Тендер - Поставка пластмассы стоматологической для ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 2 г. Магнитогорск» №282821978

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть78 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Челябинская облМесто поставки (адрес):455000, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 70, ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 2 г. Магнитогорск», 1 этаж, каб. 15 (склад)
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 29.10.2024 по 31.10.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:29.10.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):31.10.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствии с документацией о закупке
Подведение итоговМесто подведения итогов:455000, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 70, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00Дата подведения итогов:31.10.2024Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке Приложение_№2_к_документации_Обоснование_НМЦД_Пластмасса_стоматологическая - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№1_к_документации_Спецификация_Пластмасса_стоматологическаяxx

Приложение № 1 к документации об электронной закупке среди субъектов МСП

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Предложение участника закупки (сведения о предлагаемом для поставки товаре, указанные в столбцах № 2, 3) не должно содержать двойных и/или неоднозначных предложений, характеристик поставляемого товара с диапазонами значений, слов «или эквивалент», «не менее», «не более», «менее», «более», «от», «до», «не ранее», «не позднее», «или», символов «тире», « ≤ », « ≥ » и «±» (и аналогичных), за исключением случаев, если это предусмотрено технической документацией на поставляемый товар либо это показатель, который не изменяется.

В случае если в технической документации производителя, техническом паспорте, инструкции и других документах на предлагаемый товар показатели, указанные в столбце № 3 (максимальные и (или) минимальные показатели предмета закупки), описаны в виде диапазона значений (со словами «не менее», «не более», «менее», «более», «от», «до», «не ранее», «не позднее», «или», символами «тире», « ≤ », « ≥ » и «±» (и аналогичных)), участник может указывать значения показателей диапазоном.

Если участником закупки предложен товар с большим количеством единиц измерения (например, в упаковках, коробках, шт. и др.), чем указано в спецификации, то итоговое количество предлагаемого к поставке товара, должно соответствовать количеству (или быть не менее), которое требуется заказчику (без нарушения целостности упаковки товара).

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№3_к_документации_Проект_договора_Пластмасса_стоматологическая ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 3 к документации об электронной закупке среди субъектов МСП

ПРОЕКТ договора

ДОГОВОР № _____

г. Магнитогорск «___» _________ 2024 года

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 2 г. Магнитогорск», в лице главного врача Шампаровой Галины Григорьевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и ____________________, в лице ___________________________, действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем Поставщик, с другой стороны, именуемые стороны заключили настоящий договор с соблюдением требованием Федерального закона РФ от 18 июля 2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий договор заключается в соответствии с Федеральным законом РФ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 2 г. Магнитогорск», по итогам проведенной неконкурентной закупки в электронной форме среди субъектов МСП (электронная закупка среди субъектов МСП с использованием электронного магазина - п.17.6 Положения о закупке Заказчика) «Поставка пластмассы стоматологической для ГБУЗ "Стоматологическая поликлиника № 2 г. Магнитогорск"» в соответствии с протоколом от «___» _______ 2024 г. № ____________________.
1.2. Поставщик обязуется поставить Заказчику пластмассу стоматологическую согласно спецификации (Приложение №1 к договору), являющейся неотъемлемой частью договора, в обусловленный договором срок, а Заказчик обязуется принять и оплатить этот Товар в порядке и сроки, установленные договором.
1.3. Наименование, ассортимент, количество и стоимость поставляемого товара указывается в заявках Заказчика и товарно-транспортных накладных.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена по настоящему договору составляет: _______________________________
Цена за единицу товара указана в приложении № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
Цена по настоящему договору может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных настоящим договором количества товаров и иных условий исполнения договора.
2.2. Цена договора включает в себя стоимость товара в объеме поставки, стоимость упаковки, стоимость транспортировки, доставки, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату всех обязательных налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением договора.
2.3. В случае поставки товара по цене, превышающей цену, указанную в настоящем договоре, Заказчик принимает товар и оплачивает его в соответствии с настоящим договором.
2.4. Оплата производится путем безналичного перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в п. 12 настоящего договора.
2.5. Оплата производится по факту поставки партии товара в течение 7 (семи) рабочих дней с даты приемки поставленного товара, на основании счета, выставленного Поставщиком, а также счета-фактуры, УПД (универсально-передаточный документ) с указанием № и даты договора и подписанного обеими сторонами акта приема-сдачи товара (Приложение № 2 к договору).
2.6. Документы на оплату должны соответствовать спецификации (наименование, количество, характеристика товара). В случае несоответствия документов, оплата за поставленный товар производиться не будет.
2.7. Обязательства Заказчика по оплате товара считаются исполненными после зачисления денежных средств на счет Поставщика.
2.8. Источник финансирования заказа: средства от иной, приносящей доход деятельности.
2.9. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком предусмотренных договором обязательств, Заказчик вправе произвести зачет суммы пеней и штрафов из суммы, подлежащей оплате Поставщику.
3.ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА
3.1. Поставка товара осуществляется с даты заключения договора по «22» ноября 2024 года включительно, разовая поставка.
3.2. Товар поставляется силами и средствами Поставщика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г.Магнитогорск, пр.К.Маркса, д.70, ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 2 г. Магнитогорск», 1 этаж,
Одновременно с передачей товара Поставщик обязан передать Заказчику УПД (универсально-передаточный документ), в которой указывается наименование товара, количество мест и товарных единиц, цена за единицу продукции, сумма, с обязательным приложением документов, подтверждающих качество товара в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
3.3. Датой поставки Товара считается дата подписания Заказчиком УПД (универсально-передаточный документ), счетов, счетов-фактур, Акта приема-сдачи товара (Приложение № 2 к договору) или иных документов, предъявляемых при поставке Поставщиком.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ
4.1. Приемка товара по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями П-6 от 15.06.1965 и П-7 от 25.04.1966, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР, в части не противоречащей действующего законодательства, а также в соответствии с Инструкцией о порядке и сроках приемки импортных товаров по количеству и качеству, составления и направления рекламационных актов, утвержденной Госарбитражем СССР от 15.10.1990.
4.2. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующим действующим нормативным документам. На упаковке и транспортной таре должна содержаться отчетливая информация на русском языке.
4.3. Количество товара в поставляемой партии должно соответствовать количеству, указанному в заявке Заказчика и товарных накладных.
4.4. Проверка соответствия сопроводительным документам наименований и количества Товара, полученного от Поставщика, по товарным местам осуществляется Заказчиком непосредственно при поставке, о чем Заказчик делает соответствующую отметку в сопроводительных документах.
4.5. Для приемки товара Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов.
4.6. Приемка и экспертиза поставки товара комиссией осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления поставщиком результатов исполнения договора.
4.7. При приемке проверяется соответствие количеству, объему, комплектности, требованиям, установленным договором и документацией. В случае обнаружения недостатков товара при его приемке, Заказчик в акте, удостоверяющем приемку, оговаривает эти недостатки, либо возможность последующего предъявления требования об их устранении. Поставщик гарантирует надлежащее качество товара. Качество товара должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к товару соответствующего рода.
4.8. Для проведения экспертизы поставленных товаров эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у заказчика и поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, в заключение могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
4.9. Заказчик, обнаруживший недостатки в товаре при его приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте, либо в ином другом документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки, либо возможность последующего требования об их устранении.
4.10. Акт приема-сдачи поставленных товаров (Приложение № 2 к договору) оформляется в течение 10 (десяти) рабочих со дня его предоставления. В случае не подписания акта приема-сдачи заказчиком, последний в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта, готовит мотивированный отказ и направляет его поставщику. В случае составления заказчиком мотивированного отказа стороны составляют двусторонний акт с перечнем нарушений, подлежащий устранению и сроков их исполнения.
4.11. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, в течение 10 (десяти) дней, либо в срок, установленный в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом договора.
4.12. В случае получения Заказчиком отрицательного заключения эксперта по результатам исполнения договора, Поставщик возмещает расходы Заказчика на проведение экспертизы.
4.13. Подписание Заказчиком документа о приемке товара не подтверждает факт отсутствия претензий Заказчика к качеству поставленного товара в течение действия гарантийного срока.
4.14. Товар считается принятым после подписания Акта приема-сдачи товара Заказчиком или его уполномоченным представителем, а также Поставщиком.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик имеет право:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями договора;
5.1.2. Требовать представления надлежащим образом оформленных документов;
5.1.3. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств;
5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку товаров;
5.2.2. Направить поставщику претензию с требованием оплатить штрафные санкции при наличии оснований;
5.2.3. Направить в арбитражный суд исковое заявление с требованием оплаты поставщиком неустойки при наличии оснований;
5.2.4. Направить в арбитражный суд исковое заявление с требованием о расторжении договора при наличии оснований;
5.3. Поставщик имеет право:
5.3.1. Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении договора;
5.3.2. Требовать своевременной оплаты исполненных им обязательств;
5.4. Поставщик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства;
5.4.2. Представить по запросу заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств;
5.4.3. В случае изменения своего расчетного счета или фактического местонахождения Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых данных;
5.4.4. Осуществить поставку товара Заказчику, в том числе специализированным транспортом, а также производить связанные с доставкой погрузо-разгрузочные, экспедиторские и иные работы за счет собственных средств.
5.4.5. Предоставить гарантии качества товаров;
5.4.6. Возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком товаров сверх фактически поставленного количества товаров, в отсутствие соответствующих согласований с Заказчиком.
6. ГАРАНТИИ
6.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям к качеству товара, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться Регистрационным удостоверением, выданным уполномоченным органом Российской Федерации / декларацией о соответствии / сертификатом соответствия или иным документом, подтверждающим соответствие качества товара, в порядке, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. При поставке:
Товар должен быть маркирован и упакован в тару (упаковку), обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в Российской Федерации на данный вид продукции. При поставке обязательно наличие сертификата соответствия/декларации соответствия/регистрационного удостоверения на поставляемый товар в соответствии с законодательством РФ.
6.3. Остаточный срок годности поставляемого товара на момент приемки товара должен быть не менее 12 месяцев от гарантированного срока годности.
6.4. Все поставляемые по Договору товары должны иметь происхождение из Российской Федерации или любой другой страны, за исключением стран, в отношении которых Российской Федерацией либо международными соглашениями, в которых участвует Российская Федерация, применяются санкции, запрещающие или ограничивающие поставки товаров и предоставление услуг.
6.5. Поставляемый товар сопровождается документами, подтверждающими качество товара в соответствии с законодательством Российской Федерации и должен соответствовать сопровождаемым документам по качеству.
6.6. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара;
6.7. Поставщик гарантирует, что на момент заключения договора:
6.7.1. в отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
6.7.2. отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с условиями договора и действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Сторона, нарушившая условия договора, обязана возместить другой стороне причиненные такими нарушениями убытки.
7.3. За неисполнение, ненадлежащее исполнение, а также в случае просрочки исполнения сторонами обязательств, предусмотренных настоящим договором, Стороны вправе требовать уплату неустойки (штрафа, пени), в порядке, предусмотренном настоящим договором и законодательством Российской федерации.
7.4. Ответственность Заказчика:
7.4.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.4.2. Заказчик при нарушении своих обязательств, предусмотренных условиями договора, несет ответственность перед поставщиком в форме пени в размере 1/300 ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты пени, от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Заказчиком, за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.
7.5. Ответственность Поставщика:
7.5.1. В случае просрочки выполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего выполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.5.2 Поставщик при нарушении своих обязательств, предусмотренных договором, несет ответственность перед Заказчиком в следующих формах:

пени в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (пени) ключевой ставки, установленной Центральным банком РФ, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства;

штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком предусмотренных договором обязательств, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийных), предусмотренных договором, размер которого определяется в размере 1 (один) процент от цены договора.

7.6. Уплата пени, штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по договору.

7.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, гололед и гололедица, другие признанные официально стихийные бедствия, а также, военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

8.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего договора Сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательства оказалось невозможным вследствие обстоятельства действия непреодолимой силы, обязана в течение 5 рабочих дней с даты возникновения обстоятельства действия непреодолимой силы уведомить в письменной форме другую сторону.

8.4. В случае, когда обстоятельства действия непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) дней, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения настоящего договора.

8.5. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются путем переговоров и предъявления претензий.

9.2. Срок для рассмотрения и ответа на претензию – не может превышать 15 календарных дней с момента ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок, означает, признание требований претензии.

9.3. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Челябинской области.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1 Настоящий договор, вступает в силу с даты его заключения и действует по «31» декабря 2024 года. В случае отсутствия поставки товара, обязательства по поставке товара прекращаются, действуют только обязательства по уплате пени и (или) штрафа в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами, принятых на себя обязательств по данному Договору.

10.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения настоящего договора вправе изменить цену, но не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных настоящим договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен настоящий договор. При поставке дополнительного количества товаров, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену настоящего договора пропорционально количеству поставляемых товаров, но не более чем на десять процентов от цены по настоящему договору, а при внесении соответствующих изменений в настоящий договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, Заказчик обязан изменить цену указанную в п.2.1. настоящего договора.

10.3. Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в случае одностороннего отказа от исполнения договора.

10.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении договора в следующих случаях:

10.4.1. при существенном нарушении договора Поставщиком;

10.4.2. в случае просрочки поставки Товара более чем на 5 календарных дней;

10.4.3. в случае существенного нарушения требований к качеству Товара;

10.4.4. установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле договора;

10.4.5. установления факта проведения ликвидации Поставщика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;

10.4.6. установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

10.4.7. в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

10.45. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в следующих случаях:

10.5.1. при существенном нарушении договора Поставщиком;

10.5.2. в случае просрочки поставки Товара более чем на 5 календарных дней;

10.5.3. в случае существенного нарушения требований к качеству;

10.5.4. установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле договора;

10.5.5. установления факта проведения ликвидации Поставщика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;

10.5.6. установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

10.6. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

10.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты направления решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора.

10.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.

10.10. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией об аукционе требованиям к участникам размещения заказа или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать участником аукциона.

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме и подписываются надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

11.2. Настоящий Договор заключается в форме электронного документа, подписывается усиленной электронной подписью.

11.3. Переписка между Сторонами по вопросам исполнения настоящего Договора осуществляется в виде направления корреспонденции заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, а также в электронном виде по указанному в разделе 12 «Адреса и банковские реквизиты сторон» настоящего Договора адресу электронной почты.

11.4. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.5. Перечень приложений:

• Приложение № 1 – спецификация;
• Приложение № 2 – акт приема-сдачи товаров.

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

- Посмотреть таблицу с данными

13. ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

_____________ / Шампарова Г.Г. ______________/________________

Приложение № 1

к договору № _____ от «___»____________2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

_____________ / Шампарова Г.Г. ______________/ __________

Приложение № 2

к договору № _____ от «___»____________2024 г.

Утверждаю:

Главный врач ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 2 г. Магнитогорск»

_________________ Г.Г. Шампарова

(подпись, печать)

Акт приема-сдачи товаров (работ, услуг)

г. Магнитогорск «___» ________ 2024г.

Наименование товара, работ, услуг: Пластмасса стоматологическая

по договору № ________ от «____» ____________ 2024г.

Мы, нижеподписавшиеся члены приемочной комиссии Заказчика, назначенной приказом № 4-а от «01» января 2024г., с одной стороны и ответственное лицо Поставщика _____________ составили настоящий акт о том, что товары поставлены в полном/неполном объеме, количественные и качественные характеристики соответствуют/не соответствуют требованиям договора и подлежат/не подлежат приемке.

В ходе оценки результатов исполнения договора были выявлены следующие недостатки:

__________________________________________________________________________________________.

Стоимость товара, подлежащая их оплате Заказчиком составляет: ___________________ рублей (_________________________________________________________________________________________).

Настоящий акт составлен в двух экземплярах и служит в соответствии с условиями договора основанием для проведения расчета Заказчика с Поставщиком за поставленные товары.

Поставленные товары сданы ответственным работником Поставщика _____________:

__________________________________,

ФИО сотрудника организации поставщика

приняты ответственным работником Заказчика: ________________________________.

Председатель комиссии:

__________________, _______________________________________________________________________

Подписи членов комиссии:

_________________, ________________________________________________________________________

_________________, ________________________________________________________________________

_________________, ________________________________________________________________________

_________________, ________________________________________________________________________

_________________, уполномоченный сотрудник _____________ _____________________

ФИО наименование организации поставщика подпись

М.П. (Поставщик)

Приложение_№4_к_документации_Форма_заявки_Пластмасса_стоматологическая ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 4 к документации об электронной закупке среди субъектов МСП

ФОРМА ЗАЯВКИ (ОБРАЗЕЦ)

на участие в электронной закупке среди субъектов МСП

- Посмотреть таблицу с данными

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

«Поставка пластмассы стоматологической

для ГБУЗ "Стоматологическая поликлиника № 2 г. Магнитогорск"»

АНКЕТА, ДЕКЛАРАЦИЯ соответствия требованиям - Посмотреть таблицу с данными

СОГЛАСИЕ
Изучив извещение и документацию о проведении настоящей процедуры, а также применимые к данной электронной закупке среди субъектов МСП законодательство и Положение о закупке Заказчика, сообщаем о своем согласии поставить товар на условиях, предусмотренных документацией о проведении электронной закупки среди субъектов МСП и не подлежащих изменению по результатам проведения электронной закупки среди субъектов МСП стоимостью (по цене) не выше начальной максимальной цены договора по каждой позиции товара.

СПЕЦИФИКАЦИЯ, ЦЕНА ДОГОВОРА

Предложение участника закупки (сведения о предлагаемом для поставки товаре, указанные в столбцах № 2, 3) не должно содержать двойных и/или неоднозначных предложений, характеристик поставляемого товара с диапазонами значений, слов «или эквивалент», «не менее», «не более», «менее», «более», «от», «до», «не ранее», «не позднее», «или», символов «тире», « ≤ », « ≥ » и «±» (и аналогичных), за исключением случаев, если это предусмотрено технической документацией на поставляемый товар либо это показатель, который не изменяется.

В случае если в технической документации производителя, техническом паспорте, инструкции и других документах на предлагаемый товар показатели, указанные в столбце № 3 (максимальные и (или) минимальные показатели предмета закупки), описаны в виде диапазона значений (со словами «не менее», «не более», «менее», «более», «от», «до», «не ранее», «не позднее», «или», символами «тире», « ≤ », « ≥ » и «±» (и аналогичных)), участник может указывать значения показателей диапазоном.

Если участником закупки предложен товар с большим количеством единиц измерения (например, в упаковках, коробках, шт. и др.), чем указано в спецификации, то итоговое количество предлагаемого к поставке товара, должно соответствовать количеству (или быть не менее), которое требуется заказчику (без нарушения целостности упаковки товара).

- Посмотреть таблицу с данными

Цена договора: _______________________________________________________________________________

Цена договора включает в себя все расходы, необходимые для исполнения договора, в том числе: стоимость товара с учетом стоимости невозвратной тары (упаковки) товара, транспортные расходы, в том числе расходы на доставку товара до места поставки (отгрузки), погрузку-разгрузку и складирование товара на складе заказчика, командировочные расходы; расходы на страхование, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении договора.

Участник закупки: ____________________________ / __________________ /_________________________/

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

«____»______________20____г.

_________________________________________________________________________________________________

Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке в электронной форме, должны быть надлежащим образом подписаны электронной подписью лица, уполномоченного на осуществление действий от имени участника закупки.

ИЗВЕЩЕНИЕ_и_ДОКУМЕНТАЦИЯ_Электронная_закупка_среди_СМСП_Пластмасса_стоматологическая ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 2 г. Магнитогорск»

_____________________ Г.Г. Шампарова

(подпись, печать)

«29» октября 2024 года

ИЗВЕЩЕНИЕ и ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении неконкурентной закупки в электронной форме среди субъектов МСП

(электронная закупка среди субъектов МСП)

«Поставка пластмассы стоматологической

для ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 2 г. Магнитогорск»

- Посмотреть таблицу с данными

Приложения к документации об электронной закупке среди субъектов МСП:

• Спецификация (Приложение №1 к документации об электронной закупке среди субъектов МСП)
• Обоснование начальной (максимальной) цены договора (Приложение №2 к документации об электронной закупке среди субъектов МСП)
• Проект договора (Приложение №3 к документации об электронной закупке среди субъектов МСП)
• Форма заявки (Приложение №4 к документации об электронной закупке среди субъектов МСП)

см. на сайте электронной торговой площадки 223.rts-tender.ru - https://msp-shop.rts-tender.ru

см. на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru