Описание тендера: | Поставка пластика для 3D принтера для нужд ГБОУ № 604 Пушкинского района Санкт-Петербурга |
Сумма контракта: | 23 250,00 Руб. Получить финансовую помощь |
Начало показа: | 19.02.2025 |
Окончание: | 20.02.2025 15:38:00 |
Тендер №: | 291706211 |
Тип: | Малая закупка Тендерная аналитика |
Закон | 44-ФЗ |
Отрасль: | Химия / Химические элементы и соединения |
Возможные отрасли: | |
ОКПД2: |
|
Регион: | Северо-западный ФО / г. Санкт-Петербург |
Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Поставка пластика для 3D принтера для нужд ГБОУ № 604 Пушкинского района Санкт-Петербурга
Цена контракта: 23 250,00 RUB
№ | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
---|---|---|---|---|---|
1 | Пластик для 3D-принтера | 23250 | 2325 | 10 | ШТ |
Извещение.html | 8 КБ | 19.02.25 15:40 | Действующая |
НМЦК_расчет.xlsx | 11 КБ | 19.02.25 15:40 | Действующая |
ТЗ_описание_закупки.docx | 27 КБ | 19.02.25 15:40 | Действующая |
проект_контракта__ЭМ.docx | 41 КБ | 19.02.25 15:40 | Действующая |
Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона № 44-ФЗ.
Поставка товара осуществляется в рабочее время Заказчика: с 9.00 до 16.00 часов, по предварительному согласованию времени поставки с Заказчиком по телефону ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
5.Требования к качеству товара, к его техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам:
5.1. В приложении № 1 указаны показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке товара максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, показатели, для которых указаны варианты значений, показатели, которые определяются диапазоном значений, и показатели, значения которых не могут изменяться.
5.2. При осуществлении поставки Поставщик должен предоставить заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность товара.
5.3. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законами Российской Федерации от 07.02.1992 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О защите прав потребителей» и от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
5.4. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.
Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.
5.5. Право собственности на товар переходит к Заказчику с даты приемки товара Заказчиком. Приемка товара по количеству и качеству, осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. Требования к товару, его безопасности и гарантии:
6.1. Требования к товару, его безопасности и гарантии: товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным и национальным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации (сертификаты соответствия, паспорта на русском языке).
6.2. Товар поставляется в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в Спецификации на поставку товара. Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим контрактом, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты товара.
6.3. Товар должен быть новым, не бывшим в обращении (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от прав и притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.
7. Гарантийные обязательства:
7.1. Поставщик предоставляет гарантию на товар со сроком действия не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Сторонами акта приема передачи товара.
7.2. Поставщик вместе с товаром предоставляет Покупателю паспорт качества товара, сертификат, если на товар предусмотрен документ, подтверждающий качество товара.
8. Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг.
Требование не определено.
Наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений части 2 статьи 43 закона.
Приложение №1
«Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить
соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»
ПРОЕКТ КОНТРАКТА
КОНТРАКТ №____
ИКЗ ________________
г. Санкт-Петербург «____» ____________ 2025 г.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 604 Пушкинского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Дерипаска Елены Ивановны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику пластик для 3D принтера для нужд ГБОУ № 604 Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее - товар) согласно Расчета стоимости контракта (Приложение № 1 к контракту).
2.Срок поставки товара
2.1. Срок поставки: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения контракта.
3. Цена контракта
3.1. Цена контракта составляет _______ (_______________), в т.ч. НДС [1] *, в соответствии с Приложением № 1.
3.2. Цена контракта является твердой на весь срок действия контракта и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
3.3. Все расходы с учетом стоимости товара, на доставку товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей входят в цену контракта.
3.4. Авансирование не предусмотрено.
3.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.6. Источник финансирования - Внебюджетные средства, Средства бюджетных учреждений, код раздела 0702, код целевой статьи ____________, код вида расходов 244, код ОСГУ _____.
4. Порядок расчетов
4.1. Заказчик производит оплату после получения товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания накладной на основании счета и счет-фактуры [2] **.
5. Права и обязанности сторон
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. Оплатить поставку товара в порядке, указанном в п. 4.1 настоящего контракта.
5.1.2. Провести своими силами приемку товара, включающую экспертизу результатов поставки, на соответствие количества, объема и качества требованиям, установленным в контракте и оформить результаты такой приемки.
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. Запрашивать у Поставщика финансовые отчеты соисполнителей с приложениями заверенных копий всех первичных документов.
5.3. Поставщик обязан:
5.3.1. Поставить товар надлежащего качества в комплекте с документацией с сопроводительным письмом: счет, счет-фактуру [3] *, акт передачи и накладная/УПД, оформленные в соответствии с Приложением №1 к настоящему контракту, сертификаты соответствия или заверенные должным образом их копии.
5.3.2. Осуществить замену некондиционного товара в течение 3-х дней с момента выставления Заказчиком претензии.
5.3.3. Предоставить Заказчику в течение 3-х дней со дня поступления запроса, финансовые отчеты соисполнителей с приложениями заверенных копий всех первичных документов.
5.4. Поставщик подтверждает соответствие единым требованиям, установленным в Приложении № 3 к контракту.
6. Качество
6.1. Требования к гарантии качества товара:
6.1.1. Качество товара при поставке должно подтверждаться сертификатом соответствия.
6.1.2. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законами Российской Федерации от 07.02.1992 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О защите прав потребителей» и от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
6.1.3. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.
Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам
6.2. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества:
6.2.1. Срок годности товара должен соответствовать сроку, указанному в сертификате соответствия и не должен заканчиваться ранее, чем через 12 месяцев с момента поставки.
6.2.2. Гарантийный срок должен быть не менее, чем срок действия гарантии производителя данного товара.
6.3. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.
7. Упаковка
7.1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара в соответствии с нормативными требованиями международных и российских перевозок. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке и хранении. На Товаре не должно быть следов механических повреждений, а также иных несоответствий техническому описанию.
8. Передача и прием
8.1. В течение 3 рабочих дней с даты передачи товара по акту передачи Заказчик осуществляет приемку поставленного товара на соответствие его количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в контракте и оформляет результаты такой приемки подписанием накладной.
8.2. Заказчик вправе отказаться от приемки товара в случае не предоставления документов, указанных в п.5.3.1 контракта.
8.3. Право собственности на передаваемый товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент подписания накладной.
9. Порядок поставки
9.1. Доставка осуществляется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга город Пушкин, Промышленная улица, дом 12, строение 1.
9.2. Доставка осуществляется в рабочее время Заказчика с 9.00 до 16.00 часов, по предварительному согласованию времени поставки с Заказчиком по телефону ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
10. Рекламации
10.1. В случае заявления рекламаций по качеству и количеству товара по причине несоответствия ее условиям контракта или техническим требованиям при предоставлении Заказчиком соответствующих доказательств, Поставщик должен заменить товар ненадлежащего качества в течение 3 (трех) дней, на товар, качество которого соответствует условиям контракта.
10.2. В случае заявления рекламаций по причине несоответствия товара условиям контракта Заказчик вправе привлечь эксперта (экспертную организацию). При этом Поставщик несет все связанные с экспертизой расходы.
10.3. При возникновении разногласий по исполнению обязательства по контракту Поставщиком Заказчик обязан составить соответствующие акты и передать их Поставщику.
11. Форс-мажор
11.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение контракта одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.
11.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по контракту, причем ни одна из сторон не может требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.
11.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему контракту, обязана незамедлительно известить другую строну о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.
11.4. Уведомление направляется по юридическому адресу, указанному в контракте, и заверяется передающим отделением связи.
12. Ответственность сторон
12.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Поставщик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
12.2. В случае просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек.
12.3. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
12.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб. (Одна тысяча рублей 00 коп.), согласно Постановления Правительства РФ от 30.08.2017г. №1042.
12.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф, согласно Постановления Правительства РФ от 30.08.2017г. №1042, в размере 10 % от цены Контракта.
12.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства.
12.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, штраф устанавливается в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб. (Одна тысяча рублей 00 коп.), согласно Постановления Правительства РФ от 30.08.2017г. №1042.
12.8. Уплата неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательств по Контракту производится «Поставщиком» на основании требования «Заказчика» перечислением денежных средств на текущий счет по исполнению бюджета Санкт-Петербурга, открытый Комитетом финансов Санкт-Петербурга.
12.9 Уплата неустойки (штрафа, пени) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает «Поставщика» от исполнения этих обязательств в натуре.
12.10. Указанная в настоящем пункте неустойка (штраф, пени) взимается за каждое нарушение в отдельности.
12.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), подлежащей уплате Поставщиком в соответствии с условиями ответственности последнего по Контракту. В этом случае оплата по Контракту осуществляется на основании документов, указанных в п.4.1 контракта, а также акта, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Контракту.
12.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
13. Порядок рассмотрения споров
13.1. Различные споры, которые могут возникнуть по настоящему контракту, разрешаются по взаимному согласию и урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия, спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
14. Прочие условия
14.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, решению суда или в связи с односторонним отказом от исполнения контракта.
14.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в соответствии с частью 2 статьи 407 и статьи 450.1 ГК РФ в случае существенных нарушений Поставщиком условий настоящего контракта, а именно:
14.2.1. поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;
14.2.2. неоднократного нарушения сроков поставки товаров.
14.3. В случае отсутствия по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования по контракту, контракт подлежит расторжению по соглашению сторон.
14.4. Настоящий контракт вступает в силу с даты подписания его сторонами, действует по 31.12.2025 г., а в части оплаты - до полного исполнения сторонами своих обязательств. Настоящий контракт подлежит обязательной регистрации в Реестре контрактов, в сроки и в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.
14.5. Не допускается перемена Поставщика при исполнении контракта за исключением случаев правопреемства вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
14.6. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
14.6.1. платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы, оказать услуги публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;
14.6.2. платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы, оказать услуги сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
14.6.3. не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.
14.7. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
14.8. Во всем остальном, не оговоренном настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
14.9. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой сторон.
15. Приложения
15.1. Приложение №1 – Расчет стоимости контракта на поставку пластика для 3D принтера для нужд нужд ГБОУ № 604 Пушкинского района Санкт-Петербурга.
15.2. Приложение № 2 – Декларация о соответствии Поставщика требованиям, установленным частью 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
16. Юридические адреса и реквизиты сторон:
Приложение № 1 к контракту
№ ____________ от ____.____. 2025 г.
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
Расчет стоимости контракта на поставку пластика для 3D принтера для нужд нужд ГБОУ № 604 Пушкинского района Санкт-Петербурга
Приложение № 2 к контракту
№ ___________от ____.____. 2025 г.
Декларация о соответствии Поставщика требованиям, установленным частью 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Поставщик подтверждает соответствие следующим единым требованиям:
- Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом контракта;
- Непроведение ликвидации Поставщиком - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Поставщиком - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
- Неприостановление деятельности Поставщика в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- Отсутствие у Поставщика недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм Поставщиком или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Поставщик считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату подписания контракта;
- Отсутствие у Поставщика - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, Поставщик функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - Поставщика судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с оказанием услуги, являющихся предметом контракта, и административного наказания в виде дисквалификации;
- Обладание Поставщиком исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
- Отсутствие между Поставщиком и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы Заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридического лица - Поставщика, с физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, - Поставщиком либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанного физического лица. Под выгодоприобретателями здесь понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
- Поставщик не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
- Отсутствие у Поставщика ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;
- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о Поставщике, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Поставщика - юридического лица.
ПОСТАВЩИК:
____________________/ ________________
Подписано ЭЦП
* при упрощенной системе налогообложения НДС не облагается; ↑
** при упрощенной системе налогообложения счет-фактура не требуется; ↑
* при упрощенной системе налогообложения счет-фактура не требуется ↑
* Заполняется в соответствии с предложением участника определения поставщика, признанного победителем электронного магазина. ↑
** При упрощенной системе налогообложения без НДС ↑
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Запрос предложений
#291726782 |
2 дня
19.02.2025 27.02.2025 |
||
Запрос предложений
#291797301 |
6 663 831
|
1 час
20.02.2025 24.02.2025 |
|
Запрос котировок
#291804092 |
3 958 333
|
3 дня
20.02.2025 28.02.2025 |
|
Тендер №291814615
Поставка химических средств для водоподготовки плавательного бассейна
|
Запрос котировок
#291814615 |
218 977
Обеспечение заявки:
2 190 |
3 дня
20.02.2025 28.02.2025 |
Запрос котировок
#291817390 |
1 240 020
Обеспечение заявки:
12 400 |
2 дня
20.02.2025 27.02.2025 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Анализ цен
#291705981 |
164 738 002
|
2 дня
19.02.2025 27.02.2025 |
|
Запрос предложений
#291705968 |
срок истек
19.02.2025 20.02.2025 |
||
Электронный аукцион
#291705673 |
65 600
Обеспечение контракта:
5% |
2 дня
19.02.2025 27.02.2025 |
|
Электронный аукцион
#291705606 |
65 600
Обеспечение контракта:
5% |
2 дня
19.02.2025 27.02.2025 |
|
Анализ цен
#291705563 |
4 дня
19.02.2025 28.02.2025 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Запрос котировок
#291706105 |
1 500 000
Обеспечение контракта:
1% Обеспечение заявки:
7 500 |
1 день
19.02.2025 26.02.2025 |
|
Запрос котировок
#291706078 |
1 500 000
Обеспечение контракта:
1% Обеспечение заявки:
7 500 |
1 день
19.02.2025 26.02.2025 |
|
Электронный аукцион
#291705964 |
52 600
Обеспечение контракта:
10% |
2 дня
19.02.2025 27.02.2025 |
|
Тендер №291705922
Поставка футбольных мячей
|
Малая закупка
#291705922 |
6 418
|
срок истек
19.02.2025 20.02.2025 |
Малая закупка
#291705918 |
97 100
|
срок истек
19.02.2025 20.02.2025 |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |