Тендер - Поставка полиоксихлорид алюминия ТМ30 №289374051

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть51 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Южный федеральный округ, Ростовская облМесто поставки (адрес):В соответствии с документацией о закупке
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 22.01.2025 по 30.01.2025Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Аукционная_документация - Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Поставка полиоксихлорид алюминия ТМ 30

- Посмотреть таблицу с данными

г. Ростов-на-Дону

2025 год

Настоящая документация об аукционе в электронной форме (далее- документация) разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее- Закон №223-ФЗ), Положением о закупках товаров, работ, услуг ГУП РО «УРСВ» (далее- Положение), Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», иными нормативными правовыми актами в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в целях определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на право заключения договора, предметом которого является поставка товара, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Государственного унитарного предприятия Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ»), путем проведения аукциона в электронной форме. Понятия и термины, используемые в настоящей документации, применяются в тех же значениях, что и в Федеральном законе №223-ФЗ.

СОДЕРЖАНИЕ

Часть 1. Информационная карта.

Часть 2. Техническое задание.

Часть 3. Обоснование начальной (максимальной) цены договора.

Часть 4. Проект договора.

Часть 1. Информационная карта.

- Посмотреть таблицу с данными

Товар должен быть поставлен в фирменной упаковке, с маркировкой на русском языке, соответствующей стандартам, техническим (качественным) условиям. Упаковка должна обеспечивать высокий уровень сохранности при погрузке-разгрузке, транспортировке и хранении товара, а также простоту учета, упаковка не должна иметь никаких повреждений. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки. Поставляемый товар должен отвечать требованиям безопасности, установленным в Российской Федерации.

Таблица №1

- Посмотреть таблицу с данными

1.Условия поставки товара: мешки весом не менее 25 кг и не более 50 кг.

2.Место поставки товара:

- Ростовская область, г.Шахты, пер.Калиновского 1а,

- Ростовская обл. г.Новошахтинск, ул.Водострой 5а,

- Ростовская обл., Октябрьский р-н, р. п. Каменоломни, ул. Мокроусова, 46,

- Ростовская область, р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, 12б.

3.Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара: Гарантия на поставляемый товар предоставляется гарантиями заводов-изготовителей и указывается в соответствующей документации на товар, но не менее 12 месяцев с даты его изготовления. Товар должен иметь остаточный срок годности на день поставки не менее 70% от срока, указанного производителем на потребительской таре (упаковке).

Поставщик гарантирует, что товар, поставляемый по Договору, не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям утвержденных для данных видов товаров, а также сертификатам соответствия.

При поставке товара Поставщик должен предоставить все относящиеся к товару, сертификаты на русском языке, а также предоставить необходимые для поставки сертификационные, товаросопроводительные и гарантийные документы, заверенные в соответствии с действующим законодательством.

В случае поставки товара ненадлежащего качества или эквивалента, и результаты лабораторных и промышленных испытаний не достигли следующих показателей: эффективность его работы на стадиях очистки воды (смеситель, камеры хлопьеобразования, вертикальные отстойники, скорые фильтры с песчаной загрузкой) по показателям: доза коагулянта (по активному веществу), мутность воды, цветность воды, остаточный реагент (по активному веществу) должна быть приблизительно одинакова (98-100%) или лучше в сравнении с эффективностью работы используемого на предприятии реагента - полиоксихлорид алюминия порошкообразный Акватех 30. Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. В случае если результаты промышленных испытаний не подтверждают выше названные показатели затраты на расход реагента, для указанных целей, компенсируются за счёт средств Поставщика. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом.

4. Требования к условиям поставки товара: поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика. Одновременно с поставкой товара передаются надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, в том числе: счет и (или) счета-фактуры (в случае, если Поставщик является налогоплательщиком НДС в соответствии с НК РФ), товарные накладные и (или) универсальный передаточный документ (УПД), товарно-транспортные накладные (ТТН), заверенные сертификаты соответствия, сертификат качества продукции, в котором должны быть отражены номера и дата выдачи, наименование и адрес изготовителя товара, наименование товара, ГОСТы, показатели качества, дата изготовления (дата фасовки), дата и время конечного срока реализации или иные документы, необходимые для дальнейшего использования товара, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.Срок поставки товара: поставка товара осуществляется в период с даты заключения договора по 31.12.2025г. (включительно) по заявкам Заказчика. Поставщик самостоятельно доставляет товар в течении 7 (семи) рабочих дней с момента заявки, которая подаётся Заказчиком в письменной, электронной или телефонной форме. Минимальная партия - 1 тонна.

6.Порядок и сроки проведения экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора: для проверки предоставленных поставщиком товаров, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора Заказчик вправе провести экспертизу поставленных товаров. Экспертиза поставленных товаров, предусмотренных договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Срок проведения экспертизы поставленных товаров не может превышать 10 рабочих дней с момента поставки товара и получения от поставщика товарной накладной или УПД.

Для проведения экспертизы поставленных товаров эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения договора. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований договора, расходы по ее проведению возмещаются Поставщиком Заказчику по факту.

В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований договора, не препятствующие приемке товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления несоответствия этих товаров условиям договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке товара и устранено поставщиком.

7. Форма, сроки и порядок оплаты товара, отдельных этапов исполнения Договора: Оплата за поставляемый товар осуществляется Заказчиком по безналичному расчету, по факту поставки товара, в течение 7 рабочих дней с даты приемки поставленного товара. Основанием для оплаты являются следующие документы: товарная накладная, и (или) УПД, счета и (или) счета-фактуры (в случае, если Поставщик является налогоплательщиком НДС в соответствии с НК РФ.

8. Порядок формирования цены Договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): Цена договора включает стоимость товара, расходы на транспортировку до места поставки, погрузочно-разгрузочные работы, затраты на страхование, упаковку, маркировку, уплату таможенных пошлин (в случае необходимости), налогов и других обязательных платежей, а также иные расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по договору.

Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации.

Часть 3. Обоснование начальной (максимальной) цены договора

ДОГОВОР №

поставки товара

г. Ростов-на-Дону «__» ___________ 2025г.

Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора по экономике и правовым вопросам Адунц Левона Размиковича, действующего на основании доверенности №263/24 от 29.11.2025г., с одной стороны и ____________________________________ (_________), далее именуем _ «Поставщик», в лице _________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны заключили настоящий договор (далее - Договор) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон) о следующем:

• • • ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
• Поставщик обязуется осуществить поставку полиоксихлорид алюминия ТМ 30__________, в соответствии со Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
• Наименование, количество, ассортимент и цена Товара указаны в Спецификации (Приложении №1 к настоящему договору), подписанной обеими сторонами и являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
• В Спецификации указываются максимальное (предельное) количество Товара.
• В зависимости от потребности Заказчика, в ходе исполнения договора, количество и ассортимент продукции в Спецификации (Приложении №1 к настоящему договору) может незначительно изменяться в пределах суммы настоящего договора.
• Право собственности на Товар переходит от Поставщика в момент передачи Товара Заказчику.
• Риск случайной гибели несет собственник Товара в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
  • ЦЕНА ТОВАРА

Общая сумма составляет … руб. … коп. в том числе НДС ( ___%) – … / НДС не облагается. Цена и ассортимент товара указаны в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Цена Товара указывается в рублях и включает в себя расходы на погрузку, доставку с учетом оплаты таможенных пошлин, налогов (НДС 20%), сборов и других обязательных платежей.

Оплата Товара производится Заказчиком в рублях Российской Федерации.

Заказчик вправе получать скидки на поставляемый Товар, предлагаемые Поставщиком.

Поставщик не вправе в одностороннем порядке увеличивать Цену единицы (единиц) Товара в течение срока действия Спецификации (Приложение № 1).

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Расчеты по договору производятся в безналичном порядке в рублях РФ.

Оплата в размере 100 % за поставленную партию производится в безналичной форме на основании счета, счета-фактуры и товарно-транспортной накладной, с предоставлением отсрочки платежа в течении 7 (семи) рабочих дней после поставки товара.

Расчеты за поставленный Товар производятся путем перечисления Заказчиком безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Обязательство Заказчика по оплате Товара считается исполненным после списания денежных средств с расчетного счета Заказчика по выставленному Поставщиком счету.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Поставщик обязан:

Передать Заказчику Товар надлежащего качества, в количестве и ассортименте, предусмотренном настоящим Договором, согласно принятым Поставщиком Заявкам Заказчика.

Передать Заказчику одновременно с поставкой товара надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, в том числе: счет и (или) счета-фактуры (в случае, если Поставщик является налогоплательщиком НДС в соответствии с НК РФ), товарные накладные и (или) универсальный передаточный документ (УПД), товарно-транспортные накладные (ТТН), заверенные сертификаты соответствия, сертификат качества продукции, в котором должны быть отражены номера и дата выдачи, наименование и адрес изготовителя товара, наименование товара, ГОСТы, показатели качества, дата изготовления (дата фасовки), дата и время конечного срока реализации или иные документы, необходимые для дальнейшего использования товара, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Передать Заказчику все сертификаты и иные документы на передаваемый Товар, подтверждающие соответствие его качества требованиям государственных стандартов, технических условий, действующего законодательства.

За 3 дня до передачи каждой партии продукции Поставщик сообщает Заказчику о ее готовности.

Заказчик обязан:

Оплатить стоимость поставленного Товара.

Осуществлять в установленные настоящим договором сроки проверку Товара по количеству и качеству.

Предоставить уполномоченного представителя для подписания необходимых документов (накладных и т.д.).

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. В случае неисполнения обязательства требовать от Поставщика исполнения обязанности по поставке Товара в натуре, несмотря на возмещение убытков, вызванных неисполнением обязательств и уплата неустойки за его неисполнение.

4.3.2. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе требовать возмещения убытков, возникших в связи с поставкой Товара ненадлежащего качества.

4.3.3. Не осуществлять приобретение всего количества Товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1). Окончательное количество Товара, подлежащего поставке Товара, определяется производственными потребностями Заказчика на основании Заявок от него поступивших.

4.3.4. В одностороннем внесудебном порядке отказать от исполнения настоящего Договора, уведомив о данном обстоятельстве Поставщика за 30 (тридцать) календарных дней до его расторжения. При этом срок извещения о расторжении, указанный в настоящем пункте, начинает течь с момента получения Поставщиком уведомления Заказчика о расторжении (отказе от исполнения) настоящего Договора.

5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

Поставка товара осуществляется в период с даты заключения договора по 31.12.2025г. (включительно) по заявкам Заказчика. Поставщик самостоятельно доставляет товар в течении 7 (семи) рабочих дней с момента заявки, которая подаётся Заказчиком в письменной, электронной или телефонной форме. Минимальная партия - 1 тонна.

Заявка Заказчика должна содержать следующую информацию: дата заявки; полное наименование юридического лица Заказчика, полное наименование и реквизиты структурного подразделения Заказчика (грузополучателя), адрес поставки товара, наименование (ассортимент) и количество товара, подлежащего поставке; должность, подпись и расшифровку подписи лица, подписавшего заявку.

Указанная в пунктах 5.1 - 5.2 настоящего Договора Заявка Заказчика может быть сделана как письменно, в том числе по факсу или по электронной почте.

Отгрузка Товара осуществляется в количестве, указанном в накладных на Товар, согласно Заявкам Заказчика.

Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента передачи Товара уполномоченному представителю Заказчика, что подтверждается датой, указанной в товарной накладной, товарно-транспортной накладной, подписанных представителем Заказчика.

Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при условии бережного с ним обращения.

Продавец несет ответственность за всякого рода порчу Товара вследствие некачественной, ненадлежащей или поврежденной упаковки.

Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия товара, поставка которых просрочена.

Когда Заказчик в соответствии с законом, иными правовыми актами или договором поставки отказывается от переданного Поставщиком товара, он обязан обеспечить сохранность этого товара (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить Поставщика. Поставщик обязан вывезти Товар, принятый Заказчиком (получателем) на ответственное хранение, или распорядиться им в течение 5 дней с момента получения уведомления.

Если Поставщик в этот срок не распорядится товаром, Заказчик вправе реализовать товар или возвратить его Поставщику.

6. ПРИЕМКА ТОВАРА

Приемка Товара по наименованию, качеству и количеству производится Заказчиком путем его визуального осмотра по месту поставки, или иными необходимыми способами, в течении 3 (трех) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем поставки Товара, с обязательным присутствием Поставщика либо его уполномоченного представителя и подписанием акта приема – передачи Товара, либо мотивированного отказа от приемки Товара.

В случае несоответствия количества, товарного вида Товара заказу Заказчика в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте Товара.

При недостаче Товара Поставщик возмещает недостачу при последующих поставках Товара по согласованию с Заказчиком.

7. КАЧЕСТВО ТОВАРА

Гарантийный срок не менее ______ со дня приема товара Заказчиком.

Качество поставляемого по настоящему договору Товара должно соответствовать требованиям Государственных стандартов (ГОСТов), утвержденным для данного вида Товаров, а также сертификатам соответствия, техническим условиям.

При обнаружении Товара плохого качества Заказчик обязан в течение 3-х суток известить Поставщика о выявленных недостатках Товара. Вызов представителя Поставщика обязателен.

По факту обнаружения некачественного Товара составляется рекламационный акт, который подписывают представители Заказчика и Поставщика.

В случае если Поставщик оспаривает факт поставки Товара ненадлежащего качества, Стороны привлекают для выявления производственного либо иного характера недостатков Товара независимого эксперта. Выбор эксперта осуществляется по соглашению Сторон, а в случае не достижения соглашения эксперт будет определяться Заказчиком. Оплата услуг эксперта осуществляется за счет Заказчика, а в случае если экспертиза Товара подтверждает, что ненадлежащее качество Товара возникло в виду действий (бездействий) производителя Товара либо Поставщика, то есть до момента передачи Товара Заказчику, то расходы по оплате услуг эксперта должны быть возмещены Поставщиком. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если Заказчик докажет, что недостатки Товара возникли до его передачи Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента. В этом случае Поставщик обязуется заменить Товар ненадлежащего качества в течение 10 дней с момента подписания рекламационного акта или получения заключения независимого эксперта. Положения настоящего пункта применяются в отношении Товара, на который не установлена гарантия качества. В случае, если на Товар установлена гарантия качества, то бремя доказывания поставки Товара надлежащего качества возлагается на Поставщика.

Заказчик, которому поставлен Товар ненадлежащего качества, вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные статьей 475 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Заказчику о недостатках поставленного Товара, без промедления заменит поставленный Товар Товаром надлежащего качества.

Заказчик, которому поставлен Товар с нарушением условий Договора, требований закона, иных правовых актов либо обычно предъявляемых требований к комплектности, вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные статьей 480 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Заказчика о некомплектности поставленного Товара, без промедления доукомплектует Товар.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ и Договором.

8.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и составляет 1/300 (одну трехсотую) ключевой ставки Банка России на день уплаты.

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик направляет Заказчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и составляет 1/300 (одну трехсотую) ключевой ставки Банка России на день уплаты.

8.4. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает её от исполнения обязательств по Договору.

8.5. В случае нарушения Сторонами обязательств по Договору Стороны вправе требовать возмещения только реального ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит.

8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки возмещения реального ущерба, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы (форс-мажор).

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в случае наступления обстоятельств, непосредственно влияющих на исполнение Договора, возникших помимо воли Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать. Такими обстоятельствами признаются: военные действия, объявление режима военного или чрезвычайного положения, блокада, эмбарго, взрывы, эпидемии, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также введение запретных либо ограничительных мер законодательством РФ и Ростовской области в период действия Договора. Инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам не относятся.

9.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения соответствующих обязательств отодвигается соразмерно времени действия таких обстоятельств без оформления отдельных изменений или дополнений к Договору.

9.3. Надлежащим доказательством наличия и продолжительности обстоятельств непреодолимой силы будут служить справки или иные документы, выданные соответствующей по территориальности Торгово-Промышленной палатой РФ или иным компетентным государственным органом.

9.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее 3 (трех) календарных дней с момента их наступления в письменной форме уведомить другую Сторону об их наступлении и о механизме их влияния на исполнение Договора. Несоблюдение данного условия лишает Сторону права ссылаться на соответствующие обстоятельства непреодолимой силы в будущем.

9.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать для одной из Сторон непрерывно свыше двух месяцев, то другая Сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор, направив письменное уведомление об этом первой Стороне. Договор считается расторгнутым с момента получения этого уведомления.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

10.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

10.3. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение Договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

10.4. Каналы уведомления Заказчика и Поставщика о нарушениях положений Договора: нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по почтовым адресам Сторон, указанным в Договоре. Допускается направление Сторонами уведомления иными способами: по факсу и электронной почте, экспресс-почтой.

10.5. Сторона, получившая уведомление о нарушении положений Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой стороне об итогах его рассмотрения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

10.6. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и принятие эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей стороны, сообщивших о факте нарушений.

10.7. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в Договоре действий и (или) неполучения другой стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе расторгнут Договор, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

11.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Ростовской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до "31"декабря 2025г., а в случае, если к указанному моменту у сторон остались неисполненные обязательства, вытекающие из настоящего договора, срок действия договора продлевается до полного выполнения сторонами своих обязательств. В случае выборки товара на указанную сумму в п.2.1. договор считается прекратившим свое действие без подписания дополнительных документов между сторонами.

12.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон.

12.3. Договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон договора при существенном нарушении Договора другой его стороной.

12.4. Нарушение договора Поставщиком предполагается существенным в случаях, указанных в законе, в том числе:

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемые для Заказчика сроки;

- неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

12.5. Нарушение договора Заказчиком предполагается существенным в случаях, указанных в законе, в том числе неоднократного нарушения сроков оплаты товаров.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

13.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон и скреплены печатями.

13.3. Об изменениях адреса, организационно-правовой формы, отгрузочных, банковских или иных реквизитов, необходимых для исполнения настоящего Договора, введении процедуры банкротства, Стороны обязаны в 5 (пяти) - дневный срок с момента их изменения письменно уведомить друг друга. Сторона, направившая корреспонденцию по старым реквизитам до поступления уведомления об их изменении, считается исполнившей свои обязательства надлежащим образом. Сторона, изменившая свои реквизиты и не уведомившая об этом другую Сторону в установленный Договором срок, не имеет права ссылаться на то, что направленные ей предписания, претензии, уведомления, сообщения, счета не получены и вследствие этого не исполнены, и не оплачены, а платежи по выставленным ранее счетам не произведены.

13.4. В случае, если Поставщик не исполняет обязанность по передаче предварительно оплаченного Товара, на сумму предварительной оплаты (аванса) подлежат уплате (начислению) проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского Кодекса Российской Федерации со дня получения этой суммы от Заказчика до дня передачи товара Заказчику или возврата ему предварительно уплаченной им суммы. В данном случае сумма предварительной оплаты (аванса) расценивается в качестве коммерческого кредита (статья 823 Гражданского кодекса Российской Федерации).

13.5. По требованию Заказчика, за предшествующий запросу период, Поставщик проводит в течение 5-ти дней сверку взаимных расчетов за поставленный товар, о чем составляется двусторонний Акт сверки взаимных расчетов. По истечении 5-ти дней после окончания действия договора Поставщик обязуется предоставить Заказчику двусторонний Акт сверки взаимных расчетов за весь период действия Договора поставки.

13.6. Перечень приложений к договору:

- Приложение № 1(Спецификация 1).

- Приложение №2 (Реквизиты филиалов).

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Поставщик: Заказчик:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору поставки №____ от _____________ 2025г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ №1

к договору поставки № от « » _______2025г.

Дата начала действия данной спецификации « » _______2025г.

Датой окончания действия данной спецификации «31» декабря 2025г.

Поставщик и Заказчик пришли к соглашению и утвердили перечень поставляемых товаров и цены на них:

- Посмотреть таблицу с данными

Сумма Спецификации составляет … руб. … коп., в том числе НДС ( ___%) – … руб. … коп.

Поставщик: Заказчик:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к договору поставки

№____ от _____________ 20___г.

Реквизиты филиалов ГУП РО «УРСВ»

ФИЛИАЛЫ:

Филиал «Белокалитвинский» ГУП РО «УРСВ»

Адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Строительная, 5

КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Филиал «Усть-Донецкий» ГУП РО «УРСВ»

Адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ростовская область, р. п. Усть-Донецкий, ул. Ленина 12б

КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Филиал «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»

Адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ростовская область, г. Шахты, ул. Советская, 120

КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Филиал «Дубовский» ГУП РО «УРСВ»

Адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ростовская область, Орловский р-н, пос. Орловский, пер. Донской, 1

КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Филиал «Октябрьский» ГУП РО «УРСВ»

Адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ростовская обл., Октябрьский р-н, р. п. Каменоломни, ул. Крупской, 57

КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Филиал «Красносулинский» ГУП РО "УРСВ"
Адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ростовская обл., г. Красный Сулин, пер. Свободы, 1а
КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Филиал «Новошахтинский» ГУП РО "УРСВ"
Адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ростовская обл., г. Новошахтинск, ул. Советской Конституции, 6

КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Филиал «Зерноградский» ГУП РО "УРСВ"
Адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ростовская обл., г. Зерноград, ул. Зерноградская,3А

КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Филиал «Гуково-Зверевский» ГУП РО "УРСВ"
Адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьРостовская обл., г. Гуково, ул. Профильная, 5

КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Филиал «Каменский» ГУП РО "УРСВ"
Адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ростовская обл., р-н Каменский, р.п. Глубокий ул. Артёма, 1

КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Филиал «Цимлянский»

Адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г.Цимлянск, ул. Московская, 63

КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть