Тендер - Поставка оборудования и средств адаптации для маломобильных групп населения №275761716

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть16 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Тюменская облМесто поставки (адрес):Тюменская обл, Омутинский р-н, село Ситниково, ул Заводская, зд 15
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 02.07.2024 по 04.07.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:02.07.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):04.07.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В электронной форме
Подведение итоговПорядок подведения итогов:В электронной форме Извещение_№_9-24-ЭМ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к 1-ой части извещения

о проведении закупки

в электронном магазине

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

1. Начальная (максимальная) цена договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Четыреста семьдесят восемь тысяч пятьсот девяносто) рублей 00 копеек.

Цена Договора включает в себя стоимость тары, упаковки, маркировки, страхования и иные расходы: в том числе по сборке, погрузке, укладке, монтажу, транспортировке, разгрузке Товара, а также включает уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2. Место поставки товара:

627081, Тюменская область, Омутинский район, с. Ситниково, ул. Заводская, 15.

3. Срок поставки товара: 45 (Сорок пять) рабочих дней с даты заключения договора.

4. Условия поставки:

4.1. Товар поставляется транспортом Поставщика.

Поставщик обязан согласовать дату и время поставки с Заказчиком за 5 (пять) дней до начала поставки Товара.

Все расходы по доставке, погрузке, разгрузке, монтажу, перемещению Товара до мест, указанных Заказчиком.

4.2. Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика, с предоставлением действующих сертификатов соответствия на товар на русском языке.

— транспорт должен предохранять товар от дождя, пыли и других возможных загрязнений.

4.3. Наименование товара и производитель поставляемых товаров, должны соответствовать наименованию товара и его производителю, указанным в представляемых при поставке товара документах (товарно-транспортная накладная/ универсальный передаточный документ).

Товар считается принятым Заказчиком при условии, что поставленный товар может быть использован Заказчиком, что отражается в акте передачи товара.

5. Требования к товару:

5.1. Поставляемый товар должен быть от производителя.

5.2. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

6. Требования к качеству и безопасности товара:

6.1. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни и здоровья людей в соответствии с Законами РФ от 07.02.1992 г. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О защите прав потребителей» и от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

6.2. Весь поставляемый товар должен удовлетворять требованиям ГОСТов, технических условий (ТУ), а также иным документам и сертификатам, предусмотренным действующим законодательством РФ.

6.3. Поставщик должен поставить Заказчику товар надлежащего качества (подтверждённого документально: сертификат соответствия товара и/или другие документы, подтверждающие качество и безопасность товара). Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, СанПиН, действующих на момент поставки.

7. Требования к гарантийному сроку и гарантийному обслуживанию товара:

7.1. Гарантия на поставленный товар исчисляется с даты утверждения Заказчиком Акта о приемке товара и составляет не менее 24 месяцев.

7.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товаров.

7.3. В период гарантийного обслуживания Заказчик в случае обнаружения недостатков товара письменно (в т.ч. посредством факсимильной связи, электронной почты) уведомляет Поставщика обо всех претензиях, связанных с гарантийным обязательством.

После получения такого уведомления Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней проводит ремонт товара, либо, в случае невозможности ремонта, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней производит замену товара на аналогичный. Возврат товара из ремонта осуществляется силами и за счет Поставщика не позднее 5 (пяти) рабочих дней.

7.4. Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков или замены товара.

7.5. Товар при передаче должен иметь сопроводительные документы: универсальный передаточный документ или товарно-транспортная накладная (по форме ТОРГ-12), сертификат или декларация о соответствии, с подлинными печатями (при наличии) и подписями производителя или продавца товара, указанными в этих документах.

7.6. Претензии относительно скрытых дефектов Товара, которые не могли быть выявлены по результатам внешнего осмотра в ходе первоначальной проверки, подаются Заказчиком Поставщику в течение гарантийного срока в письменной форме путем подписания уполномоченным техническим специалистом Заказчика и направления Поставщику соответствующего Акта.

Приложение № 2

к 1-ой части извещения

о проведении закупки

в электронном магазине

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

- Посмотреть таблицу с данными

Сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара,

являющегося предметом закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Часть 2. Проект договора

ДОГОВОР № ________

на поставку поставка оборудования и средств адаптации для маломобильных групп населения.

с. Омутинское «___»_________2024 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Омутинская средняя общеобразовательная школа №2 (МАОУ ОСОШ №2), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Комаровой Аллы Борисовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице____________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках Товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», по результатам проведения неконкурентной закупки в электронном магазине, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, протокол оценки и сопоставления предложений участников закупки в электронном магазине № _________ от ________ г., заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Договор заключен в соответствии с условиями извещения о закупке и по цене, предложенной Поставщиком.

1.2. Поставщик обязуется осуществить поставку поставка оборудования и средств адаптации для маломобильных групп населения (далее – «Товар») в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его в порядке, сроки и на условиях, установленных настоящим Договором.

1.3. Наименование, количество, характеристики поставляемого Товара по Договору указаны в Приложении № 1 «Спецификация» к Договору, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. Поставщик гарантирует, что Товар на момент передачи принадлежит Поставщику на праве собственности, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц, в том числе не продан, не заложен и не арестован.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет _________________(__________________) руб. ___ коп, включая НДС __________ (____________________) рублей 00 копеек / не облагается НДС.

2.2. Цена договора включает в себя стоимость тары, упаковки, маркировки, страхования и иные расходы: в том числе по погрузке, укладке, креплению, транспортировке, разгрузке Товара, а также включает уплату налогов, сборов и других обязательных платежей и иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.

2.3. В случае изменения у Поставщика банковских реквизитов, он обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств по указанным в настоящем Договоре реквизитам, несет Поставщик.

2.4. Основанием для оплаты Заказчиком Поставщику поставленного Товара является счет для оплаты, с указанием суммы, назначения соответствующего платежа и реквизитов для зачисления платежа, который предоставляется Поставщиком в течение 2 (двух) календарных дней с момента поставки Товара и предоставления документов, предусмотренных п. 5.3 настоящего Договора.

В случае если Поставщик не предъявил Заказчику надлежаще оформленный счет на оплату, а также документов, предусмотренных п. 5.3. настоящего Договора, при наличии соответствующего Акта приема-передачи Товара, обязательства у Заказчика для совершения платежа не наступают.

2.5. Расчет с Поставщиком за поставленные Товары осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Оплата осуществляется на основании предоставленных Поставщиком: счета, счета-фактуры, подписанной обеими Сторонами товарной накладной/универсального передаточного документа. Заказчик на основании предоставленных выше документов не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.6. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

2.7. Изменение цены товара в одностороннем порядке Поставщиком не допускается. Поставщик вправе направить Заказчику предложение об изменении цены товара, если наступят обстоятельства, не зависящие от Сторон. Изменение цены Договора возможно в порядке, предусмотренном в п. 10.1. настоящего Договора.

2.8. Стороны предусматривают возможность по соглашению сторон изменения размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом РФ получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии (ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ).

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Договором.

3.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

3.3. Качество Товара должно соответствовать действующим ГОСТам и быть подтверждено сертификатами/декларациями, удостоверяющими качество, если наличие таких сертификатов/деклараций предусмотрено действующим законодательством РФ. Оригиналы и надлежащим образом заверенные копии этих документов должны быть переданы Заказчику на момент поставки Товара.

3.4. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации (употреблении), не поврежденным, в том числе не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства. Продукция в целом, её комплектующие, техническая документация и сопутствующие расходные материалы должны быть оригинальными от производителя.

3.5. Товар должен быть полностью исправен и работоспособен.

3.6. В случае поставки Товара, качество которого не соответствует условиям Договора, Поставщик заменяет его Товаром надлежащего качества. Убытки, возникшие в связи с заменой Товара, несет Поставщик.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Осуществлять в любое время контроль за ходом и качеством выполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

4.1.2. Отказаться от приема и оплаты Товара ненадлежащего качества, а также, в случае если поставка Товара совершена с нарушением сроков, установленных настоящим Договором, либо Товар поставлен не в соответствии с условиями настоящего Договора и Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. По запросу Поставщика своевременно предоставлять Поставщику информацию, необходимую для полного, своевременного исполнения обязательств по настоящему Договору

4.2.2.В порядке, установленном настоящим Договором, по завершению поставки Товара в полном объеме подписать Акты приема–передачи Товара или сообщить о причинах отказа их подписывать.

4.2.3. Производить оплату поставленного Товара, исходя из установленной цены Договора при условии выполнения Поставщиком действий по поставке Товара в соответствии с настоящим Договором и Спецификацией (Приложение № 1 к Договору) и после подписания Акта приема-передачи Товара, товарных накладных/универсального передаточного документа на основании выставленного счета.

4.2.4. Надлежащим образом исполнять условия настоящего Договора.

4.3. Поставщик вправе:

4.3.1. Запрашивать и получать от Заказчика всю информацию, необходимую для полного, своевременного исполнения обязательств по настоящему Договору.

4.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар, при условии выполнения действий по поставке Товара, в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.4. Поставщик обязан:

4.4.1. Выполнить своими силами и за свой счет поставку и разгрузку Товара на склад Заказчика по его адресам. Товар поставляется надлежащего качества в количестве и с характеристиками, соответствующими Спецификации (Приложение № 1 к Договору) и действующими нормативными документами в объеме и в сроки, предусмотренные условиями Договора.

4.4.2. Передать Заказчику Товар в стандартной упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги, всякого рода повреждений, с учетом необходимых маркировок, отвечающей требованиям ГОСТ или технических условий и обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении.

4.4.3. Предоставлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

4.4.4.Устранить своими силами и за свой счет все обнаруженные недостатки по качеству, количеству, ассортименту Товара, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения мотивированного отказа (требования) Заказчика от подписания Акта приема-передачи Товара и (или) Акта обнаружения недопоставки или недостатков по факсу, и (или) по электронной почте, и (или) через общедоступную почтовую связь, и (или) курьером, и (или) в устной форме – телефонограммой с последующим предоставлением документа (по выбору Заказчиком)..

4.4.5. Надлежащим образом исполнять условия настоящего договора.

5. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Порядок поставки и передачи Товара:

5.1.1. Место поставки Товара:

—▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тюменская область, Омутинский район, с. Ситниково, ул. Заводская, 15.

Срок поставки Товара: 45 (Сорок пять) рабочих дней с даты заключения договора.

5.1.2. В соответствии с нормами ст.457 ГК РФ, поставка Товара по истечении срока и времени, установленного пунктом 5.1.1. настоящего Договора, признается осуществленной в период потери Заказчика интереса к Товару и является ответственностью Поставщика.

5.2. Поставщик обеспечивает сохранность Товара до надлежащей передачи его Заказчику.

5.3. Обязательство Поставщика по поставке Товара считается исполненным с момента надлежащей передачи всего Товара указанного в заявке Заказчика в место назначения в соответствии с пунктом 5.1.1. настоящего Договора и предоставления Акта приема-передачи Товара и Товарных накладных в 2 экземплярах, подписанные со стороны Поставщика, универсального передаточного документа, а также документов, подтверждающих качество Товара в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

Право собственности на Товар прекращается у Поставщика с момента подписания Заказчиком документа о приемке (Акт приема-передачи).

5.4. Приемку, оценку, проверку количества, качества и ассортимента Товара осуществляет комиссия Заказчика в полном соответствии с обязательными требованиями, установленными в Договоре. Качество Товара должно соответствовать действующим ГОСТам и подтверждено документами, предусмотренными разделом 3 настоящего Договора.

5.5. Товар, отгруженный Поставщиком после получения Заказчиком уведомления об изменении цены Товара, оплачивается по цене, уставленной в настоящем Договоре.

5.6. Заказчик имеет право отказаться от Товара, если он не соответствует требованиям, предъявляемым к качеству, количеству, ассортименту Товара.

5.8. В случае если при приемке будет обнаружен Товар ненадлежащего качества, меньшего или большего количества, измененного ассортимента, Заказчик обязан отказаться от приемки такого Товара, составив Акт обнаружения недопоставки или недостатков и известив об этом Поставщика. При этом Поставщик обязан заменить некачественный Товар на качественный, допоставить недостающий по количеству либо забрать излишки Товара, изменить ассортимент Товара в соответствии в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предъявления Заказчиком такого требования. Поставщик несет все расходы, связанные с заменой некачественного (дефектного), не количественного Товара. В этом случае бремя транспортных расходов также несет Поставщик.

5.9. Для проверки поставленного Товара в части соответствия условиям Договора Заказчик вправе проводить экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Для проведения экспертизы поставленного Товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора. Срок представления Поставщиком дополнительных материалов составляет 1 (Один) рабочий день с момента направления запроса.

В случае выявления по результатам экспертизы несоответствия качества, ассортимента поставляемого Товара, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Поставщика, который обязан в срок не более 24 часов устранить выявленные недостатки за свой счет, а именно заменить Товар ненадлежащего качества на Товар надлежащего качества, согласно условиям настоящего Договора. В этом случае бремя транспортных расходов также несет Поставщик. Одновременно с извещением о выявленных недостатках Заказчик выставляет Поставщику требование о возмещении расходов по оплате экспертизы поставленного Товара.

Возмещение Поставщиком расходов по оплате экспертизы Товара осуществляется в порядке, предусмотренном п. 7.11 настоящего Договора.

5.10. Во всех иных вопросах приема-передачи Товара, неурегулированных настоящим разделом Договора, Стороны руководствуются Инструкциями «О приемке продукции производственно-технического назначения и Товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража от 25.04.1966 г. № П-7 и «О порядке приема продукции производственно-технического назначения и Товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража от 15.07.1965 г. № П-6 (с изменениями), иным действующим законодательством Российской Федерации с особенностями, предусмотренными Договором.

6. УПАКОВКА ТОВАРА

6.1. Маркировка и упаковка товара должны соответствовать требованиям стандартов и технических условий, установленных РФ. Товар должен быть маркирован в соответствии с установленными для данного вида товаров стандартами, техническими условиями и иными требованиями применительно к товарам, предназначенным для реализации оптом и в розницу на территории РФ. На упаковках с товаром должна содержаться информация о товаре на русском языке: полное наименование Товара, количество в упаковке.

6.2. Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

6.3. Поставщик обязуется заменить Товар, поврежденный во время перевозки в результате неправильной упаковки или связанных с этим причин.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 1/300 от ключевой ставки Центрального Банка, действующей на дату уплаты пеней от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

7.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей 00 копеек.

7.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.6. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

7.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафов, пени).

7.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора.

7.9. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

7.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.11. Пени, штрафы, расходы по оплате экспертизы Товара с Поставщика взыскиваются путем уменьшения суммы платежа по Договору на сумму пеней, штрафов, расходов по оплате экспертизы Товара. В случае если сумма платежа по настоящему Договору недостаточна для погашения штрафов, пеней, расходов по оплате экспертизы Товара, то такая сумма уплачивается Поставщиком в течение 30 календарных дней со дня получения от Заказчика требования об их уплате.

7.12. Уплата неустойки (штрафов, пени), а также возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по Договору.

7.13. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица.

В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.

7.14. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре, без изменения цены Договора. В этом случае соответствующие изменения должны быть отражены в дополнительном соглашение к Договору и внесены Заказчиком в реестр Договоров, заключенных Заказчиком.

7.15. Для Поставщика не является основанием для неисполнения, ненадлежащего исполнения настоящего Договора либо основанием освобождения от ответственности за нарушение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, наличие следующих обстоятельств: инфляционных процессов, кризисных явлений в экономике, изменений валютных курсов, введения публично-правовыми образованиями экономических санкций против любых лиц, ухудшения финансового состояния, банкротства, противоправных действий третьих лиц, изменений цен на материалы, сырье, оборудование, продукцию и иные объекты гражданских прав. Перечисленные обстоятельства не являются для Поставщика обстоятельствами непреодолимой силы по смыслу п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8. ПРЕТЕНЗИИ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров с соблюдением претензионного порядка.

8.2. При нарушении одной Стороной условий настоящего Договора другая Сторона вправе направить ей письменную претензию в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Претензии предъявляются в письменной форме и подписываются уполномоченным Стороной лицом. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора и/или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. К претензии прилагаются документы, подтверждающие предъявляемые требования. Ответ на претензию дается в письменной форме.

8.4. Сторона, получившая претензию, в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает претензию по существу и дает мотивированный ответ другой Стороне.

8.5. Неполучение ответа на претензию в установленный настоящим Договором срок рассматривается как отказ в удовлетворении претензии.

8.6. При недостижении согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Тюменской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами.

9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияние и за возникновение которых они не несут ответственности, например, война и военные действия, пожар, наводнение, землетрясение, забастовка, правительственные постановления или распоряжения государственных органов. В этом случае срок исполнения обязательств переносится на срок, в течение которого действуют форс-мажорные обстоятельства, или согласовывается сторонами дополнительно.

9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана в течение 3 (трех) дней известить в письменной форме другую Сторону о возникновении (и прекращении) вышеуказанных обстоятельств. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств.

9.4. Сторона, не известившая другую Сторону в течение 3 (трех) дней, лишается возможности ссылаться на форс-мажор в случае невыполнения условий настоящего Договора.

9.5. В случае, если из-за обстоятельств непреодолимой силы обязательства по Договору невозможно выполнить даже по истечении срока, на который их исполнение было приостановлено, Договор может быть расторгнут на основании статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации (в связи с существенным изменением обстоятельств).

10. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

10.2. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение пяти рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику (подрядчику, исполнителю) одним из способов: по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в Договоре, телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении двадцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе.

10.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае:

— не поставки, нарушения сроков поставки продукции, указанных в спецификации два и более раза;

— поставки товара ненадлежащего качества, количества или ассортимента, указанных в спецификации два и более раза;

— если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

10.6. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Заказчику одним из способов: по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Договоре, телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления либо дата получения Поставщиком информации об отсутствии Заказчика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) дней с даты направления решения Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.7. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего письменного уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.8. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения данного Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.9. В случае расторжения Договора по решению суда в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Договора Заказчик не позднее 10 рабочих дней со дня расторжения Договора направляет в уполномоченный орган по контролю в сфере закупок информацию о недобросовестном Поставщике.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. Каждая из Сторон Договора подтверждает, что ни сама Сторона, ни ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением Договора. Стороны декларируют о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Договора.

11.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Договора и после его истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 11.1 Договора, в том числе со стороны руководства или работников Сторон, третьих лиц.

11.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками и посредниками, действующими по Договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

11.4. Сторонам Договора, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации и Тюменской области.

11.5. В случае возникновения у Стороны Договора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет. Подтверждение должно быть направлено в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

11.6. В случае если нарушение одной из Сторон настоящей оговорки подтвердится, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Договора и действует до 31 августа 2024 года, в части оплаты исполненных обязательств – до полного и надлежащего исполнения принятых на себя обязательств.

12.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

12.3. При уменьшении предусмотренных Договором количества Товара, Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого Товара.

12.4. В случае изменения одной из Сторон Договора своего местонахождения или почтового адреса она обязана в письменной форме информировать об этом другую Сторону до государственной регистрации соответствующих изменений в учредительных документах.

12.5. Письма, уведомления, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, направляются в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала.

12.6. По всем вопросам, не урегулированным в Договоре, Стороны будут руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

12.7. Если какое-либо из положений настоящего Договора в связи с изменением законодательства становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений. В случае необходимости Стороны договорятся о замене недействительного положения положением, позволяющим достичь сходного результата.

12.8. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.9. К настоящему Договору имеются следующие приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора:

— Приложение № 1 «Спецификация».

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Директор МАОУ ОСОШ № 2

/А.Б. Комарова /

Приложение № 1

к Договору № ____________

от « __ » ___________ 2024 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

1. Цена договора: ____________________________________________________________.

Цена Договора включает в себя стоимость тары, упаковки, маркировки, страхования и иные расходы: в том числе по сборке, погрузке, укладке, монтажу, транспортировке, разгрузке Товара, а также включает уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2. Место поставки товара:

627081, Тюменская область, Омутинский район, с. Ситниково, ул. Заводская, 15.

3. Срок поставки товара: 45 (Сорок пять) рабочих дней с даты заключения договора.

4. Условия поставки:

4.1. Товар поставляется транспортом Поставщика.

Поставщик обязан согласовать дату и время поставки с Заказчиком за 5 (пять) дней до начала поставки Товара.

Все расходы по доставке, погрузке, разгрузке, монтажу, перемещению Товара до мест, указанных Заказчиком.

4.2. Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика, с предоставлением действующих сертификатов соответствия на товар на русском языке.

— транспорт должен предохранять товар от дождя, пыли и других возможных загрязнений.

4.3. Наименование товара и производитель поставляемых товаров, должны соответствовать наименованию товара и его производителю, указанным в представляемых при поставке товара документах (товарно-транспортная накладная/ универсальный передаточный документ).

Товар считается принятым Заказчиком при условии, что поставленный товар может быть использован Заказчиком, что отражается в акте передачи товара.

5. Требования к товару:

5.1. Поставляемый товар должен быть от производителя.

5.2. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

6. Требования к качеству и безопасности товара:

6.1. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни и здоровья людей в соответствии с Законами РФ от 07.02.1992 г. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О защите прав потребителей» и от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

6.2. Весь поставляемый товар должен удовлетворять требованиям ГОСТов, технических условий (ТУ), а также иным документам и сертификатам, предусмотренным действующим законодательством РФ.

6.3. Поставщик должен поставить Заказчику товар надлежащего качества (подтверждённого документально: сертификат соответствия товара и/или другие документы, подтверждающие качество и безопасность товара). Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, СанПиН, действующих на момент поставки.

7. Требования к гарантийному сроку и гарантийному обслуживанию товара:

7.1. Гарантия на поставленный товар исчисляется с даты утверждения Заказчиком Акта о приемке товара и составляет не менее 24 месяцев.

7.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товаров.

7.3. В период гарантийного обслуживания Заказчик в случае обнаружения недостатков товара письменно (в т.ч. посредством факсимильной связи, электронной почты) уведомляет Поставщика обо всех претензиях, связанных с гарантийным обязательством.

После получения такого уведомления Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней проводит ремонт товара, либо, в случае невозможности ремонта, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней производит замену товара на аналогичный. Возврат товара из ремонта осуществляется силами и за счет Поставщика не позднее 5 (пяти) рабочих дней.

7.4. Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков или замены товара.

7.5. Товар при передаче должен иметь сопроводительные документы: универсальный передаточный документ или товарно-транспортная накладная (по форме ТОРГ-12), сертификат или декларация о соответствии, с подлинными печатями (при наличии) и подписями производителя или продавца товара, указанными в этих документах.

7.6. Претензии относительно скрытых дефектов Товара, которые не могли быть выявлены по результатам внешнего осмотра в ходе первоначальной проверки, подаются Заказчиком Поставщику в течение гарантийного срока в письменной форме путем подписания уполномоченным техническим специалистом Заказчика и направления Поставщику соответствующего Акта.

- Посмотреть таблицу с данными

Часть 3.

Образец заполнения предложения на участие в закупке в электронном магазине

Кому: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Омутинская средняя общеобразовательная школа № 2

от «____» ______________2024 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЭЛЕКТРОННОМ МАГАЗИНЕ № 6/24-ЭМ

поставка оборудования и средств адаптации для маломобильных групп населения.

(далее – закупка в электронном магазине)

1. АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с данными

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ В ЭЛЕКТРОННОМ МАГАЗИНЕ

Изучив данную закупку в электронном магазине, (полное и сокращенное наименование (при наличии последнего), сведения об организационно-правовой форме (для участника закупки - юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для участника закупки - физического лица), сведения о его регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для участника закупки – индивидуального предпринимателя), в лице (наименование должности, Ф.И.О. лица, имеющего право подписи предложения от имени участника закупки, полномочия которого оформлены в соответствии с действующим законодательством РФ и требованиями Извещения) действующего(ей) на основании (указываются наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия этого лица) выражает согласие на поставку товара, который указан в извещении о закупке в электронном магазине, на условиях, предусмотренных проектом договора на поставку товара, и направляет настоящее предложение:

Таблица № 1

Цена за единицу товара, и общая сумма по каждой позиции в заявке не должны превышать цены и суммы по позициям, полученные путем расчета начальной максимальной цены (Приложение № 2 к 1-ой части извещения о проведении закупки в электронном магазине).

- Посмотреть таблицу с данными

Полная и окончательная стоимость поставки оборудования и средств адаптации для маломобильных групп населения, с учетом транспортных расходов, а также всех иных расходов, составляет:

______________________ (___________________) рублей, с учетом НДС/НДС не облагается.

Должность лица, уполномоченного на подписание предложения

на участие в закупке в электронном магазине от имени участника закупки

_________________ _____________________________

(должность) (расшифровка подписи, ФИО)

3. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ,

УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

Участник закупки: укажите участника закупки подтверждает:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) участник закупки не является офшорной компанией;

8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

9) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

10) требование об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков), предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков), предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ;

11) отсутствие аффилированности между участником закупки и Заказчиком;

12) для юридического лица – отсутствие в реестре иностранных агентов в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 г. № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»;

13) для физического лица – отсутствие в реестре иностранных агентов в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 г. № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Должность лица, уполномоченного

на подписание предложения на участие в закупке

в электронном магазине от имени участника закупки

_________________ _________________ _____________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи, ФИО)

М.П.

* Содержание столбцов 2,3,4 Таблицы № 1 участник закупки оставляет неизменным. ↑

** Участник закупки указывает (декларирует) в столбце 5 Таблицы № 1 наименование страны происхождения поставляемых товаров. ↑