Тендер - Поставка порошка чистящего, мыла туалетного жидкого, мыла хозяйственного твердого для поддержания надлежащего санитарного состояния административных зданий, находящихся в оперативном управлении ЛО ГБУ «Недвижимость» №291048263

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ.docx
• Обоснование НМЦК.xls
• Проект контракта.docx
• Решение.pdf
• ЭЗК -ТРЕБОВАНИЕ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть63 Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 13.02.2025 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000002

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, г Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Смольнинское, ул Смольного, дом 3 литера А, материально-технический склад

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.40 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875. - Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1

Проект контракта

1

Описание объекта закупки

1

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены ОПИСАНИЕ_ОБЪЕКТА_ЗАКУПКИ

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Техническое задание на поставку порошка чистящего, мыла туалетного жидкого, мыла хозяйственного твердого для поддержания надлежащего санитарного состояния административных зданий, находящихся в оперативном управлении ЛО ГБУ «Недвижимость»

Таблица №1

- Посмотреть таблицу с данными

Дополнительные характеристики товара установлены в связи с потребностью заказчика и дополняют характеристики закупаемого товара, не изменяя и не противореча характеристикам, указанным в КТРУ

- Посмотреть таблицу с данными

1. Место поставки товара: г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3, лит.А, материально-технический склад.

2. Порядок поставки:

2.1. Срок поставки товара: С даты заключения Контракта по заявкам заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения заявки.

2.2. Поставка товара по количеству и комплектности осуществляется в соответствии с Таблицей №1. Все характеристики, предлагаемые участниками на Товары, должны соответствовать характеристикам Товара, указанными в Таблице № 1.

2.3. Поставка и разгрузка Товара (в том числе спуск/подъем) производится за счет Поставщика, подъем на этажи в соответствии с указаниями Заказчика, с использованием транспорта, гарантирующего сохранение качества товара. При поставке Товара необходимо соблюдение температурного режима в соответствии с требованиями, указанными на первичной (вторичной) упаковке Товара, в соответствии с требованиями нормативной документации.

2.4. Поставка Товара (передача Заказчику) должна осуществляться в таре и (или) упаковке, обеспечивающей сохранность товаров такого рода в условиях хранения и транспортировки, установленных заводом-изготовителем, обеспечивающий защиту от внешних воздействующих факторов (в т. ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком. Маркировка каждой единицы тары (упаковки) Товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству РФ.

2.5. Вместе с товаром Поставщик обязуется предоставить Заказчику сопроводительную документацию (паспорт или иную документацию), содержащую информацию об ассортименте, количестве и качестве поставляемого Товара. Вся сопроводительная документация должна быть на русском языке.

2.6. Поставка Товара осуществляется Поставщиком партиями в рабочее время Заказчика, в будние дни: понедельник – четверг: с 8 часов 30 минут до 16 часов 00 минут; пятница: с 8 часов 30 минут до 15 часов 00 минут.

3. Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров:

3.1. Товары, подлежащие сертификации или подтверждению соответствия в форме принятия декларации о соответствии, должны иметь сертификат соответствия или декларацию о соответствии и знак соответствия, выданные уполномоченным органом.

3.2. Товар должен соответствовать по качеству всем действующим на момент поставки нормам, техническим регламентам, стандартам, санитарно-эпидемиологическим правилам и иным нормативам, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (каждой партии товара).

4. Требования к безопасности товаров, гарантии качества товара.

4.1. Товар должен соответствовать обязательным требованиям безопасности жизни и здоровья, предъявляемым действующим законодательством РФ к данному виду товаров.

4.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, положениями действующих стандартов, утвержденных в отношении данного вида товаров.

4.3. Поставщик должен гарантировать, что Товар, поставленный в соответствии с Контрактом, является новым (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства), серийно выпускаемым.

4.4. В случае выявления дефектов товара после его приемки на склад Заказчика, сторонами составляется рекламационный акт о поставке некачественного товара, который подписывается сторонами. Некачественные товары, должны быть заменены Поставщиком на такой же товар в течение 3 (трех) рабочих дней.

4.5. Остаточный срок годности Товара на дату поставки должен быть не менее 12 месяцев.

5. Порядок сдачи и приемки товаров: для проверки поставленных Поставщиком товаров, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

6.Правовое регулирование приобретения и использования поставляемых товаров: в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Проект_контракта

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора

ЛО ГБУ «Недвижимость»

_____________ И.В. Ильюхин

«__» _____________ 2025 г.

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

КОНТРАКТ № _________

на поставку порошка чистящего, мыла туалетного жидкого, мыла хозяйственного твердого для поддержания надлежащего санитарного состояния административных зданий, находящихся в оперативном управлении ЛО ГБУ «Недвижимость»

- Посмотреть таблицу с данными

Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение «Недвижимость», ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1113, юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ленинградская область, м. р-н Всеволожский, г.п. Всеволожское, г. Всеволожск, ул. Приютинская, д. 13, в лице заместителя директора Ильюхина Игоря Васильевича, действующего на основании доверенности от 02.10.2024 № 10/24/04, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и____________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________, действующего на основании__________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем – Стороны,

с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации,

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44- ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – ФЗ №44) и иного законодательства Ленинградской области, на основании результатов определения Поставщика способом запроса котировок в электронной форме, реестровый № закупки ______________________________________, итоговый протокол комиссии по осуществлению закупок определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от ___________________________, заключили государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

Предмет контракта

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Поставщик принимает на себя обязательства партиями по заявкам Заказчика поставлять порошок чистящий, мыло туалетное жидкое, мыло хозяйственное твердое (далее - «товар») для поддержания надлежащего санитарного состояния административных зданий, находящихся в оперативном управлении ЛО ГБУ «Недвижимость», в соответствии с Приложением №1 «Спецификация» (далее - Приложение № 1) к Контракту, а Заказчик обязуется принять надлежащим образом поставленный товар и оплатить в сроки и на условиях настоящего Контракта.

1.2. Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

1.3. Источник финансирования: денежные средства на выполнение государственного задания выделенные в форме субсидии за счет средств областного бюджета Ленинградской области на 2025 г.

2. Место и срок поставки товара

2.1. Срок поставки товара: с даты заключения Контракта по заявкам заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения заявки.

2.2. Место и адрес поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ул. Смольного д.3, лит.А, материально-технический склад (далее – место поставки товара).

2.3. Заказчик в течение срока действия настоящего Контракта по мере своей необходимости направляет Поставщику Заявки на товар, с указанием количества товара, подлежащего поставке. Заказчик направляет письменную Заявку на поставку по факсу или электронной почте Поставщика.

Заказчик формирует Заявку на основании Приложения №1 к Контракту. Товар поставляется партиями, упакованными в соответствии с полученной от Заказчика заявкой.

2.4. Поставка Товара осуществляется Поставщиком партиями в рабочее время Заказчика, в будние дни: понедельник – четверг: с 8 часов 30 минут до 16 часов 00 минут; пятница: с 8 часов 30 минут до 15 часов 00 минут.

2.5. Не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты предполагаемой поставки товара Поставщик должен уведомить Заказчика в письменной форме о дате и времени предполагаемой поставки товара.

2.6. Поставщик должен направить Заказчику вместе с товаром следующую документацию на товары:

- товарную накладную/УПД на поставляемый товар – в 2 (двух) экземплярах;

- счет на оплату поставляемых товаров – в 1 (одном) экземпляре;

- счет-фактуру (при необходимости);

- акт приемки товаров – в 2 (двух) экземплярах.

Вышеуказанные документы должны быть представлены Заказчику в день поставки товара.

3. Обязательства сторон

3.1. Поставщик обязуется:

3.1.1. Поставить товар, указанный в разделе 1 Контракта на условиях и в сроки, предусмотренные разделом 2 Контракта.

3.1.2. Поставить товар в необходимом количестве по адресу, указанному в пункте 2.2 Контракта.

3.1.3. Выставлять счет на поставку Товара по каждой отдельно поданной заявке Заказчика.

3.1.4. Осуществлять контроль качества и соблюдать сроки выполнения поставки по каждой отдельно поданной заявке Заказчика.

3.1.5. До начала поставки Товара представить Заказчику для оформления пропусков проходной лист персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных персонала. Иностранные граждане должны иметь разрешения на работу на территории субъекта РФ, выданные подразделением по вопросам миграции территориальных органов МВД России (для иностранных граждан с правом временного пребывания в стране), разрешения на временное или постоянное проживание (для иностранных граждан с правом временного или постоянного проживания в стране).

3.1.6. Поставщик самостоятельно и за свой счёт обеспечивает разгрузку Товара.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Обеспечить приемку товара на условиях, предусмотренных разделом 4 Контракта.

3.2.2. Произвести оплату за каждую отдельно поставленную партию Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.2.3. Выполнить в полном объёме все свои обязательства, предусмотренные Контрактом.

3.3. Заказчик вправе требовать от Поставщика, надлежащего исполнения обязательств по Контракту.

3.4. Обеспечить доступ сотрудников Поставщика к месту поставки Товара, при условии выполнения Поставщиком требований п.3.1.5 Контракта.

4. Порядок приемки товара

4.1. Приемка Товара на соответствие его объема и качества требованиям, установленным в Контракте, осуществляется в месте поставки Товара. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика. Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Заказчик вправе создать приемочную комиссию для проверки соответствия Товара требованиям, установленным Контрактом.

4.1.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Место поставки и включает в себя следующее:

а) проверку по упаковочным листам номенклатуры поставленного товара на соответствие со Спецификацией (Приложение №1).

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;

г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: документа, подтверждающего соответствие Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д) проверку наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.

4.1.2. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

Стороны в обязательном порядке в соответствии с частью 13 статьи 94 Закона о контрактной системе оформляют приемку в единой информационной системе в сфере закупок, создав в ней электронный документ о приемке и подписав его по правилам Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи".

4.2. Поставщик в день поставки Товара, в соответствии с подпунктом «а» п. 1 ч. 2 ст. 51 Закона о контрактной системе, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

• Идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место поставки Товара, информацию Поставщике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" ч. 1 ст. 43 Закона о контрактной системе, единицу измерения Товара;
• наименование Товара;
• наименование страны происхождения поставленного Товара;
• информацию о количестве поставленного Товара;
• стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу поставленного Товара;
• иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с ч. 3 ст. 5 Закона о контрактной системе.

4.3. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 4.2 настоящего Контракта, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью, в том числе (сертификаты (декларации о соответствии), обязательных для данного вида Товара и иные документы, подтверждающие качество Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации (сертификат (паспорт) качества производителя, технический паспорт, гарантийный талон, оформленный на Заказчика, инструкция по эксплуатации и др.)). При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

4.4. Документ о приемке, подписанный Поставщиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в сфере закупок автоматически с использованием единой информационной системы в сфере закупок направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

4.5. В срок, не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

4.6. В случае создания приемочной комиссии не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов (скана) бумажных документов.

4.7. Датой приемки поставленного Товара считается дата размещения в единой информационной системе в сфере закупок документа о приемке, подписанного Заказчиком.

4.8. В случае отказа от приемки Товара Заказчик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

Заказчик имеет право частично принять поставленный Товар с отражением информации о фактически принятом количестве Товара в документе о приемке в единой информационной системе в сфере закупок.

4.9. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном Контрактом, в срок, установленный Заказчиком в мотивированном отказе.

4.10. Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

4.11. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности (срока полезного использования) Товара.

4.12. Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированных и бракованных Товаров, осуществляются за счет Поставщика.

4.13. Риск случайной гибели и случайного повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику после подписания Заказчиком документа о приемке.

5. Цена Контракта и порядок расчетов

5.1. Цена Контракта составляет _______________(________) рублей__ копеек, в том числе НДС согласно ст. 164 НК РФ и изменению в течение срока действия настоящего Контракта не подлежит.

5.2. Цена Контракта включает стоимость доставки товара, погрузочно-разгрузочных работ, подъем на этаж, а также доставку товара до Заказчика с учетом транспортных расходов, расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, и всех прочих расходов, необходимых для выполнения Поставщиком всех обязательств по Контракту.

5.3. Заказчик производит оплату за фактически поставленный товар в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты приемки поставленного товара на основании представленного Поставщиком Заказчику счета и/или счет-фактуры, подписанных сторонами товарной накладной/УПД на товар и акта приемки товаров, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и подписанных Сторонами.

5.4. В случае изменения налогового законодательства Российской Федерации или применяемой Поставщиком ставки НДС, все риски по уплате НДС несет Поставщик.

5.5. Датой надлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате товара является дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

5.6. В случае несвоевременного или ненадлежащего выполнения Поставщиком обязательств по Контракту, Заказчик вправе произвести оплату суммы по Контракту, уменьшенную на сумму неустойки.

5.7. При изменении реквизитов своего расчетного счета Поставщик уведомляет Заказчика о новых реквизитах расчетного счета в течение 2 (Двух) рабочих дней. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный при заключении настоящего Контракта счет, несет Поставщик.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

6.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, Поставщиком, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее – «Правила»), и составляет 10 процентов цены контракта.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей 00 копеек.

6.6 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

6.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей 00 копеек.

6.8. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

6.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.11. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

6.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.13. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.14. В случае нарушения Поставщиком условий Контракта, и при наличии оснований для начисления Заказчиком неустойки за допущенное Поставщиком нарушение условий Контракта, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки. В таком случае оплата по Контракту осуществляется на основании акта приемки товаров, в котором указываются: размер оплаты, причитающейся Поставщику по Контракту; расчет неустойки, подлежащей взысканию с Поставщика, и основания ее начисления; итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Контракту, за вычетом суммы неустойки.

7. Гарантийные обязательства на поставленный товар

7.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, положениями действующих стандартов, утвержденных в отношении данного вида товаров.

7.2. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в соответствии с Контрактом, является новым (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства), серийно выпускаемым.

7.3. В случае выявления дефектов товара после его приемки на склад Заказчика, сторонами составляется рекламационный акт о поставке некачественного товара, который подписывается сторонами. Некачественные товары, должны быть заменены Поставщиком на такой же товар в течение 3 (трех) рабочих дней

7.4. Остаточный срок годности Товара на дату поставки составляет ____ месяцев.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением, или признанием недействительным решаются Сторонами путем переговоров, а достигнутые договоренности оформляются в виде не противоречащих законодательству Российской Федерации дополнительных соглашений, подписанных Сторонами.

8.2. Претензия должна быть составлена и направлена одной стороной другой стороне в соответствии с разделом 12 настоящего Контракта.

8.3. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. К претензии прилагаются документы, подтверждающие предъявляемые требования.

8.4. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Контрактом.

8.5. При недостижении согласия спор рассматривается в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.6. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются его неотъемлемой частью (за исключением действий и документов, которые необходимо формировать в системе ЕИС (направлять через систему ЕИС), что предусмотрено Законодательством о контрактной системе.

9. Форс-мажор

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение, несвоевременное или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту в случаях, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, не позволяющих Сторонам исполнить обязательства по Контракту, или других непредвиденных обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

9.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 9.1, Сторона обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о начале и прекращении действия указанных обстоятельств. Надлежащим подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы будут служить справки, выдаваемые уполномоченными государственными органами или Торгово-промышленной палатой по месту возникновения непреодолимой силы. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

9.3. В случае если обстоятельства, указанные в п. 9.1 Контракта, будут продолжаться более 5 (пяти) дней, Контракт, может быть, расторгнут по соглашению Сторон.

10. Срок действия Контракта

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами
и действует до 31.12.2025 г.

10.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации. Контракт считается расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.3. В случае, если Заказчиком на дату окончания срока действия Контракта не выбран весь объем товара, предусмотренный Контрактом, Контракт расторгается по соглашению Сторон.

10.4. В случае нарушения Поставщиком сроков, указанных в п. 2.1. Контракт может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке. В этом случае Контракт считается расторгнутым в порядке, предусмотренном в п. 10.2. Контракта.

11. Заключительные положения

11.1. Все изменения и дополнения в Контракт вносятся лишь в случаях, не противоречащих законодательству Российской Федерации, являются его неотъемлемой частью и действительны если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены печатями.

11.2. Все уведомления, направляемые в соответствии с Контрактом, или в связи с ним, должны быть составлены в письменной форме с обязательной досылкой по почте в адрес Сторон, но предварительно могут передаваться факсом или по каналам электронных средств связи.

11.3. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или передачу ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

11.4. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

11.5. Контракт подписан усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя закупки в электронной форме, и усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, в форме электронного документа.

12. Прочие условия

12.1. Все дополнения и изменения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью и имеют силу, если они выполнены и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

12.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Контракту третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

12.4. Направление юридически значимых сообщений осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений, согласно п.16 ст. 94 №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12.5 В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического или фактического адреса, банковских реквизитов, наименования, организационно-правовой формы, такая Сторона обязана в течение 3 (трех) календарных дней со дня соответствующего изменения в письменном виде известить об этом другую Сторону, в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью Контракта.

12.6. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Дополнительно стороны вправе оформить Контракт в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и Контракт, заключенный в электронной форме.

12.7. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие Приложения:

Приложение № 1 – Спецификация (Приложение №1).

13. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту №__________ от ____________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Общая стоимость товара _______________(________) рублей__ копеек, в том числе НДС согласно ст. 164 НК РФ и изменению в течение срока действия настоящего Контракта не подлежит.

- Посмотреть таблицу с даннымиОбоснование_НМЦК - Посмотреть таблицу с даннымиЭЗК_-ТРЕБОВАНИЕ_К_СОДЕРЖАНИЮ_И_СОСТАВУ_ЗАЯВКИ_И_ИНСТРУКЦИЯ_ПО_ЕЕ_ЗАПОЛНЕНИЮ - Посмотреть таблицу с данными

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ

Требования к содержанию, составу заявки на участие в запросе котировок в электронной форме

1. Для участия в запросе котировок в электронной форме заявка на участие в закупке должна содержать:

1) Информацию и документы об участнике закупки:

а) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

б) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ;

в) реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта;

г) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ:

- не установлены

2) Предложение участника закупки о цене контракта.

3) Предложение участника закупки в отношении объекта закупки [1] :

а) характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в Описание объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 Закона № 44-ФЗ, товарный знак (при наличии у товара товарного знака);

б) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира;

в) иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке.

4) информация и документы, определенные в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 14 Закона № 44-ФЗ в случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены предусмотренные запрет, ограничение, преимущество (в случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами):

– участник закупки указывает наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира.

5) информация и документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов (для участников закупки, являющихся юридическими лицами, зарегистрированными на территории государства – члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физических лиц, являющихся гражданами государства – члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации): не установлено.

1.2. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в ЕИС извещения об осуществлении закупки до окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

1.3. Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

1.4. Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в ЕИС и аккредитованный на электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки оператору электронной площадки.

1.5. Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе отозвать такую заявку:

1) до окончания срока подачи заявок на участие в закупке;

2) с момента размещения в ЕИС протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до размещения в соответствии с частью 2 статьи 51 Закона № 44-ФЗ проекта контракта, заключаемого с таким участником закупки, за исключением случаев, если такая заявка отклонена. Не допускается отзыв заявок, которым присвоены первые три порядковых номера.

1.6. Если участник закупки отзывает заявку на участие в закупке такой участник закупки:

1) формирует с использованием электронной площадки отзыв заявки на участие в закупке и подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки;

2) в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 1.5 настоящего электронного документа, заявка на участие в закупке считается отозванной с момента подписания в соответствии с подпунктом 1 пункта 1.6 настоящего электронного документа отзыва заявки на участие в закупке;

3) в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 1.5 настоящего электронного документа, оператор электронной площадки не позднее одного часа с момента подписания в соответствии с подпунктом 1 пункта 1.6 настоящего электронного документа отзыва заявки на участие в закупке направляют такой отзыв заказчику с указанием идентификационного номера такой заявки, а также номера реестровой записи в едином реестре участников закупок в отношении участника закупки, сформировавшего отзыв заявки на участие в закупке, в ЕИС. С момента направления отзыва заявки на участие в закупке в соответствии с настоящим пунктом заявка на участие в закупке считается отозванной.

2. Инструкция по заполнению заявки на участие в запросе котировок в электронной форме

2.1. Заявка на участие в закупке (далее – заявка) не должна содержать двусмысленных и противоречивых толкований и предложений, заявка должна содержать только достоверные сведения.

2.2. Все документы, прикладываемые в составе заявки, должны быть доступны для ознакомления и распечатки в полном объеме и действующей редакции, т.е. с учетом всех внесенных изменений и дополнений.

2.3. Все документы, входящие в состав заявки, должны быть составлены на русском языке. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

2.4. «Единицы измерения» применяются в той же системе измерений, в которой установлены в Описании объекта закупки. В случае если в заявке участника единицы измерения по показателю отсутствуют, к рассмотрению будут приниматься единицы измерения, указанные в Описании объекта закупки.

2.5. Значения характеристик (показателей) товара, которые должны быть конкретизированы участником закупки в соответствии с требованиями настоящей инструкции, указываются без сопровождения слов, символов: «или эквивалент», «аналог», «в границах», «должен», «должен быть», «может быть» и их производными, «не более», «не менее», «более», «менее», «не больше», «не меньше», «и более», «не ниже», «не выше», «не ранее», «не уже», «не шире», «или», «≤», «≥»,« ».

Также участником закупки в заявке недопустимо указание значения характеристики (показателя) товара с частицей «не» (например, Заказчиком установлено «не менее 100 мм», участником закупки указано «не 100 мм»). Указание значения характеристики (показателя) товара с частицей «не» в данном случае будет означать несоответствие информации требованиям, установленным в извещении.

2.6. Участник закупки формирует предложение в отношении объекта закупки, предусмотренного пунктом 2 части 1 статьи 43 Закона № 44-ФЗ, а также характеристики предлагаемого участником закупки товара в части характеристик, содержащихся в извещении об осуществлении закупки в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 42 Закона № 44-ФЗ, с использованием электронной площадки, с учетом следующих особенностей:

ПРИМЕРЫ

- Посмотреть таблицу с данными

2.7. Все случаи, не предусмотренные инструкцией, трактуются в пользу участника закупки.

При формировании предложения участника закупки в отношении объекта закупки:

1) информация о товаре, предусмотренная подпунктами "а" и "б" подпункта 3 пункта 1.1 настоящего электронного документа, включается в заявку на участие в закупке в случае осуществления закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг. Информация, предусмотренная подпунктом "а" подпункта 3 пункта 1.1 настоящего электронного документа, может не включаться в заявку на участие в закупке в случае указания заказчиком в описании объекта закупки товарного знака и предложения участником закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, обозначенного таким товарным знаком;

2) информация, предусмотренная подпунктом "а" подпункта 3 пункта 1.1 настоящего электронного документа, не включается в заявку на участие в закупке в случае включения заказчиком в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Закона № 44-ФЗ в электронном документе "Описание объекта закупки" проектной документации, или типовой проектной документации, или сметы на капитальный ремонт объекта капитального строительства. ↑

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть63 Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 13.02.2025 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Извещение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000002

- Посмотреть таблицу с данными