Тендер - Поставка расходных материалов (ЦГИМУ) №278772263

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть63 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, МоскваМесто поставки (адрес):г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 42
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 23.08.2024 по 23.08.2024Место предоставления документации:Закупка у единственного поставщика, документация не предусмотрена.Порядок предоставления документации:Закупка у единственного поставщика, документация не предусмотрена.Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Извещение_о_закупке_у_ЕП_Закупка_расх._мат-лов_(ЦГИМУ)..

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение

«Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии»

(ФГБНУ ВНИИСБ)

127550, г. Москва тел.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-65-44

ул. Тимирязевская, д. 42 e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

__________________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

Поставка расходных материалов (ЦГИМУ)

- Посмотреть таблицу с данными

Ведущий специалист по закупкам

отдела тендеров И.В. Жарикова

Проект_Договора_№28725_ИП_Сергеева_Е.В._Расх.мат.. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР № 28725

г. Москва «____» августа 2024 г.

Индивидуальный предприниматель Сергеева Елизавета Витальевна (ИП Сергеева Е.В.), именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании ОГРНИП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 15.12.2020г., с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии» (ФГБНУ ВНИИСБ), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Врио директора Сосницкого Виктора Вячеславовича, действующего на основании Приказа Минобрнауки России № 10-2/567-о от 03.07.2024г., с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», на основании Приказа ФГБНУ ВНИИСБ № 102 от 20.08.2024 г., пп. 4 п. 1 Раздела 2 Главы IV Положения о закупке ФГБНУ ВНИИСБ, в целях выполнения научно-исследовательских работ Курчатовским геномным центром – ВНИИСБ по Соглашению от «31» октября 2019 г. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьо предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ с Министерством науки и высшего образования РФ, заключили настоящий Договор (далее «Договор») о нижеследующем:

Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется поставить расходные материалы для лабораторных исследований, именуемые в дальнейшем «Товар», в ассортименте, количестве и по ценам в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в сроки, установленные Договором.

Сроки и порядок поставки Товара
2.1. Срок поставки Товара не позднее 20 декабря 2024 г. Возможна досрочная поставка Товара.
2.2. Покупатель дает согласие на частичную поставку Товара в период действия сроков, указанных в п. 2.1 Договора. Поставщик в обязательном порядке согласовывает с Заказчиком дату и время полной и/или частичной поставки Товара.
2.3. Доставка Товара осуществляется Поставщиком Покупателю по адресу: г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 42. Стоимость доставки входит в общую стоимость Товара по Договору.
2.4. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент получения Товара Покупателем и подписания обеими Сторонами товарной накладной (универсального передаточного документа).

Стоимость Договора и порядок расчетов
3.1. Общая стоимость Товара по настоящему Договору составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Двести три тысячи двести рублей 00 копеек). НДС не облагается согласно ст. 346.11 п.2 Налогового Кодекса Российской Федерации.
3.2. Оплата Товара по настоящему Договору осуществляется Покупателем после поставки Товара в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной (или универсального передаточного документа), путём безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Обязательства Сторон
4.1. Поставщик несет ответственность за качество Товара.
4.2. Поставщик гарантирует, что Товар поставляется в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями и документацией в соответствии с техническими требованиями и условиями Договора.

Ответственность Сторон
5.1. В случае нарушения сроков оплаты Товара (согласно п. 3.2 Договора) Покупатель выплачивает Поставщику неустойку в размере 0,1% неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости неоплаченного Товара.
5.2. В случае нарушения сроков поставки Товара Поставщик выплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки, но не более 5% от его стоимости.
5.3. Начисление и взыскание неустойки, штрафов, процентов, убытков, ущерба, иных санкций, предусмотренных Договором или действующим Законодательством, является правом, но не обязанностью Стороны Договора. Данным правом каждая из Сторон пользуется исключительно по своему усмотрению. О начислении пеней, штрафов, процентов, убытков, ущерба, иных санкций, предусмотренных Договором или действующим законодательством РФ, Сторона уведомляет другую Сторону путем предъявления письменной претензии. Без предъявления письменной претензии пени, штрафы, проценты, убытки, ущерб, иные санкции, считаются не начисленными.
5.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла по вине другой Стороны.

Форс-мажор
6.1. Поставщик и Покупатель освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (военные действия, стихийные бедствия, пожар, изменение законодательства и др.).

Споры
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по Договору или в связи с ним, решаются путем переговоров. В противном случае спорные вопросы разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения истца.
7.2. Для целей претензионного порядка урегулирования споров и разногласий Стороны определяют следующую процедуру: претензия предъявляется в письменном виде и подписывается руководителем организации или лицом, имеющим на это полномочия, и рассматривается в течение 10 (десяти) календарных дней с момента ее получения с приложением документов, подтверждающих принятое ответчиком решение.

Срок действия Договора
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до выполнения Сторонами принятых на себя обязательств и осуществления всех взаиморасчетов.
8.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

Прочие условия

9.1. Все изменения и дополнения к Договору совершаются в письменной форме и должны быть подписаны обеими Сторонами.

9.2. Договор, а также иные, относящиеся к нему документы, переданные с помощью факсимильной связи/электронной почты, имеют юридическую силу до момента получения оригиналов с синей печатью.

9.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.4. К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Спецификация.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

к Договору № 28725

от «_____» _____________ 2024 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными