Тендер - Поставка наборов реагентов «Экспресс-тест для выявления антигена вируса гриппа типов А/В и антигена коронавируса SARS-Cov-2 методом иммунохроматографического анализа «РАПИД-COVID-19+Грипп А/В Антиген» для диагностики in vitro №280066867

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть67 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Дальневосточный федеральный округ, Саха /Якутия/ Респ Место поставки (адрес):г. Якутск, ул. Лермонтова, д. 121, 6 этаж, 605 каб.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 17.09.2024 по 18.09.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется ИЗВЕЩЕНИЕ_О_ЗАКУПКЕ_У_ЕДИНСТВЕННОГО_ПОСТАВЩИКА_(ПОДРЯДЧИКА,_ИСПОЛНИТЕЛЯ) - Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО
ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)

Поставка наборов реагентов «Экспресс-тест для выявления антигена вируса гриппа типов А/В и антигена коронавируса SARS-Cov-2 методом иммунохроматографического анализа «РАПИД-COVID-19+Грипп А/В Антиген» для диагностики in vitro

Якутск, 2024

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)

ГАУ РС (Я) «Якутская городская больница №3» настоящим объявляет о проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя) с целью заключения договора на поставку наборов реагентов «Экспресс-тест для выявления антигена вируса гриппа типов А/В и антигена коронавируса SARS-Cov-2 методом иммунохроматографического анализа «РАПИД-COVID-19+Грипп А/В Антиген» для диагностики in vitroсогласно Плана закупок (102).

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№1_к_извещению_(проект_договора)

ДОГОВОР № ______________

Поставка наборов реагентов «Экспресс-тест для выявления антигена вируса гриппа типов А/В и антигена коронавируса SARS-Cov-2 методом иммунохроматографического анализа «РАПИД-COVID-19+Грипп А/В Антиген» для диагностики in vitro

г. Якутск «____» ___________ 2024 г.

Государственное автономное учреждение Республики Саха (Якутия) «Якутская городская больница №3», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Парфеновой Анны Ильиничны, действующего на основании Устава", с одной стороны и, Общество с ограниченной ответственностью «Здоровая нация» именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании пп. 31 п. 20.1. ст 20 Положения о закупке товаров, работ, услуг ГАУ РС (Я) "ЯГБ №3", в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. «Поставщик» принимает на себя обязательства поставить Набор реагентов «Экспресс-тест для выявления антигена вируса гриппа типов А/В и антигена коронавируса SARS-Cov-2 методом иммунохроматографического анализа «РАПИД-COVID-19+Грипп А/В Антиген» для диагностики in vitro (далее – Товар), в соответствии со Спецификацией (приложение №1 к Договору), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора, а «Заказчик» - принять и оплатить Товар по условиям Договора в номенклатуре и количестве, указанном в Спецификации (Приложение № 1).

1.2. Перечень (ассортимент), количество, стоимость Товара определены в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору).

1.3. Поставляемый Товар должен быть новым, свободным от прав третьих лиц, упакованным в соответствии с требованиями к таре по данному виду Товаров, в полной комплектации.

1.4. Товар поставляется Поставщиком непосредственно на склад Заказчика с приложением регистрационных удостоверений, сертификатов качества (либо деклараций).

1.5. Остаточный срок годности Товара на момент поставки должен соответствовать Спецификации (приложение №1 к договору).

2. Цена

2.1. Цена Товара, указанного в п. 1.1. настоящего Договора и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Триста девяносто тысяч рублей ноль копеек) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором или законодательством Российской Федерации.

2.2. Стоимость Товара указывается с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также (при необходимости) расходов на эксплуатацию Товара и расходов на техническое обслуживание Товара, а также доставки согласно условий договора. Поставка товара осуществляется Поставщиком по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Лермонтова, д. 121, 6-этаж, кабинет главной медсестры.

2.3. Оплата стоимости проданного по настоящему Договору Товара производится в рублях.

2.4. Цены, устанавливаемые Поставщиком в Договоре за поставляемый Товар и выполняемые услуги, изменяться не могут.

2.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3. Порядок расчетов

3.1. Оплата Товара производится Заказчиком безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки Товара, на основании выставленного Поставщиком счета в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта приема-передачи Товара.

3.2. Платеж за каждую отдельную партию Товара Заказчик производит при условии, что поставка выполнена надлежащим образом, в полном объеме и в установленный настоящим Договором срок.

3.3. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4. Контрольные образцы

4.1. В целях проверки качества, технических и функциональных характеристик Товара, его наименования и соответствия заявленным в Приложении № 1 функциональным и техническим характеристикам Заказчик в течение 5 дней с момента заключения договора вправе потребовать от Поставщика представить контрольные образцы товара по указанной им позиции ассортимента (минимально возможный объем товара – штука, упаковка, ящик, коробка и проч.).

4.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения обязан утвердить контрольные образцы в части соответствия видимым характеристикам, либо направить в адрес Поставщика уведомление о несоответствии видимых характеристик контрольного образца характеристикам товара, установленным в Спецификации к Договору. По получению такого уведомления Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней передать Заказчику для утверждения повторный контрольный образец соответствующего товара. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан утвердить повторный контрольный образец, либо направить в адрес Поставщика уведомление о несоответствии повторного контрольного образца характеристикам товара, определенным в Спецификации к Договору.

4.3. Заказчик вправе провести соответствующую товарную экспертизу на предмет выявления соответствия скрытых характеристик контрольных образцов, характеристикам товара, установленным в Спецификации к Договору. В случае выявления несоответствий по скрытым характеристикам расходы по проведенной экспертизе будет нести Поставщик.

4.4. Утвержденные Заказчиком контрольные образцы товара засчитываются в счет объема поставки по настоящему Договору.

4.5. Непредставление Поставщиком контрольных образцов по требованию Заказчика в сроки, установленные в настоящем Договоре, либо двукратная передача Заказчику контрольных образцов, не соответствующих видимым характеристикам товара, установленным в Спецификации к Договору, либо выявление несоответствий скрытых характеристик контрольных образцов, характеристикам товара, установленным в Спецификации к Договору, является существенным нарушением Поставщиком обязательств по настоящему Договору.

4.6. По тем позициям, которым заказчиком были затребованы контрольные образцы, поставляемый товар должен быть идентичен контрольным образцам, утвержденным Заказчиком.

4.7. В случае нарушения Поставщиком обязательств по предоставлению контрольных образцов согласно п.12.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке.

5. Тара и упаковка

5.1. Поставщик отгружает Товар в таре и упаковке, отвечающей требованиям ГОСТов, ТУ, обеспечивающей его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке и хранении.

Товар, поставляемый в рамках данного Договора, должен быть упакован в тару (упаковку), обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении.

5.2. Расходы по упаковке несет Поставщик.

5.3. Подлежащую возврату тару Заказчик обязан возвратить Поставщику в 10-ти дневной срок со дня получения Товара. Вывоз возвратной тары осуществляется Поставщиком.

6. Сроки и порядок поставки

6.1. Поставщик осуществляет поставку товара в течение 10 календарных дней с момента заключения договора в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Договору).

6.2. Датой поставки Товара считается дата его приемки Заказчиком и подписания им товарных накладных.

6.3. Транспортные и погрузочно-разгрузочные расходы несет Поставщик.

7. Порядок и сроки приемки Товара

7.1. Приемка Товаров осуществляется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Лермонтова, д. 121, 6-этаж, кабинет главной медсестры, в рабочие часы с 8.30 – до 17.00 по местному времени.

7.2. В целях сохранности продукции и товаров при поставках и создания условий для своевременной и правильной их приемки получателями объединение и его производственная единица, предприятие, организация- отправитель обязаны обеспечить:

а) строгое соблюдение установленных правил упаковки и затаривания продукции, маркировки и опломбирования отдельных мест;

б) точное определение количества отгруженной продукции (веса, количества мест: ящиков, мешков, связок, кип, пачек и т.п.);

в) отгрузку (сдачу) продукции, соответствующей по качеству и комплектности требованиям, установленным стандартами, техническими условиями, чертежами, рецептурами, образцами (эталонами).

г) при отгрузке продукции в упакованных или затаренных местах - вложение в каждое тарное место предусмотренного стандартами, техническими условиями, Особыми условиями поставки, иными обязательными правилами или договором документа (упаковочного ярлыка, кипной карты и т.п.), свидетельствующего о наименовании и количестве продукции, находящейся в данном тарном месте;

д) четкое и ясное оформление отгрузочных и расчетных документов, соответствие указанных в них данных о количестве продукции фактически отгружаемому количеству, своевременную отсылку этих документов получателю в установленном порядке;

е) строгое соблюдение действующих на транспорте правил сдачи грузов к перевозке, их погрузки и крепления;

ж) систематическое осуществление контроля за работой лиц, занятых определением количества отгружаемой продукции и оформлением на нее отгрузочных и расчетных документов.

7.3. Приемка продукции по качеству и комплектности производится на складе получателя согласно календарного плана поставки (Приложение № 2 к Договору)

7.4. При обнаружении несоответствия качества, комплектности, маркировки поступившей продукции, тары или упаковки требованиям стандартов, технических условий, чертежам, образцам (эталонам), договору либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих качество продукции, получатель приостанавливает дальнейшую приемку продукции и составляет акт, в котором указывает количество осмотренной продукции и характер выявленных при приемке дефектов. Получатель обязан обеспечить хранение продукции ненадлежащего качества или некомплектной продукции в условиях, предотвращающих ухудшение ее качества и смешение с другой однородной продукцией.

Одновременно с приостановлением приемки получатель обязан вызвать для участия в продолжении приемки продукции и составления двустороннего акта представителя.

Представитель одногороднего отправителя (изготовителя) обязан явиться не позднее чем на следующий день после получения вызова, если в нем не указан иной срок явки.

Представитель иногороднего отправителя (изготовителя) обязан явиться не позднее чем в 3-дневный срок после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

7.5. Заказчик формирует комиссию для составления акта, в котором указывается перечень и количество осмотренного Товара, характер выявленных при приемке недостатков. Акт направляется Заказчиком Поставщику в день его подписания комиссией.

7.6. Поставщик, получивший уведомление о недостатках поставленного Товара обязан без промедления заменить поставленные Товары Товарами надлежащего качества в течение 5 рабочих дней. В случае нарушения Поставщиком установленных сроков замены Товара, Поставщик несет ответственность в порядке, предусмотренном настоящим Договором и действующим законодательством.

7.7. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара по настоящему Договору считается факт передачи Товара Поставщиком.

Право собственности на Товар переходит по настоящему Договору с момента передачи Товара.

7.8. Упаковка и маркировка Товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, импортный Товар - международным стандартам упаковки.

7.9. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и срок годности.

7.10. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

7.11. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке. Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за его счет.

7.12. Досрочная поставка допускается только по согласованию с Заказчиком.

8. Требования к качеству

8.1. Поставляемый Товар должен соответствовать ГОСТам и нормативно-технической документации.

8.3. Товар, поставляемый в рамках данного Договора, должен соответствовать стандартам, указанным в Спецификации, а в отсутствие последних - признанным стандартам, приемлемым для страны происхождения Товара. Подобные стандарты должны быть самыми новыми из выпускаемых соответствующим учреждением.

8.4. Срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 10 месяцев от срока указанного на упаковке.

8.5. В случае требования замены Товара, качество которого не соответствует условиям Договора, Поставщик обязуется без промедления заменить его Товаром надлежащего качества. Убытки, возникшие в связи с заменой Товара, несет Поставщик.

9. Права и обязанности Сторон

9.1. Поставщик имеет право привлекать к исполнению Договора третьих лиц (транспортные компании, экспедитора и др.).

9.2. Поставщик обязан:

- произвести поставку Товара на условиях настоящего Договора;

- обеспечить соответствие поставки Товара действующим стандартам Российской Федерации, регламентирующим его выпуск и транспортировку, и требованиям по номенклатуре, ценам, объемам и качеству, на условиях, предусмотренных в Приложении № 1 к Договору;

- незамедлительно информировать Заказчика и Получателя в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору;

- в случаях, предусмотренных разделом 4 настоящего Договора, в установленные сроки передать Заказчику надлежащие контрольные образцы.

9.3. Заказчик имеет право:

- контролировать ход выполнения Поставщиком поставок по Договору без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

- в любое время потребовать от Поставщика отчет о ходе выполнения задания Заказчика.

9.4. Заказчик обязан:

- передавать Поставщику необходимую для выполнения обязательств информацию;

- принять Товар, проверить соответствие Товара сведениям, указанным в транспортно-сопроводительных документах;

- оплатить Товар в порядке и сроки, определенные настоящим Договором;

- в случае обоснованного отказа от переданного Поставщиком Товара, обеспечить сохранность (ответственное хранение) этого Товара и незамедлительно уведомить Поставщика с указанием мотивов отказа.

10. Ответственность Сторон

10.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Поставщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

10.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства по настоящему Договору, Заказчик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной сотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора.

Поставщик освобождается от уплаты пени, установленный настоящим пунктом Договора, если докажет, что просрочка исполнения произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

10.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства оплаты Товара в срок, установленный п. 3.1. настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от размера задолженности, но не более основной суммы Договора.

Заказчик освобождается от уплаты пени, установленный настоящим пунктом Договора, если докажет, что просрочка исполнения произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10.4. В случае нарушения Поставщиком обязанностей, предусмотренных п.1.4 или 5.1 Договора Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 3% от цены Договора, что составляет __________ (_________) руб. ___ коп.

11. Основания освобождения от ответственности

11.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение одной из сторон своих обязательств, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения Договора. К таким обстоятельствам стороны относят: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, войну, военные действия, забастовки, принятие органами государственной власти и управления нормативных актов, делающих невозможным исполнение или надлежащее исполнение сторонами своих обязательств.

11.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательства в срок, указанный в Договоре, то этот срок отодвигается соразмерно на время действия соответствующего обстоятельства.

11.3. Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение обязательств, вследствие вышеуказанных обстоятельств, обязана немедленно, не позднее 5 дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме уведомить другую Сторону.

11.4. Если указанные обстоятельства будут длиться более 2 месяцев, Стороны по взаимному соглашению могут расторгнуть настоящий Договор, предварительно уведомив друг друга за 5 календарных дней до даты расторжения. В этом случае Стороны обязаны произвести взаимные расчеты с учетом стоимости фактически выполненной работы.

После произведенных взаимных расчетов Стороны не вправе требовать друг от друга возмещение каких-либо иных убытков.

12. Порядок изменения и расторжения Договора

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны всеми Сторонами.

12.2. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

12.3. Поставщик может воспользоваться правом на односторонний отказ от исполнения Договора в случаях, если Заказчик неоднократно нарушает срок оплаты.

12.4. Заказчик может воспользоваться правом на односторонний отказ от исполнения Договора в случаях, если:

- поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;

- нарушения срока поставки Товара.

12.5. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора одна сторона обязана уведомить другую о своем намерении путем направления ей соответствующего уведомления. В этом случае Договор считается расторгнутым с даты надлежащего уведомления заказчиком исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Договора.

12.6. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности Поставщик в двухнедельный срок обязан письменно известить об этом Заказчика. В случае прекращения деятельности Исполнителя Стороной Договора является его правопреемник.

13. Разрешение споров

13.1. Если Стороны не могут разрешить спорный вопрос по Договору путем переговоров, то любая из Сторон может потребовать решения этого вопроса путем судебного разбирательства в Арбитражном суде РС (Я).

14. Срок действия Договора

14.1. Договор вступает в силу с момента подписания его всеми Сторонами и действует до момента выполнения ими принятых на себя обязательств по настоящему Договору либо до его расторжения, но не позднее 31 декабря 2023 г.

14.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора.

14.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

15. Адрес и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору № ___________

от «____» _______________ 20___ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поставка наборов реагентов «Экспресс-тест для выявления антигена вируса гриппа типов А/В и антигена коронавируса SARS-Cov-2 методом иммунохроматографического анализа «РАПИД-COVID-19+Грипп А/В Антиген» для диагностики in vitro

- Посмотреть таблицу с данными

Дополнительная информация:

- Поставка товара осуществляется до места назначения:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Лермонтова, 121, 6-этаж, кабинет главной медсестры.

- На момент поставки товара Поставщик должен предоставить Заказчику копии сертификатов соответствия (декларация о соответствии), копии Регистрационных удостоверений Минздрава России (Росздравнадзора РФ), иные документы (копии документов), подтверждающих качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Цена договора должна включать все расходы на поставку товара в полном объеме, а также расходы на: перевозку, разгрузку на адрес Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, уплату налогов, другие обязательные платежи.

- Товар должен поставляться в заводской упаковке; упаковка не должна иметь повреждений.

- Посмотреть таблицу с данными