Тендер - Поставка ортофосфорной кислоты 85% №282520589

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть89 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Северо-Кавказский федеральный округ, Дагестан Респ Место поставки (адрес):367830, Российская Федерация, Респ. Дагестан, г. Кизляр, Орджоникидзе, 60, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 25.10.2024 по 01.11.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:25.10.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):01.11.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:01Порядок подачи заявок:В электронной форме
Подведение итоговМесто подведения итогов:367830, Российская Федерация, Респ. Дагестан, г. Кизляр, Орджоникидзе, 60, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00Дата подведения итогов:01.11.2024Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке ЗКЭФ-РТС_поставка_ортофосфорной_кислоты_85%_от_24.10.2024_г. - Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ

ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на поставку ортофосфорной кислоты 85%

г. Кизляр

2024 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ:

- Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Способ закупки: запрос котировок в электронной форме (далее –запрос котировок).

Заказчик: Акционерное общество «Кизлярский коньячный завод» (далее – АО «Кизлярский коньячный завод», Общество).

Место нахождения заказчика:368830, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Орджоникидзе, д.60.

Почтовый адрес заказчика:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Орджоникидзе, д.60.

Организатор закупки: АО «Кизлярский коньячный завод».

Место нахождения организатора закупки:368830, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Орджоникидзе, д.60.

Почтовый адрес организатора закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Орджоникидзе, д.60.

Адрес электронной почты организатора закупки: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Контактное лицо: Колодин Валерий Иванович

Номер контактного телефона: 8 (87▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Предмет договора: поставка ортофосфорной кислоты 85%

Объем поставляемых товаров:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытькг.

Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Орджоникидзе, д.60.

Сведения о начальной (максимальной) цене закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (один миллион сто двадцать четыре тысячи триста двадцать пять) рублей 30 копеек с учетом НДС.

Сведения о начальной (максимальной) цене единицы продукции: не предусмотрено.

Обеспечение заявки на участие в запросе котировок: не предусмотрено.

Обеспечение исполнения договора: не предусмотрено.

Особенности участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства (в соответствии со статьей 59 Положения о закупках АО «Кизлярский коньячный завод»): не установлено.

Приоритет продукции российского происхождения: предусмотрено в соответствии со статьей 60 Положения о закупках АО «Кизлярский коньячный завод».

Электронная торговая площадка (оператор электронной торговой площадки):

ЭТП «РТС-Тендер», размещенная по адресу: https://www.rts-tender.ru.

Место размещения извещения и документации о проведении процедуры закупки: единая информационная система в сфере закупок товаров (работ, услуг) – www.zakupki.gov.ru и на торговой площадке «РТС-Тендер», размещенная по адресу: https://www.rts-tender.ru

Любой желающий может получить документацию, скачав её в единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru и на торговой площадке «РТС-Тендер», размещенная по адресу: https://www.rts-tender.ru.

Место подачи заявки на участие в запросе котировок: https://www.rts-tender.ru.

Дата и время окончания срока подачи заявки на участие в запросе котировок: «01» ноября 2024 г. 00 ч. 01 м. по московскому времени.

Дата окончания рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок: не позднее «08» ноября 2024 г.

Правила проведения настоящего запроса котировок установлены в нижеприведенной документации.

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1. Запрос котировок в электронной форме – способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о потребностях Заказчика в товаре, работе или услуге сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок и победителем запроса котировок в электронной форме признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора.

2. Запрос котировок в электронной форме проводится в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ), Положением о закупках АО «Кизлярский коньячный завод» (размещено в единой информационной системе в сфере закупки товаров, работ, услуг – www.zakupki.gov.ru.) (далее – Положение о закупках).

3. Настоящий запрос котировок проводится в электронной форме в соответствии с регламентом и с использованием функционала электронной торговой площадки (далее - ЭТП), расположенной по адресу – https://www.rts-tender.ru.

4. Заказчик одновременно с размещением извещения и документации о проведении запроса котировок в электронной форме вправе направить предложение принять участие в процедуре лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением и документацией о проведении запроса котировок, что не должно расцениваться как факт создания для таких лиц преимуществ: заявки от таких лиц рассматриваются в общем порядке. Такое письмо может направляться с использованием любых средств связи, в том числе в электронной форме.

5. Запрос котировок в электронной форме может быть открытым и закрытым. Закрытые процедуры проводятся, как правило, среди поставщиков, включенных в Реестр аккредитованных поставщиков Общества, ведение которого предусмотрено нормами Положения о закупках Общества.

6. Лицо, желающее принять участие в запросе котировок в электронной форме, несет все расходы, связанные с участием в таковом, в том числе с получением аккредитации на ЭТП, подготовкой и предоставлением заявки, иной документации, а заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов процедуры закупки, а также оснований ее завершения.

6.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года №255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года №255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

7. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

1) обладать правоспособностью на заключение договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

2) обладать необходимыми в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации разрешениями (лицензиями, допусками, свидетельствами, аттестатами, правами т.п.) для поставки товара, производства работ или оказания услуг, являющихся предметом заключаемого договора;

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, поставка которых является предметом заключаемого договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;

6) не числиться в реестрах недобросовестных поставщиков, которые ведутся в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ услуг отдельными видами юридических лиц»;

7) соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к участникам процедур закупки;

8) соответствовать иным требованиям, установленным в документации о закупке;

9) быть зарегистрированным на ЭТП, в том числе получить аккредитацию участника в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации, аттестации, установленными данной электронной торговой площадкой;

10) не иметь конфликта интересов с Заказчиком.

Под конфликтом интересов понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии, должностное лицо Заказчика, ответственное за осуществление закупки, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и т.д.), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями указанных физических лиц или усыновленными указанными физическими лицами. Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Участник процедуры закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции, а также системой управления охраны труда, если указанные требования содержатся в документации процедуры закупки.

8. Для участия в запросе котировок в электронной форме участник закупки, получивший аккредитацию на ЭТП, подает заявку на участие в соответствии с «руководством пользователя», которое размещено на сайте ЭТП.

9. Любой участник процедуры закупки вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

10. Участник закупки имеет право отозвать свою котировочную заявку до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

11. К заявке, указанной в пункте 8, прилагается заполненная заявка по форме № 2 (раздел III документации) и документы, указанные в пункте 11 информационной карты раздела II документации, при этом, анкета участника закупки предоставляется по форме, приведенной в разделе III документации о проведении запроса котировок. Организатор закупки может запросить у участника дополнительные документы в обоснование поданной заявки.

Заявка по форме № 2 и документы предоставляются в отсканированном виде. Сканированию подлежат оригиналы документов, либо соответствующие копии, подлинность которых заверена уполномоченным лицом. Каждый отдельный документ должен быть отсканирован и загружен в систему ЭТП в виде отдельного файла, при этом сканироваться документы должны после того, как они будут подписаны и заверены печатью (при ее наличии) организации в соответствии с требованиями котировочной документации. Все документы должны быть отсканированы в формате Adobe PDF, обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности (качество – не менее 200 точек на дюйм), а именно: графической подписи лица, печати, а также исходящего номера и даты заявления. Количество файлов должно соответствовать количеству документов, подаваемых участником в приложении к заявке, а наименование файлов должно позволять идентифицировать документ и количество листов в документе (например, Лицензия № 3847 от 03.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьл. pdf).

12. В случае необходимости организатор закупки может потребовать от участника или победителя запроса котировок, с которым принято решение заключить договор, предоставить оригиналы или нотариально заверенные копии документов, предусмотренных пунктом 11 документации о проведении запроса котировок, до заключения договора в целях проверки достоверности сведений, выявления фальсифицированных или поддельных документов. Не предоставление запрашиваемых документов является основанием для признания участника запроса котировок уклонившимся от заключения договора.

13. Организатором закупки может быть установлено требование об обеспечении заявки на участие в процедуре закупки и исполнения договора, в размере, установленном в статье 9 Положения. Порядок обеспечения заявки на участие в процедуре и возврата такового оговаривается в Регламенте процесса размещения заказов и предложений с использованием специализированной ЭТП «РТС-Тендер», расположенный в сети Интернет по адресу https://www.rts-tender.ru (далее - Регламент).

Порядок обеспечения исполнения договора предусмотрен статьей 9 Положения.

Порядок, срок представления, а также возврат обеспечения исполнения договора осуществляется в соответствии с проектом договора, который является неотъемлемой частью настоящей документации.

14. Организатором закупки может быть установлен в документации приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам иностранного производства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, с учетом таможенного законодательства Российской Федерации, а также особенности участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства, в случаях и порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

15. Заявка на участие в процедуре закупки отклоняется оператором электронной торговой площадки автоматически в случаях, предусмотренных п. 5 и п. 11 Регламента.

16. Рассмотрение заявок.

16.1. Комиссия приступает к рассмотрению заявок на участие в запросе котировок с момента, когда заявки становятся доступными для рассмотрения на сайте ЭТП.

16.2. Комиссия в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в закупочной документации о проведении запроса котировок, и оценивает котировочные заявки в соответствии с нормами Положения.

16.3. В ходе рассмотрения заявок на участие в запросе котировок комиссия имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в заявке на участие в запросе, информацию о соответствии достоверности, указанных в заявке на участие в запросе котировок сведений.

16.4. На основании результатов рассмотрения заявок комиссией принимается решение о допуске к участию в запросе котировок и признании участником процедуры или об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию в запросе котировок.

16.5. Комиссия отклоняет котировочные заявки в случае:

1) не представления сведений, предусмотренных извещением и документацией о проведении запроса котировок, или представления недостоверных сведений;

2) наличия в предусмотренных Законом №223-ФЗ, а также Законом №44-ФЗ реестрах недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица;

3) если предложенная в котировочной заявке цена товаров, работ, услуг превышает начальную (максимальную) цену, указанную в извещении и документации о проведении запроса котировок;

4) не соответствия требованиям к оформлению и составу заявки;

5) подачи одним участником более одной котировочной заявки.

16.6. Заявки, допущенные комиссией к участию в процедуре закупки, ранжируются по цене. При равенстве цен заявок различных участников лучшее (более высокое) место в ранжировке получает участник, который раньше подал заявку на участие в запросе котировок. Победителем запроса котировок признается участник, подавший котировочную заявку, отвечающую всем требованиям, установленным в извещении и документации, предложивший минимальную цену и которому присвоено первое место.

16.7. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии. Протокол рассмотрения и оценки заявок размещается в единой информационной системе не позднее чем через 3 (три) дня со дня его подписания. При этом в протоколе, размещаемом в единой информационной системе, допускается не указывать сведения о составе комиссии и данные о персональном голосовании комиссии.

16.8. В случае если после дня окончания срока подачи котировочных заявок не подано ни одной котировочной заявки, либо все поданные котировочные заявки отклонены, Заказчик вправе однократно продлить срок подачи котировочных заявок на 4 (четыре) рабочих дня, в течение 1 (одного) рабочего дня после дня окончания срока подачи котировочных заявок разместить в единой информационной системе извещение о продлении срока подачи таких заявок, либо признать запрос котировок несостоявшимся.

Если после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок, не подана ни одна котировочная заявка, либо все поданные отклонены, закупка путем запроса котировок признается несостоявшейся.

Если подана одна котировочная заявка на участие в запросе котировок, Заказчик вправе заключить договор с единственным участником запроса котировок, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением и документацией о проведении запроса котировок и содержит предложение о цене договора, не превышающей начальную (максимальную) цену.

17. Заключение договора.

17.1. По результатам запроса котировок договор заключается с победителем процедуры закупки, а в случаях, предусмотренных настоящей статьей, с иным участником запроса котировок, заявка которого признана соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией.

17.2. Договор заключается вне электронной торговой площадки в письменной форме, в бумажном виде путем составления одного документа, подписанного заказчиком и победителем процедуры закупки.

17.3. Договор заключается в порядке и сроки, установленные Положением.

17.4. Условия договора определяются согласно извещению и документации о закупке, с одной стороны, и условиями заявки победителя, с другой стороны, путем включения последних в исходный проект договора с учетом преддоговорных переговоров (статья 57 Положения).

17.5. Подписание договора осуществляется в следующем порядке:

Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента размещения в единой информационной системе итогового протокола закупки передает и (или) направляет проект договора победителю процедуры закупки, или иному участнику процедуры закупки, с которым в установленном Положением порядке принято решение о заключении договора, для подписания;

Победитель или иной участник процедуры закупки, с которым в установленном Положением порядке принято решение о заключении договора в течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта договора обязан подписать его и передать Заказчику.

17.6. Заключение договора по итогам процедуры закупки осуществляется в срок не ранее 10 (десяти) не позднее 20 (двадцати) дней с момента размещения в единой информационной системе итогового протокола закупки. При осуществлении закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, срок заключения договора составляет не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения о заключении такого договора, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации для заключения договора необходимо его одобрение органом управления Заказчика, а также случаев, когда действия (бездействие) Заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен быть заключен в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.

17.7. В случае заключения договора по процедуре закупки с победителем закупки, являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства, Заказчик может предусмотреть в договоре возможность переуступки прав требования по договору в пользу кредитно-финансовых учреждений (факторинг).

17.8. При заключении договора победитель запроса котировок, если он применяет упрощенную систему налогообложения, предоставляет Заказчику копию информационного письма налогового органа, указывающего дату представления победителем заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения, заверенного печатью и подписью уполномоченного лица победителя.

17.9. В случае если победитель в проведении запроса котировок признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником процедуры закупки, предложение о цене договора, которого содержит лучшее условие, следующее после предложенного победителем в проведении запроса котировок, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

При этом заключение договора для указанных участников процедуры закупки является обязательным.

17.10. В случае уклонения указанных участников процедуры закупки от заключения договора Заказчик вправе:

1) обратиться в суд с требованием о понуждении таких участников процедуры закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора;

2) принять решение о заключении договора с единственным поставщиком, при этом договор с единственным поставщиком должен быть заключен на условиях, предусмотренных извещением и документацией о проведении запроса котировок. Цена заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении и документации о проведении запроса котировок.

17.11. Сведения об участнике запроса котировок в электронной форме, уклонившемся от заключения договора, равно как о том, договор с которым расторгнут по решению суда, подлежат направлению в уполномоченный федеральный орган в соответствии с положениями Федерального закона№223-ФЗ для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

Данные условия проведения запроса котировок в электронной форме являются неотъемлемой частью настоящей документации, уточняют и дополняют ее положения:

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ III. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ

ФОРМА № 1

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в запросе котировок в электронной форме на право заключения договора ________________________________________________________________________________________________

(название запроса котировок в электронной форме)

Настоящим______________________________________________________________

(наименование участника закупки)

подтверждает, что в соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации о проведении запроса котировок, информация по сути нашей заявки представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки:

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА № 2

(фирменный бланк претендента на участие в запросе котировок)

Организатору закупки

____________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Изучив извещение №______________ от «___» ____________ 20__г. и документацию о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора ___________________________________________________________________________________________________

(название предмета запроса котировок)

на ЭТП «РТС-Тендер», размещенная по адресу: https://www.rts-tender.ru и в единой информационной системе – www.zakupki.gov.ru и принимая установленные в них требования и условия запроса котировок, а также применимые к этой закупке законодательство РФ, иные нормативно-правовые акты и Положение о закупках АО «Кизлярский коньячный завод» мы(я),

_

(для физических лиц – фамилия, имя, отчество, место жительства, год и место рождения, паспортные данные, ИНН, номер контактного телефона; для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, дата и место государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, паспортные данные, ИНН, ОГРНИП, номер контактного телефона; для организаций – фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, дата государственной регистрации в качестве юридического лица, место нахождения, фактический адрес, ОГРН, ИНН, номер контактного телефона)

в лице __________________________________________________________________________________________, действующего______________________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя/уполномоченного представителя, фамилия, имя, отчество (полностью)

на основании,_____________________________________________________,уполномоченного в случае

(основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица)

признания нас(меня) победителем запроса котировок подписать договор, согласны(ен) заключить договор и исполнить договор в точном соответствии с условиями, предусмотренными в извещении и документации о проведении запроса котировок.

____________________________________________ согласно с тем, что, если не были учтены какие-либо факторы,

( наименование участника закупки)

влияющие на стоимость товаров (работ, услуг), которые должны быть поставлены (выполнены, оказаны) в соответствии с договором, данные товары (работы, услуги) в любом случае будут поставлены (выполнены, оказаны) в полном соответствии с извещением и документацией о проведении запроса котировок, в пределах предлагаемой цены договора.

Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами информации.

Настоящая заявка на участие в запросе котировок имеет правовой статус оферты и действует до подписания договора, заключаемого по результатам процедуры.

Нам известно и безоговорочно принято в качестве условия участия в запросе котировок, что заключение договора по результатам процедуры является правом, а не обязанностью Заказчика, победитель запроса котировок (либо участник запроса котировок, с которым может быть заключен договор) не вправе понудить Заказчика к заключению договора.

Мы признаем, что самостоятельно несем все расходы, риски и возможные убытки, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием в запросе котировок и заключением договора.

Настоящим подтверждаем, что против _________________________________________________________________

(наименование участника закупки)

не проводится процедура ликвидации, не возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве), не применены процедуры, применяемые в деле о банкротстве (наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, мировое соглашение), и деятельность его не приостановлена.

Мы признаем, что самостоятельно несем ответственность за соответствие всех привлекаемых нами субподрядчиков, независимо от выполняемого ими объема работ, требованиям, установленным документацией и законодательством РФ, в том числе наличие у них разрешающих документов. В случае признания нас победителем, мы обязуемся предоставить документы, подтверждающие соответствие привлекаемых нами субподрядчиков, установленным требованиям, до заключения договора.

В случае признания нас победителем запроса котировок мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации о проведении запроса котировок и условиями нашей заявки в течение 5 (пяти) дней с даты получения от заказчика проекта договора и представить все подписанные экземпляры договора заказчику.

В случае если наше предложение о цене договора будет следующим после предложенного победителем, а последний будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации о проведении запроса котировок и условиями нашей заявки.

Настоящим подтверждаем(ю), что сведения о ___________________________________________________________

(наименование участника закупки)

отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

Настоящим заявлением гарантируем(ю) достоверность предоставленной нами (мной) в заявке информации.

Настоящим подтверждаем(ю), что ознакомлен(ы) с Положением о закупках АО «Кизлярский коньячный завод», с документацией о проведении запроса котировок, в том числе с техническим заданием, проектом договора и принимаем их в полном объеме.

Настоящим подтверждаем(ю), что мы(я) извещен(ы) о включении сведений о________________________________

(наименование участника закупки)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нас (меня) от заключения договора.

Настоящим подтверждаю свое согласие на обработку моих личных данных, в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (для физических лиц).

Руководитель организации /

уполномоченный представитель участника закупки

_________________/_________________________________

(подпись) (Фамилия, имя, отчество) М.П.

_

(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в запросах котировок)

ФОРМА № 3

Приложение к заявке на участие в запросе котировок в электронной форме №__________

ТЕХНИЧЕСКОЕ (КОММЕРЧЕСКОЕ) ПРЕДЛОЖЕНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

Предложение о цене договора _____________________________(__________________)___________рублей _______ копеек, с учетом НДС (в случае применения) - ____________ (____________) __________ рублей _________ копеек.

_________________________________________ является/не является плательщиком НДС.

(наименование участника закупки) (нужное подчеркнуть)

- страна происхождения товара__________

Условия поставки: склад Заказчика без дополнительных затрат.

Адрес склада Поставщика, который будет указан в товаросопроводительных документах_______________

Условия оплаты: по факту поставки (согласно условиям договора).

Настоящим заявляем об обладании ____________________________________________________________________

(наименование участника закупки)

лицензиями, свидетельствами, сертификатами на следующие виды товара, работ, услуг:

- Посмотреть таблицу с данными

В техническом предложении участника должны быть изложены все условия, соответствующие требованиям технического задания, либо более выгодные для заказчика с указанием страны происхождения продукции.

ФОРМА № 4

Приложение № 1 к заявке на участие

в запросе котировок в электронной форме

от «___» __________ 2021 г. № ______

АНКЕТА

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель организации /

уполномоченный представитель

участника закупки

_________________/_________________________________

(подпись) (Фамилия, имя, отчество) М.П.

__________________________________________________________________________________

(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в закупке)

РАЗДЕЛ IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование поставляемого товара/выполняемых работ/оказываемых услуг.

ортофосфорная кислота 85% (далее – «продукция, товар»);

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/объем оказываемых услуг.

ортофосфорная кислота 85% –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытькг.

Способ закупки.

Запрос котировок в электронной форме.

(ОКДП2-20.13.24.149)

Обоснование способа закупки.

Согласно п.1.1.3 ст.10. гл. 6. Положения о закупках АО «Кизлярский коньячный завод» утвержденного советом директоров АО «Кизлярский коньячный завод» протоколом от 30.07.2018 № 5.

Требования к качественным характеристикам, к безопасности, поставляемой продукции.

Поставщик гарантирует поставку товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, государственных стандартов, технических условий, и иных нормативно-правовых актов, регулирующих поставку товара являющихся предметом Технического задания.

Продукция (Товар) должна(ен) соответствовать требованиям, установленным в п. 6 настоящего Технического задания.

На поставляемую (изготовленную) продукцию должны быть выписаны удостоверения качества, сертификаты соответствия или свидетельство о государственной регистрации, подтверждающие возможность использования Продукции.

Материалы, оборудование, подлежащие обязательной сертификации и декларированию, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, и должны быть новыми, исправными, пригодными к использованию.

Требования к поставляемой продукции.

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к послепродажному обслуживанию поставляемого товара, его сборке, вводу в эксплуатацию, обучению по эксплуатации.

Требования отсутствуют.

Требования к таре, упаковке и маркировке.

Товар упаковывается и маркируется в соответствии с ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Товар поставляется в пластиковых емкостях из полимерных материалов по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6. На тару наносят знак опасности по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Информация на этикетке должна быть нанесена на русском языке. Маркировочная этикетка должна быть чистой, целой и наклеенной без перекосов и морщин. Согласно требованиям ГОСТа▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи ГОСТа▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1. Потребительская тара должна обеспечивать сохранность средства и безопасность потребителя при ее использовании. Крышка должна обеспечивать плотное, герметичное запирание потребительской упаковки. При падении упаковка не должна деформироваться и терять герметичность.

Требования к срокам (периодам) и (или) объемам предоставления гарантий качества.

Гарантийный срок на поставляемый товар, должен быть не меньше гарантийного срока, указанного изготовителем на дату поставки Покупателю, но не менее 12 месяцев.

Место, условия, сроки (периоды) и порядок поставки товара/выполнения работ/оказания услуг.

Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика путем доставки Товара до склада Заказчика. Адрес склада Заказчика:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Орджоникидзе, д.60.

Срок поставки товара: согласно п. 4.2. Проекта договора.

Погрузочные работы, доставка товара осуществляется собственными силами и за счет Поставщика.

Начальная (максимальная) цена закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (один миллион сто двадцать четыре тысячи триста двадцать пять) рублей 30 копеек с учетом НДС.

Обоснование начальной (максимальной) цены закупки.

Исследование рынка по инициативе Заказчика.

Ценовые предложения участников закупки не могут превышать установленную Заказчиком начальную (максимальную) цену.

Форма, сроки, и порядок расчетов.

Форма расчетов: безналичный расчет.

Оплата по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в рублях РФ.

Оплата поставленной продукции осуществляется по факту доставки на склад Покупателя на основании выставленного Поставщиком счета, товарной накладной с отметкой о приемке Товара Покупателем не позднее 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента получения Покупателем документов, предусмотренных пунктом 7.1.6 Проекта Договора.

Порядок формирования начальной (максимальной) цены закупки.

Цена Договора включает в себя: стоимости товара стоимость всех дополнительных опций, стоимости доставки Товара до Заказчика, и указана с учетом всех налогов и сборов, страхования, государственных пошлин, таможенных платежей и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ, стоимости упаковки, маркировки, погрузки, и всех иных расходов, необходимых для исполнения Договора и/или которые могут возникнуть при его исполнении.

Требования к сопроводительной документации. В том числе перечень документов, подтверждающих соответствие товаров/работ/услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам/работам/услугам.

- Товарная накладная (по унифицированной форме ТОРГ 12);

- Товарно-транспортная накладная;

-Транспортная накладная (по форме Приложения № 4 к Правилам перевозки грузов автомобильным транспортом)

- Счет-фактура;

- Счет;

- Документы, в соответствии с п. 5 настоящего Технического задания и в соответствии с законодательством РФ.

- Паспорт качества на русском языке, выданный заводом - изготовителем.

Иные требования.

Требования отсутствуют.

Согласование:

Инициатор закупки: _____________/_____________/

(подпись, Ф.И.О.)

РАЗДЕЛ V. ОБОСНОВАН ИЕ НАЧАЛЬНОЙ - МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Таким образом, на основании проведенных расчетов, начальная (максимальная) цена Договора составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (один миллион сто двадцать четыре тысячи триста двадцать пять) рублей 30 копеек с учетом НДС.

РАЗДЕЛ VI. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _____

г. Кизляр «____» ______ 2024 года

АО «Кизлярский коньячный завод», именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице заместителя генерального директора Дунаевского Сергея Владимировича, действующего на основании Доверенности № 36 от "22" декабря 2023 года, с одной стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________, действующего на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации, руководствуясь п.п.1.1.3 ст.10. гл. 6. Положения о закупках АО «Кизлярский коньячный завод», утвержденного Советом директоров АО «Кизлярский коньячный завод» (Протокол № 5 от «30» июля 2018 года), протокола закупочной комиссии № ____________________ от «___» _________ 2024 г., заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Покупателю ортофосфорную кислоту 85% согласно Спецификации (Приложение № 1 к договору) (далее – «продукция, товар»), соответствующую требованиям раздела 5 договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить поставленную продукцию согласно Спецификации в соответствии с разделами 2, 3 и 7 договора.

1.2. Поставщик гарантирует, что Товар является новым (ранее никем не эксплуатировался и не использовался), принадлежит Поставщику на праве собственности, не продан третьим лицам, не заложен, не находится под арестом или запрещением, не обременен, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц.

В случае поставки Товара иностранного производства Поставщик гарантирует, что передаваемый по настоящему Договору Товар выпущен в свободное обращение на территории Российской Федерации, Поставщик обеспечил соблюдение всех необходимых таможенных процедур и уплату всех необходимых таможенных платежей при таможенной очистке Товара. Покупатель не несёт ответственности за таможенное оформление Товара и за уплату таможенных платежей.

1.3. Качество поставляемого Товара должно соответствовать обязательным требованиям к качеству этого Товара, установленным законом, регламентами, стандартами, техническими условиями, другой технической документацией, которая устанавливает требования к их качеству, если стороны не определят в Договоре более высокие требования к качеству Товара.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Общая цена договора составляет _______________ (___________________________) рублей, в том числе (информация о НДС).

2.2. Общая цена договора, установленная п. 2.1. договора, указана с учетом стоимости товара стоимость всех дополнительных опций, стоимости доставки Товара до Покупателя, и указана с учетом всех налогов и сборов, страхования, государственных пошлин, таможенных платежей и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ, стоимости упаковки, маркировки, погрузки, и всех иных расходов, необходимых для исполнения Договора и/или которые могут возникнуть при его исполнении.

2.3. Цена, указанная в настоящем пункте, не может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке и является стабильной в течение всего срока действия настоящего договора. Не являются основанием для изменения цены инфляционные процессы и другие обстоятельства, обусловленные объективными экономическими причинами или действиями непреодолимой силы.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата поставленной продукции осуществляется по факту доставки на склад Покупателя на основании выставленного Поставщиком счета, товарной накладной с отметкой о приемке Товара Покупателем не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента получения Покупателем документов, предусмотренных пунктом 7.1.6 настоящего Договора.

3.2. Оплата по настоящему договору осуществляется путем перечисления денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 12 настоящего Договора. При этом обязанности Покупателя в части оплаты считаются исполненными со дня списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

3.3. В случае предоставления документов, указанных в пункте 7.1.6 настоящего Договора, не соответствующих требования действующего законодательства, документы считаются не предоставленными. О предоставлении документов, не соответствующих требованиям действующего законодательства, Покупатель извещает Поставщика соответствующим уведомлением, направляемым по факсу или электронной почте.

3.4. В случае просрочки предоставления документов, указанных в пунктах 7.1.6, 11.4 настоящего Договора, Покупатель вправе увеличить срок оплаты поставленного Товара соразмерно времени просрочки предоставления всех документов.

4. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по «31» декабря 2024 года, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

4.2. Срок поставки продукции в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения договора.

4.3. Действие Договора может быть продлено либо прекращено досрочно по взаимному согласию Сторон, составляемому в письменной форме.

4.4. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от обязанности возмещения убытков и уплаты штрафных санкций, а также иной ответственности, установленной настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

5.1. Поставщик гарантирует качество поставляемой продукции, соответствующее требованиям законодательства Российской Федерации, государственных стандартов, технических условий, технических регламентов и спецификации, нормам СанПиН, и с условиями настоящего договора;

5.2. Поставщик обязуется подтвердить качество поставляемого Товара соответствующими документами (сертификатом качества, сертификатом соответствия, декларацией о соответствии, выданным аккредитованным органом по сертификации, регистрационным удостоверением установленного образца, сертификатом пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическим заключением и др.). Область действия сертификатов соответствия – Российская Федерация.

Документы подлежат передаче Покупателю одновременно с передачей Товара в том объеме, в котором это требуется для осуществления поставки Товара в соответствии с настоящим Договором. Поставщик должен получить все необходимые регистрационные, разрешительные, лицензионные документы, доверенности, свидетельства о проведении проверок, таможенные разрешения, в том числе документы, подтверждающие проведение идентификации Товара, а также оплатить все сборы и издержки для получения таких разрешений, лицензий. Поставщик должен незамедлительно предоставлять копии каждого разрешения Покупателю сразу после его получения.

Поставщик обязан предоставлять по требованию Покупателя электронную копию указанных документов.

5.3. Товар ненадлежащего качества возвращается Поставщику за его счет после поставки нового Товара.

5.4. Поставщик устанавливает Гарантийный срок на Товар не менее срока, установленного заводом-изготовителем и гарантирует сохранение эксплуатационных качеств Товара в течение всего Гарантийного срока при соблюдении пользователем инструкции по эксплуатации.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки качества товара, Поставщик обязан устранить их за свой счет, своими силами в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента получения уведомления от Покупателя о наличии недостатков.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Поставщик обязан:

6.1.1. При выполнении условий настоящего договора руководствоваться законодательством Российской Федерации.

6.1.2. Выполнять условия в сроки, порядке и качестве, установленные договором.

6.1.3. Представлять Покупателю документы, удостоверяющие качество поставляемой продукции и материалов, используемых при выполнении условий договора, иную необходимую документацию, а также информировать Покупателя о ходе выполнения условий.

6.1.4. В случае наличия у Покупателя обоснованных замечаний по срокам и качеству выполняемых условий, в установленные Покупателем сроки, устранять их за счет собственных средств.

6.1.5 Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с условиями настоящего договора, произвести все виды погрузочных работ и представить все необходимые документы, предусмотренные пунктом 7.1.6. настоящего договора.

6.1.6. Гарантировать качество Товара.

6.2. Поставщик вправе:

6.2.1. Запрашивать у Покупателя информацию, необходимую для выполнения условий по договору.

6.2.2. Требовать оплаты надлежащим образом выполненных условий и принятой Покупателем продукции.

6.3. Покупатель обязан:

6.3.1. Принять и произвести оплату поставленной продукции в порядке и размере, определенных настоящим договором.

6.4. Покупатель вправе:

6.4.1. Требовать от Поставщика, надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями договора

6.4.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями договора

6.5. В случае нарушения Поставщиком обязанности по срокам поставки товара, а также поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, направив уведомление Поставщику. Указанное нарушение признается сторонами существенным (ст. 523 ГК РФ).

При одностороннем отказе от исполнения Договора он считается расторгнутым с момента получения одной стороной соответствующего уведомления от другой стороны.

7. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ПОСТАВЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

7.1. Порядок поставки продукции:

7.1.1. Доставка Товара осуществляется силами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Орджоникидзе, 60.

7.1.2. Поставщик отгружает готовую продукцию Покупателю надлежащего качества, в наименовании, количестве, комплектности и в сроки, обусловленные настоящим договором и приложениями к нему.

7.1.3. Отгрузка Продукции осуществляется в таре и упаковке, предназначенной для перевозки данного вида Продукции. Тара должна предохранять Продукцию от любого рода повреждений во время перевозки на пути к месту назначения, а также предохранять Продукцию от воздействия атмосферных явлений. Тара не является возвратной. Стоимость тары входит в стоимость Продукции по настоящему Договору.

7.1.4. Поставщик несёт все убытки, связанные с поставкой Продукции в некачественной или не соответствующей условиям настоящего Договора упаковке, в том числе за дефектность, повреждения или разрушения Товара из-за неправильной упаковки.

7.1.5. Маркировка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, быть чётко нанесена на каждое упаковочное место несмываемой краской, на русском языке.

7.1.6. Поставщик передаёт Покупателю одновременно с Товаром оригиналы следующих товаросопроводительных документов:

- товарная накладная по форме № ТОРГ-12, счёт-фактура на отгруженный Товар (либо УПД) в случае применения Поставщиком ОСНО;

- транспортная накладная, товарно-транспортная накладная;

- документ, подтверждающий гарантийные обязательства на Товар;

- документы, предусмотренные пунктом 5.2 настоящего Договора;

- иные документы, если действующее законодательство Российской Федерации предусматривает их оформление на данный вид Товара.

7.1.7. Вся документация, передаваемая в рамках настоящего Договора, должна быть оформлена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на русском языке или с приложением перевода документации на русский язык (за счёт Поставщика). Наименование Товара в товаросопроводительных документах и документации должно соответствовать (быть идентичным) наименованию Товара, указанному в Спецификации к Договору.

7.2. Порядок приемки поставляемой продукции:

7.2.1. Приемка продукции осуществляется по факту доставки продукции Поставщиком на склад Покупателя, путем подписания товарной накладной.

7.2.2. При получении продукции Покупатель обязан сверить информацию о наименовании, количестве и ассортименте продукции на упаковке (ярлыке) с данными, указанными в Спецификации и договоре. Одновременно отмечаются недостатки продукции и упаковки, которые могут быть установлены по ее наружному виду.

7.2.3. Приемка продукции по количеству, ассортименту и качеству, в части видимых недостатков, которые можно обнаружить путем осмотра продукции без вскрытия тары (упаковки), далее по тексту – «видимые недостатки», производится Покупателем в момент получения продукции на складе Покупателя. Продукция считается принятой Покупателем по количеству, ассортименту и качеству, в части видимых недостатков, с момента подписания уполномоченным представителем Покупателя товарных накладных.

7.2.4. Приемка продукции по количеству, ассортименту и качеству, в части скрытых, не видимых недостатков, которые нельзя было обнаружить путем осмотра продукции без вскрытия тары (упаковки) на складе Поставщика, осуществляется в соответствии с Инструкциями о порядке приемке продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству (количеству) Госарбитража СССР № П-6 от 15.06.1965 г. и № П-7 от 25.04.1966 г. Обе инструкции действуют в части, не противоречащей настоящему договору и Гражданскому кодексу РФ.

7.2.5. В случае возникновения претензий к качеству поставленного Товара, Покупатель по своему усмотрению вправе потребовать от Поставщика устранения недостатков, возмещения расходов на их устранение или замены некачественного Товара в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заявления о них Покупателем.

7.2.6. Товар ненадлежащего качества возвращается Поставщику за его счёт после поставки Покупателю новой Продукции.

7.3. Обязанность Поставщика по поставке Товара Покупателю считается исполненной в момент подписания Покупателем товарной накладной. С этого момента к Покупателю переходят право собственности на Товар и риск случайной гибели или повреждения Товара.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае нарушения срока поставки Товара, Покупатель вправе потребовать, а Поставщик обязан уплатить пени в размере 0,1 % от стоимости непоставленного Товара за каждый день просрочки.

В случае нарушения срока поставки более чем на 20 дней Покупатель вправе потребовать, а Поставщик обязан уплатить пени в размере 0,5 % от цены Договора за каждый день просрочки начиная с двадцать первого дня просрочки.

8.3. За нарушение срока оплаты Товара, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 0,1 % от неоплаченной суммы поставленного Товара за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки не может превышать 10 % от неоплаченной суммы.

8.4. В случае нарушения Поставщиком сроков устранения недостатков/дефектов и/или замены, доукомплектования Товара Поставщик, по требованию Покупателя, обязан уплатить Покупателю пени в размере 0,5 % от стоимости дефектного (некомплектного) Товара за каждый день просрочки.

8.5. В случае отказа Поставщика от исполнения обязательств по поставке Товара или его части, и/или неисполнения обязательств по поставке по любым основаниям, не зависящим от Покупателя, Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере 25 % от стоимости непоставленного (недопоставленного) Товара и возместить убытки Покупателя, вызванные отказом от поставки (недопоставки) Товара.

8.6. В случае нарушения Поставщиком сроков предоставления Покупателю документов, упомянутых в тексте настоящего Договора, Покупатель вправе взыскать с Поставщика штрафную неустойку в размере 0,01 % от цены договора за каждый день просрочки исполнения указанного обязательства. Пеня подлежит начислению до момента фактической передачи документов. Ее начисление не прекращается с истечением срока договора, если документы не переданы Покупателю.

8.7. Поставщик обязан по письменному требованию Покупателя компенсировать Покупателю все расходы и убытки, понесенные вследствие причинения ущерба Покупателю и (или) третьим лицам действиями Поставщика (работников Поставщика).

В случае привлечения Покупателя или его должностных лиц к административной ответственности за нарушение действующего законодательства в связи с невыполнением и/или ненадлежащим выполнением Поставщиком любого из своих обязательств по настоящему Договору, Поставщик обязуется оплатить сумму наложенного штрафа или возместить расходы Покупателя по оплате штрафа в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения от Покупателя копии соответствующего документа (постановления, определения, предписания, протокола, акта и т.п.) уполномоченного органа и претензии (требования об оплате), в противном случае, Покупатель имеет право удержать понесенные им расходы и убытки из сумм оплаты Поставщику.

8.8. Поставщик обязан уплатить Покупателю неустойки/другие суммы, оплата которых предусмотрена настоящим Договором, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Покупателя по электронной почте. При неоплате Поставщиком начисленных в соответствии с Договором сумм Покупатель вправе при проведении расчетов уменьшить сумму, подлежащую оплате Поставщику, на сумму всех штрафов и неустоек, а также иных сумм, предъявленных Покупателем в претензиях.

8.9. За нарушение условий Договора, виновная сторона возмещает причиненные этим нарушением убытки, подтвержденные документально в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

8.10. Поставщик несет ответственность за качество поставляемого Товара, подлинность передаваемых товаросопроводительных документов. Поставщик оформляет надлежащим образом юридические, первичные учетные и иные сопроводительные документы в соответствии с действующим законодательством, инструкциями, правилами по порядку заполнения вышеуказанных документов.

8.11. Поставщик обязуется возместить весь ущерб, возникший в результате ненадлежащего оформления отгрузочных и сопроводительных документов.

8.12. Все убытки, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком условий настоящего Договора, взыскиваются в полной сумме сверх неустойки (штрафа, пени).

8.13. Уплата неустойки и/или возмещение убытков не освобождают виновную Сторону от исполнения обязательств по Договору.

8.14. Установленные настоящим Договором меры ответственности за нарушение договорных обязательств подлежат применению только на основании предъявленного одной Стороной другой Стороне письменного требования (претензии). Возможность применения штрафных санкций является правом, но не обязанностью Стороны.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя было предвидеть и избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия, а также акты и действия федеральных органов власти и управления, имеющие обязательную силу хотя бы для одной из сторон.

9.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме, которые должны быть подтверждены уполномоченными на то компетентными органами. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.3. Неуведомление или несвоевременное уведомление Стороной о форс-мажоре, непосредственно повлиявшем на исполнение обязательства в установленный срок, лишает такую Сторону права ссылаться на него как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору.

9.4. Сторона вправе приостановить исполнение своих обязательств по договору в отношении Стороны, пострадавшей от обстоятельств непреодолимой силы, на период действия таких обстоятельств.

9.5. Если форс-мажор будет длиться более 30 (тридцати) дней, любая Сторона вправе отказаться от договора в одностороннем порядке, направив соответствующее письменное уведомление другой Стороне. В таком случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение возможных убытков.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по договору, решаются сторонами путем переговоров.

10.2. Сторонами устанавливается обязательный претензионный порядок разрешения споров. Срок ответа на претензию - 10 календарных дней, с даты её получения.

10.3. При невозможности урегулирования разногласий, споры разрешаются сторонами в установленном законом порядке, в Арбитражном суде по месту нахождения Покупателя.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий договор подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок товаров (работ, услуг) – www.zakupki.gov.ru и на электронной площадке ЭТП «РТС-Тендер» (https://www.rts-tender.ru.) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и подписывается ЭЦП.

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершенны в электронной форме и подписаны ЭЦП и размещены в единой информационной системе в сфере закупок товаров (работ, услуг) – www.zakupki.gov.ru и на электронной площадке ЭТП «РТС-Тендер» (https://www.rts-tender.ru.) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

11.3.1. Стороны соглашаются при осуществлении взаимоотношений между собой принимать к сведению и исполнению следующие документы в электронном виде, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – ЭП, или «электронная подпись»), посредством согласованной сторонами Системы защищенного юридически значимого электронного документооборота: Дополнительные соглашения к Договору, Приложения к Договору, спецификации, технические задания.

Стороны признают, что направленные и полученные ими в соответствии с условиями, определенными настоящим пунктом Договора, электронные документы, подписанные корректной ЭП уполномоченных лиц Сторон, признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью и заверенным оттиском печати, соответствуют письменной форме документов, и порождают права и обязанности Сторон при выполнении взаимных обязательств Сторон. Электронные документы, подписанные корректной ЭП, являются оригиналами, имеют юридическую силу и могут использоваться, в частности, в качестве доказательств в суде, а также при рассмотрении споров в досудебном порядке.

11.4. В случае подписания первичных документов, предусмотренных настоящим договором, лицами, наделенными такими полномочиями приказами и (или) доверенностями на право подписи, Поставщик обязуется предоставить заверенные надлежащим образом копии документов (доверенности, приказы), подтверждающих полномочия лиц, подписывающих первичные документы от имени Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Поставщик обязуется незамедлительно сообщить об этом Покупателю и предоставить копии документов, подтверждающих данные полномочия.

Первичные документы, предусмотренные настоящим договором, должны быть оформлены в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011. Наименование товаров, работ, услуг должно соответствовать перечню товаров, работ и услуг, установленных договором (в т. ч. спецификациями).

Документы, оформленные с отступлениями от положений настоящего пункта, не принимаются Покупателем к учету, задолженность не учитывается при расчетах с Поставщиком.

11.5. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору, вследствие его реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.6. В иных, не оговоренных договором условиях, стороны будут руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации.

11.7. Неотъемлемой частью Договора являются:

Приложения №1 – Спецификация;

Приложения №2 – Заверения об обстоятельствах.

12.АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к договору

№ ____ от «___» __________ 2024 г.

Спецификация

(заполняется на основании предложения Победителя)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к договору

№ ____от «__» _____ 2024 г.

ЗАВЕРЕНИЕ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

1. Поставщик заверяет и гарантирует, что:

- является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом*;

- исполнительный орган поставщика находится и осуществляет функции управления по месту нахождения (регистрации) юридического лица*.

- для заключения и исполнения настоящего договора поставщик получил все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством РФ, учредительными и локальными документами*;

- имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренной договором (имеет надлежащий ОКВЭД);

- не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих поставщику или ограничивающих его право заключать и исполнять настоящий договор;

- лицо, подписывающее (заключающее) настоящий договор от имени и по поручению поставщика на день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле настоящего договора*;

- поставщиком уплачиваются все налоги и сборы в соответствии действующим законодательством РФ, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ;

- все операции поставщика по покупке товара у своих поставщиков, продаже товара покупателю полностью отражены в первичной документации поставщика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на поставщика;

- поставщик, в случае если он применяет общий налоговый режим, гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчетности налог на добавленную стоимость (НДС), уплаченный покупателем поставщику в составе цены товара;

- поставщик обязуется предоставить покупателю полностью соответствующие действующему законодательству РФ первичные документы, которыми оформляется продажа товара по настоящему договору (включая, но не ограничиваясь – счета-фактуры, товарные накладные формы ТОРГ-12 либо УПД, товарно-транспортные, транспортные накладные, спецификации, акты приема-передачи и т.д.);

- товар, поставляемый по настоящему договору, принадлежит поставщику на праве собственности. В случае если поставщик не является собственником товара, то поставщик, как агент (комиссионер) имеет все необходимые в соответствии с действующим законодательством полномочия для заключения настоящего договора и поставки товара и гарантирует наличие документов соответствующей отчетности. Товар и права на него не являются предметом спора, в отношении товара или прав на него не заключено каких-либо иных сделок и не имеется иных обременений (арест и др.), препятствующих надлежащему исполнению настоящего договора.

- поставщик обязуется по первому требованию покупателя или налоговых органов (в т.ч. встречная налоговая проверка) предоставить надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к поставке товара по настоящему договору и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в настоящем договоре, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от покупателя или налогового органа.

2. В случае если Поставщик нарушит указанные в п. 1 заверения (гарантии), законодательство (в том числе налоговое), а также в случае снятия налоговым органом вычетов по НДС по поставке в рамках настоящего Договора, на которые Покупатель вправе был рассчитывать, основываясь на представленных Поставщиком документах, Поставщик возмещает Покупателю убытки, сумму снятых налоговых вычетов по НДС, штрафы и пени, предъявленные Покупателем.

Убытки определяются в размере:

— сумм, которые Покупатель уплатил или должен уплатить в бюджет на основании решений и требований налоговых органов о доначислении налогов, пеней и штрафов.

— сумм, которые Покупатель возместил иным лицам в связи с нарушением гарантий Поставщиком. При этом налоговые органы обязал этих лиц заплатить в бюджет недоимку на основании решений или требований.

Срок возмещения понесенных убытков — 5 (пять) календарных дней со дня получения мотивированного требования от Покупателя.

3. Поставщик обязан возместить все убытки Покупателю, в случае если налоговый орган отказал Покупателю в праве на учет понесенных расходов в связи с тем, что поставка и/или изготовление Товара /выполнение работ осуществлено не Поставщиком, а третьим (ими) лицом (ами).

Срок возмещения понесенных убытков — 5 (пять) календарных дней со дня получения мотивированного требования от Покупателя.

4. В случае если Поставщик привлек для исполнения собственных обязательств по настоящему договору контрагентов (третьих лиц), Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения договора с контрагентом (третьим лицом) обязан представить Покупателю информацию о контрагенте (третьем лице).

Если Поставщик привлек для исполнения собственных обязательств по настоящему договору контрагентов (третьих лиц), соответствующим признакам недобросовестности, или имеющих запись о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, то Поставщик обязан возместить все убытки Покупателю.

Срок возмещения понесенных убытков — 5 (пять) календарных дней со дня получения мотивированного требования от Покупателя.

5. Обстоятельства, по которым Поставщиком дано заверение (гарантии), являются для Покупателя существенным при заключении и исполнении договора. Поставщик осознает, что Покупатель будет на них полагаться в своей финансового-хозяйственной деятельности.

6. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Антикоррупционной оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Антикоррупционной оговорки, выражающееся в действиях, квалифицируемых законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

При выявлении фактов нарушения одной из Сторон требований настоящей Антикоррупционной оговорки Стороны обязаны руководствоваться требованиями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Гражданского кодекса РФ и иных нормативных правовых актов».

7. Поставщик гарантирует что:

- на момент подписания настоящего Договора Поставщик ознакомлен с Уставом АО "Кизлярский коньячный завод", в том числе в части ограничения полномочий Генерального директора;

- отсутствует заинтересованность при совершении сделки в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, в том числе ч. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»;

- совершаемая сделка не является крупной для Исполнителя (или, если сделка является крупной для Поставщика, что «Совершаемая сделка одобрена соответствующими органами управления в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации (указать реквизиты решения соответствующего органа управления).

8. Стороны заверяют друг друга о неразглашении третьим лицам сведения коммерческого, финансового или технического характера, а также иную информацию, ставшую им известной в связи с исполнением настоящего Договора.__________________________________________________

*(в случае если Поставщик является юридическим лицом)

- Посмотреть таблицу с даннымиРазъяснение_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Запрос:

Уважаемый Заказчик. Наша организация хочет принять участие в данном запросе котировок №

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьна поставку Вашему предприятию (АО «Кизлярский коньячный завод») ортофосфорной

кислоты 85 %. В разделе IV Техническое задание в разделе 6 (характеристики продукции), у Вас указан

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, мы же предлагаем продукцию производства Китай с содержанием основного вещества

85 % , возможна ли замена ортофосфорной кислоты 85 % ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьна продукт Китайского

производства (во вложении качественное удостоверение и декларация соответствия).

Разъяснение:

Добрый день. Указанный товар должен сопровождаться сертификатом или декларацией соответствия

ЕАЭС, подтверждающий соответствие товара требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ТР ТС 021/2011 и ТР ТС

029/2012. В данном случае декларация не подтверждает соответствие товара требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.