Тендер - Поставка оборудования для гиревого спорта №287510768

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть68 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Тюменская облМесто поставки (адрес):Российская Федерация, Тюменская область, Тюменский район, рп. Боровский, ул. Октябрьская, 1А
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 23.12.2024 по 23.12.2024Место предоставления документации:Российская Федерация, Тюменская область, Тюменский район, рп. Боровский, ул. Октябрьская, 1АПорядок предоставления документации:Закупка у единственного поставщикаОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется проект_договора

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___

г. Тюмень «___» ________ 2024 г.

____________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице __________________________, действующей на основании ___________________, с одной стороны, и Муниципальное автономное учреждение Центр физкультурной и спортивной работы «Олимпия» Тюменского муниципального района (МАУ ЦФСР «Олимпия» ТМР), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Квинта Андрея Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку оборудования для гиревого спорта (в дальнейшем-товар) Покупателю в ассортименте, в количестве и в сроки, установленные Договором, а Покупатель обязуется принять этот Товар и уплатить за него определенную Договором денежную сумму (цену).

1.2. Ассортимент, наименование, количество, стоимость товара Стороны устанавливают в Спецификациях и/или счетах на оплату, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Условия поставки

2.1. Поставка товара производится в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания договора по адресу: Тюменская область, Тюменский район, рп. Боровский, ул. Октябрьская, 1А.

2.2. Моментом поставки (днем исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему договору) считается момент передачи товара Покупателю.

2.3. Поставщик передает Товар надлежащего качества, пригодный для целей его использования. По своему качеству и комплектности поставляемый товар должен соответствовать договору и действующим стандартам.

3. Цена и порядок расчетов

3.1. Общая стоимость Договора составляет ______________________________________.

3.2. Расчеты за Товар производятся на условии 100% оплаты в течение 7 рабочих дней с момента поставки Товара и подписания отчетных документов.

3.3. Момент оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.4. Оплата товара производится в безналичном порядке платежными поручениями на расчетный счет Поставщика либо иным способом, разрешенным действующим законодательством РФ по согласию Сторон.

3.5. Стороны предусмотрели возможность изменения по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом РФ получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, или ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии (пункт 5 статьи 78.1 БК РФ).

4. Качество товара и рекламации

4.1. Поставщик подтверждает Покупателю соответствие качества поставляемого им товара стандартными документами.

4.2. При наличии претензий Покупатель в течение 5(пяти) рабочих дней с момента получения товара направляет Поставщику Акт об установлении расхождения по количеству и качеству. В случае не направления данного Акта в вышеуказанный срок, Покупатель подтверждает отсутствие претензий к Товару по количеству, ассортименту и видимым дефектам и лишается права в будущем указывать на такие недостатки.

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему Договору, в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.2. В случае несвоевременной оплаты Поставщик путем направления письменной претензии вправе взыскать с Покупателя неустойку в виде пени в размере 0,1% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый календарный день просрочки, начиная с первого дня просрочки. Базой для расчета неустойки за просрочку платежа является неоплаченная сумма.

5.3. Во всех случаях необоснованного нарушения сроков поставки, Покупатель путем направления письменной претензии, но не ранее даты полной оплаты товара, вправе взыскать с Поставщика неустойку в виде пени в размере 0,1% от несвоевременно поставленного товара за каждый календарный день просрочки, начиная с первого дня просрочки поставки. Базой для расчета неустойки за просрочку поставки является стоимость не поставленного в срок Товара.

6. Возврат товара

6.1. Необоснованный и/или несогласованный с Поставщиком возврат товара не допускаются. Возврат считается необоснованным в случае соблюдения Поставщиком всех условий поставки товара. Возврат считается несогласованным в случае отсутствия письменного подтверждения Поставщика о приеме товара в ответ на Заявку Покупателя.

6.2. Покупатель вправе вернуть товар надлежащего качества и в оригинальной упаковке Поставщика по предварительному согласованию с Поставщиком в течение 3 (трех) недель с Даты поставки.

6.3. Для осуществления возврата товара Покупатель направляет письменную заявку Поставщику по электронной почте/факсу с указанием наименования возвращаемого товара, его количества и цены (далее-«Заявка»), а также товарную накладную или УПД.

6.4. Поставщик рассматривает Заявку в течение 3 (трех) рабочих дней и направляет Покупателю в письменном виде по электронной почте отказ в принятии товара или согласие на его принятие. Поставщик вправе не рассматривать Заявку в случае отсутствия товарной накладной или УПД.

6.5. В день приемки возвращаемого товара от Покупателя Поставщик подписывает транспортный документ (далее «Дата доставки»). В случае отсутствия транспортного документа, Поставщик вправе не принимать такой товар и вернуть его обратно Покупателю, при этом, Покупатель в любом случае обязан возместить Поставщику понесенные транспортные расходы, возникшие у Поставщика в связи с возвратом такого товара.

6.6. Поставщик принимает товар по ассортименту, количеству и качеству в течение 5 (пяти) рабочих дней с Даты доставки и подписывает товарную накладную (далее -«Дата возврата»). По запросу Покупателя может быть оформлен Акт возврата. В случае, если принятый товар не соответствует товару, указанному в Заявке и товарной накладной, Поставщик по своему усмотрению вправе запросить Покупателя исправленные 3аявку и товарную накладную или вернуть Покупателю такой товар. При этом, Покупатель обязуется оплатить транспортные расходы Поставщика на такой возврат товара.

6.7. Право собственности на возвращаемый товар переходит от Покупателя к Поставщику в Дату возврата.

6.8. Поставщик выплачивает Покупателю Стоимость возвращаемого товара, в случае если у Покупателя отсутствует задолженность по оплате Договора перед Поставщиком. В случае, если у Покупателя существует задолженность по оплате Товара перед Поставщиком, Поставщик уменьшает сумму задолженности на Стоимость возвращаемого товара.

7. Другие условия

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменном виде и надлежащим образом оформлены. Расторжение настоящего договора производится после письменного согласования сторонами даты и условий его расторжения, а также проведения взаимных расчетов. Документы, переданные по электронной почте, действительны, при условии, что подлинники этих документов высланы заказной почтой или переданы представителю другой стороны с отметкой о вручении в 7 (семи)-дневный срок с момента передачи в электронном виде.

7.2. Ни одна сторона не имеет права передавать свои полномочия по договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

7.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2025 г., а в части исполнения принятых по настоящему Договору обязательств - до полного их выполнения Сторонами

7.4. Истечение срока действия договора не освобождает стороны от исполнения обязательств, вытекающих из настоящего договора.

7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7.6. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменном виде и подписаны полномочными лицами.

7.7. Все споры и разногласия в связи с заключением, исполнением или прекращением настоящего Договора, его действительностью подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Тюменской области. Обязателен досудебный порядок урегулирования спора. Срок рассмотрения претензии- 10 рабочих дней со дня получения.

8. Адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Спецификация к Договору № ___ от «___» ___________________ 2024 года

- Посмотреть таблицу с данными

Общая стоимость по Спецификации составила ____________________________________

Доставка включена в стоимость товаров настоящей Спецификации.

Настоящая Спецификация является неотъемлемой частью Договора.

- Посмотреть таблицу с даннымиобоснование,_извещение,_протокол

Обоснование начальной (максимальной) цены договора (контракта)

Предмет договора: Поставка оборудования для гиревого спорта

1 В соответствии с разделом 24 пункт 24.3.1 Положения о закупке товаров, работ,

услуг для нужд МАУ ЦФСР «Олимпия» ТМР закупка у единственного поставщика может

осуществляться, если осуществляется закупка товаров, работ, услуг для нужд заказчика,

стоимость которой не превышает▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(шестьсот тысяч) рублей, с учетом налогов,

сборов и иных обязательных платежей, по одной сделке.

При применении метода сопоставимых рыночных цен было получено три

коммерческих (ценовых) предложения. В соответствии с разделом 9 при осуществлении

закупки неконкурентным способом (закупка у единственного поставщика), с применением

метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) при обосновании начальной

(максимальной) цены договора, основанного на информации о ценах товаров, работ, услуг,

полученной по запросу заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заказчик

применяет наименьшее значение цены полученных предложений.

При выборе исполнителя работ, на основании коммерческих предложений (не менее

трех) комиссия определила исполнителя, предложившего экономически выгодные условия

(цены).

Обоснование цены договора по поставке оборудования для гиревого спорта

№

п/

Г1

1.

2.

Колво

Объект закупки

ООО «Мегаполис»

ИП Третьяков Сергей

Александрович

Т абло для

гиревого спорта

Г онг-тайм ер с

м етроном

1

Цена за

ед.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00

1

14 240.01

И того:

2

Итого

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00

Цена за

ед.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00

14 240.01

16 000.00

Итого

ООО ПКФ

«СпортКиров»

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00

Цена за

ед.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

16 000.00

17 000,00

17000.00

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 ,0 0

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,01

Итого

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,0 0

Приложение:

1. Коммерческое предложение ИГ1 Третьяков Сергей Александрович - 1 л. в

экз.

2. Коммерческое предложение ООО «Мегаполис» - 1 л. в 1 экз

3. Коммерческое предложение ООО ПКФ «СпортКиров» - 1 л.

Председатель комиссии:

А.А. Квинт

Директор^

(подпись)

I.B. Комарова

Главный бухгалтер

Секретарь комиссии:

(подпись)

Замдиректора по АХЧ

Члены комиссии:

Л

Инструктор по спцрту

/уу

(подпись)

М.Б. Алексеев

С.С. Федоров

—Ттподпись)

Методист ( / / _____________ И.И. Кондратенко

2024 г.

Извещение

о проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

ОКВЭД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.20.9, 26.52.1; ОКПД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.20.16.180, 26.52.28.120

1.

Форма процедуры закупки: закупка у единственного поставщика (исполнителя,

подрядчика) (далее - закупка у единственного поставщика).

2.

Наименование заказчика:

Полное: Муниципальное автономное учреждение Центр физкультурной и спортивной

работы «Олимпия» Тюменского муниципального района

Сокращенное: МАУ ЦФСР «Олимпия» ТМР

Основной вид деятельности: деятельность в области спорта прочая

Юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация. Тюменская область, Тюменский район,

рабочий поселок Боровский, улица Октябрьская, дом 1А

Место нахождения:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Тюменская область, Тюменский район,

рабочий поселок Боровский, улица Советская, дом 4

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Тюменская область. Тюменский район,

рабочий поселок Боровский, улица Октябрьская, дом 1А

Реквизиты:

ИНН/КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

р/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв Отделение Тюмень//УФК по Тюменской области, г. Тюмень

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

к/счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Тел. (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о закупках

отдельными видами юридических лиц (далее - Официальный общероссийский сайт):

www.zakupk.i.gov.ru

Контактное лицо: главный бухгалтер Комарова И.В. тел. (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

3.

Предмет договора (наименование, характеристики и объем поставляемого

товара):

№

п/п

Наименование

Колво

Ед.

изм.

1

2

3

4

1

Поставка оборудования для

гиревого спорта

1

1

Требования к

поставляемому Срок поставки

Сумма в товару, работе,

товара,

руб.,

услуге (в т.ч.

выполнения

в т.ч. НДС предоставление работы, услуги

гарантий и

т.д.),

7

6

5

компл

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.01

шт.

02.2025

4.

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Российская Федерация. Тюменская область, Тюменский район, рп. Боровский, ул.

Октябрьская, 1А.

5.

Начальная (максимальная) цена договора: Сумма договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,01

(четыреста семьдесят тысяч двести сорок) рублей 01 копейка. НДС не облагается.

6.

Предоставление документации о закупке: Не предусмотрено ввиду особенностей

способа закупки у единственного поставщика.

7.

Рассмотрение предложений участников закупки: Не предусмотрено ввиду

особенностей способа закупки у единственного поставщика.

8.

Регламентация применения заказчиком способа закупки у поставщика.

8.1. Закупка у единственного поставщика проводится в соответствии с Положением о

закупке товаров (работ, услуг) для нужд муниципального автономного учреждения Центр

физкультурной и спортивной работы «Олимпия» Тюменского муниципального района,

утвержденным протоколом Наблюдательного совета № 15 от 10.09.2024 г.

8.2. Закупка товаров, работ, услуг по настоящему извещению производится в соответствии

с Планом закупки товаров (работ, услуг) размещенном на Официальном общероссийском

сайте.

8.3. Способ закупки у единственного поставщика не является какой-либо формой торгов и,

соответственно, не попадает под регулирование статей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьГражданского кодекса

Российской Федерации, а также статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О

защите конкуренции», регламентирующей антимонопольные требования к торгам, запросу

котировок цен на товары.

8.4. Ввиду особенностей способа закупки у единственного поставщика размещение

настоящего извещения о такой закупке на Официальном общероссийском сайте носит

информационный характер и не имеет целью отбор участников закупки для заключения

договора с заказчиком.

8.5. Способ закупки у единственного поставщика не предусматривает требований к

содержанию, форме, оформлению и составу заявки, в связи с чем, не устанавливаются

критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, предусмотренные

частями 9, 10 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

8.6. Заключение заказчиком договора на поставку товаров (выполнение работ, оказание

услуг) с единственным поставщиком осуществляется не позднее 10 (десяти) календарных

дней со дня размещения на Официальном общероссийском сайте настоящего извещения.

9.

Приложение к настоящему извещению: проект договора поставки на 4 листах.

Извещение согласовано с Единой закупочной комиссией.

Протокол № 33

о результатах закупки у единственного поставщика

«23» декабря 2024 года

1. Наименование предмета закупки: Поставка оборудования для гиревого спорта

2. Основание проведения закупки у единственного поставщика: Положение о закупке товаров

(работ, услуг) для нужд муниципального автономного учреждения Центр физкультурной

спортивной работы «Олимпия» Тюменского муниципального района от 10.09.2024 г.

№

п/п

Наименование

1

2

3

1

П оставка об оруд ован и я для

ги ревого сп орта

1

1

КолЕд. изм.

во

Сумма в

руб.,

в т.ч. НДС

Требования к

поставляемому

товару, работе,

услуге (в т.ч.

предоставление

гарантий и т.д.),

Срок поставки

товара,

выполнения

работы,услуги

5

6

7

4

компл.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,01

шт.

и

02.2025

Состав комиссии по проведению закупки:

Председатель: Директор - А.А. Квинт

Секретарь комиссии: Главный бухгалтер - И.В. Комарова

Члены комиссии: Замдиректора по АХЧ - М.Б. Алексеев

Инструктор по спорту - С.С. Федоров

Методист - И.И. Кондратенко

Комиссия единогласно приняла решение заключить договор с участником для нужд МАУ ЦФСР

«Олимпия» ТМР

№ п/п

1.

Наименование участника

Индивидуальный

предприниматель Третьяков

Сергей Александрович

Почтовый адрес, место нахождения, телефон, ИНН/КПП,

ОГРН

625034, Тюменская область, г. Тюмень,

ул. Домостроителей, д. 8, кв. 185

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть116 КПП 0 ОГРНИП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть700131

Разместить настоящий протокол на официальном сайте www.zakupki.gov.ru

Подписи:

Председатель комиссии:

Директор______/

А.А. Квинт

(подпись)

Секретарь комиссии:

Главный бухгалтер

В. Комарова

(подпись)

Члены комиссии:

Замдиректора по АХЧ

М.Б. Алексеев

Инструктор по с

С.С. Федоров

И.И. Кондратенко

Методист

подпись)