Тендер - Поставка песко-соляной смеси №280508629

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть29 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Тверская облМесто поставки (адрес):г.Зубцов договор_ПСС ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Договор №

на поставку песко-соляной смеси

г. Зубцов « ____» сентября 2024 г.

Муниципальное автономное учреждение «Благоустройство», в лице директора Лощагина Алексея Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны общество с ограниченной ответственностью «ДОРСЕРВИС», в лице генерального директора Шадынина Александра Михайловича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», заключили настоящий договор, о нижеследующем:

Предмет договора.
1.1. Поставщик обязуется поставить песко-соляную смесь (далее Товар) согласно Спецификации (Приложение № 1) в сроки и на условиях установленных договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.
1.3. Сроки поставки Товара: с момента заключения договора по 25 октября 2024 года.
1.4. Место поставки Товара: гор.Зубцов
1.5. Условия поставки: поставка производится по предварительной заявке Заказчика, в срок 3 календарных дней с момента подачи заявки. Поставщик выполняет заявку, строго соблюдая заявленный объём товара, место и время поставки

Цена договора и порядок расчетов.
2.1. Цена договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (пятьсот девяносто восемь тысяч рублей, 00 копеек).
2.2. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.
2.3. Цена договора включает в себя стоимость Товара, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, затраты на его доставку Заказчику, отгрузку, вывоз упаковочной тары, сборку и установку, расходы на уплату налогов, сборов и прочих обязательных платежей.
2.4. Оплата поставленного по настоящему договору осуществляется после представления Поставщиком оформленного в установленном порядке счета или счета-фактуры, подписанной сторонами товарной накладной (ТОРГ-12) или универсального передаточного документа в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке и предъявления Поставщиком надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных настоящим пунктом договора.
2.5. Оплата по договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на банковские реквизиты Поставщика, указанные в настоящем договоре. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых банковских реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечисление Заказчиком денежных средств на указанные в настоящем контракте банковские реквизиты Поставщика, несет Поставщик.
2.6. Датой надлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по поставке Товара является дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

Порядок поставки.
3.1. Товар отгружается в упаковке, соответствующей характеру поставляемого груза и гарантирующей его сохранность во время транспортировки.
3.2. На маркировке должны указываться: изготовитель, наименование изделия, размер, дата изготовления.
3.3. Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче Товара Заказчику в момент предоставления товара в распоряжения Заказчика.
3.4. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента доставки Товара и подписания Заказчиком товарно-транспортной (товарной) накладной или универсального передаточного документа.

Качество товара.
4.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям, предъявляемым для данного вида товара в соответствии с действующим законодательством.
4.2. При поставке Товара Поставщик передает Заказчику все необходимые документы, подтверждающие качество Товара, в том числе сертификаты соответствия и качественные удостоверения производителя.
4.3. Исполнитель гарантирует качество и надежность поставляемого Товара.

Ответственность сторон.
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
5.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договора, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1000,00 (одна тысяча) рублей 00 копеек.
5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены договора.
5.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
5.3.1. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1000,00 (одна тысяча) рублей 00 копеек. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
5.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
5.5. Уплата неустойки (штрафа, пени), возмещение убытков не освобождает Сторону от исполнения обязательств по Договору.
5.6. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если докажут, что неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы. В этом случае срок выполнения обязательств продлевается на время действия указанных обстоятельств.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств, обязана не позднее 10 дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, в письменной форме уведомить другую сторону с указанием предполагаемого срока прекращения указанных обстоятельств.

Порядок разрешения споров
Все споры и разногласия стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров, а если такое урегулирование становится невозможным, то спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Вологодской области.

Расторжение договора
8.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.
8.2. В случае расторжения настоящего договора по соглашению сторон настоящий договор прекращает свое действие со дня, когда стороны достигли соглашения о расторжении заключенного между ними настоящего договора.
8.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.
8.4. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

Срок действия договора.
Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до фактического исполнения сторонами, в полном объеме своих обязательств, предусмотренных настоящим договором.

Прочие условия.
10.1. Изменение условий настоящего договора осуществляется по письменному соглашению сторон путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
10.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Приложения к настоящему договору.
11.1. Приложение № 1 – Спецификация.

Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору от ____. 09.2024 г.

№ ____________

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Итого позиций 1 на сумму:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (пятьсот девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек.

- Посмотреть таблицу с данными