, и оформить результаты такой приемки.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. Требовать представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.

4.2.2. Требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом.

4.2.3. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту.

4.2.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

4.2.5. Отказаться от принятия и оплаты Товара, не соответствующего требованиям Контракта.

4.2.6. Потребовать возврата уплаченных сумм в случае оплаты Товара, не соответствующего требованиям Контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.

4.2.7. Заказчик вправе приостанавливать (отказаться от исполнения Контракта) в случае отсутствия бюджетного финансирования.

4.3. Поставщик обязан:

4.3.1. Поставить Товар надлежащего качества в комплекте с документацией: счет, счет-фактура (при наличии), акт приема-передачи товара, накладная с указанием отпускных цен Поставщика, сертификаты соответствия или заверенные должным образом их копии.

4.3.2. Исполнять полученные в ходе исполнения обязательств по Контракту указания Заказчика, в том числе в срок, установленный Заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в поставленном Товаре.

4.3.3. Передать надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные Контрактом.

4.3.4. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

4.3.5. Не раскрывать третьим лицам без письменного согласия Заказчика количество, объем, характер поставки Товара и условия его оплаты.

4.3.6. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Поставщику в связи с исполнением обязательств по Контракту.

4.3.7. Осуществить замену товара ненадлежащего качества в течение 3-х (рабочих) дней с момента выставления Заказчиком претензии.

4.4. Поставщик вправе:

4.4.1. Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту от Заказчика.

4.4.2. Требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.

5. Приемка товара

5.1. Поставщик поставляет товар в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.

5.2. Приемка товара осуществляется уполномоченными представителями Заказчика.

5.3. Поставщик обязан за 24 часа до планируемого времени отгрузки известить Заказчика о дате и времени отгрузки товара по телефону:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть– Анна Валерьевна.

5.4. В случае поставки товара с нарушением сроков поставки, в нарушенной упаковке, не соответствующих ассортименту и (или) количеству и (или) качеству, без сопроводительных документов, Заказчик вправе отказаться от приемки. В этом случае Заказчик не подписывает накладную о приемке товара и составляет акт, в котором описывает основания отказа от приемки поставляемых товаров и указывает срок для устранения допущенных нарушений.

5.5. При поставке товаров, соответствующих условиям Контракта, уполномоченное лицо Заказчика ставит в накладных подпись с расшифровкой своей должности и фамилии, а также печать Заказчика.

5.6. Для проверки предоставленных Поставщиком товаров, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

5.7. Для проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом, эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке товара, оказанных в соответствии с Контрактом, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

5.8. По решению Заказчика для приемки поставленного товара может создаваться приемочная комиссия.

5.9. Приемка товара в соответствии с Контрактом осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения закрывающих документов, которые подписываются Заказчиком и Поставщиком. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов товара, предусмотренных контрактом, Заказчик (приемочная комиссия) должен учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

5.10. Заказчик вправе не отказывать в приемке товара, предусмотренных Контрактом, в случае выявления несоответствия этих результатов условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке поставленного товара и устранено Поставщиком.

5.11. Товары, предусмотренные Контрактом, считаются поставленными с момента подписания товарной накладной и акта сдачи-приемки товара.

6. Качество товара

6.1. Поставщик поставляет следующий ассортимент, наименование, количество продукции согласно Спецификации (Приложение № 1 к контракту).

6.2. Потребительские свойства поставляемого товара должны соответствовать потребительским свойствам, указанным в Приложении № 1 и Приложении № 2 к Контракту.

6.3. При осуществлении поставки товара Поставщик должен представить сертификаты соответствия либо декларации о соответствии в случаях, установленных законодательством РФ, в том числе Федеральным законом от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании» и постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 г. № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»).

6.4. Претензии заказчика по качеству товара должны быть устранены в срок 3 рабочих дня. При возникновении разногласий по вопросам качества, количества и комплектности товара заказчик обязан составить соответствующие рекламационные акты и незамедлительно передать их Поставщику.

6.5. В случае заявления рекламаций по качеству товара по причине несоответствия его условиям Контракта при представлении заказчиком соответствующих доказательств, Поставщик должен заменить дефектный товар товаром, качество которого соответствует условиям Контракта. Замена производится за счет Поставщика.

6.6. Поставляемый товар должен быть новым, не должен находится в залоге, под арестом или под иным обременением.

7. Гарантийный срок Товара

7.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках Контракта, является новым (пригоден для использования в течение срока годности, указанного на Товаре), неиспользованным, не имеет дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для России.

7.2. Гарантийный срок на поставляемый Товар – не менее гарантийного срока фирмы-производителя.

7.3. Поставщик несёт ответственность за недостатки (дефекты) Товара, обнаруженные в пределах гарантийного срока поставляемого Товара.

7.4. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого Товара ГОСТам, и предоставляет сертификаты соответствия (при необходимости) и другую документацию по требованию.

7.5. Поставщик обязан поставить Товар в оригинальной заводской упаковке, которая должна обеспечивать его сохранность, товарный вид, предохранять от всякого рода повреждений при перевозке различными видами транспорта.

7.6. Прием Товара оформляется актом приема-передачи Товара.

7.7. Допоставка или замена Товара ввиду его ненадлежащего качества должна быть осуществлена Поставщиком в течение 3 (трех) рабочих дней с момента уведомления его об этом со стороны Заказчика.

7.8. Претензии по качеству товара (в том числе в случае обнаружения скрытых недостатков) Заказчик вправе предъявить в течение его срока годности. В период срока годности Поставщик обязан заменить некачественный товар в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения уведомления от Заказчика. Замена производится за счет Поставщика. Дефектный товар возвращается Поставщику за его счет после поставки нового товара.

8. Ответственность Сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

8.2. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

8.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом фактически исполненных Поставщиком.

8.5. Штраф начисляется за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в размере 10% цены Контракта, что составляет _____ руб.

8.6. Штраф начисляется за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), и устанавливается в размере 1 000,00 руб.

8.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени), в случае если Поставщиком не произведено перечисление на счет Заказчика начисленной неустойки в сроки, указанные в претензии.

8.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.10. Штраф начисляется за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, и устанавливается в размере 1 000,00 руб.

8.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.14. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

8.15. В случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по Контракту заказчик вправе удержать начисленные за нарушения штрафы и пени из суммы, подлежащей уплате за исполнение обязательств по данному контракту.

Срок действия контракта, изменение и расторжение контракта

9.1. Контракт вступает в силу с момента подписания сторонами, и действует до «31» декабря 2024г.

Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.

9.2. Все изменения Контракта должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Контракту.

9.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.

9.5. Существенные условия Контракта могут быть изменены только в случаях, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

9.6. При оплате Товара за счет субсидий, предусмотренных пунктом 5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса, по соглашению Сторон возможно изменение размера и (или) сроков оплаты и (или) объема Товара в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

9.7. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

Порядок рассмотрения споров

10.1. Все споры, возникшие в связи с настоящим Контрактом, а также и из него вытекающие, Стороны пытаются решить путем соглашения, если договоренности не достигнуты, спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

11.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

11.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 (Десяти) дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

11.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство РФ.

13. Прочие условия

13.1. Разногласия, возникающие при исполнении настоящего Контракта, урегулируются путем переговоров. При недостижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

13.2. Любые изменения и дополнения по настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

13.3. Стороны обязаны в течение 10 (Десяти) календарных дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

13.4. Все, что не урегулировано настоящим Контрактом, регулируется действующим законодательством.

13.5. Стороны вправе изменить условия контракта в соответствии с положениями ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ч.5 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ, заключив дополнительное соглашение к контракту.

13.6. Поставщиком по настоящему контракту может являться лицо, в отношение которого отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), включенное в такой реестр в связи с отказом от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера.

13.7. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями, уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих сторон.

13.8. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Спецификация;

Приложение № 2 – Техническое задание.

14. Адреса, банковские реквизиты, подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Контракт подписан усиленными электронными подписями Сторон.

Приложение № 1

к Контракту № ___ от «__» _______ 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Контракт подписан усиленными электронными подписями Сторон.

Приложение № 2

к Контракту № ___ от «__» ______ 2024 г.

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с данными

Контракт подписан усиленными электронными подписями Сторон