Описание тендера: | Поставка расходных материалов для дезинфекции |
Сумма контракта: | 272 068,00 Руб. Получить финансовую помощь |
Начало показа: | 27.05.2024 |
Окончание: | 28.05.2024 12:50:00 |
Тендер №: | 273418186 |
Тип: | Малая закупка Тендерная аналитика |
Закон | 44-ФЗ |
Отрасль: | Химия / Бытовая химия |
Возможные отрасли: | |
ОКПД2: |
|
Регион: | Северо-западный ФО / г. Санкт-Петербург |
Регион поставки: | Северо-западный ФО / г. Санкт-Петербург |
Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Поставка расходных материалов для дезинфекции
Цена контракта: 272 068,00 RUB
№ | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
---|---|---|---|---|---|
1 | Средства дезинфекционные | 256050 | 1707 | 150 | ШТ |
2 | Индикаторы | 4760 | 1190 | 4 | УПАК |
3 | Индикаторы | 4760 | 1190 | 4 | УПАК |
4 | Индикаторы | 3570 | 1190 | 3 | УПАК |
5 | Средства дезинфекционные | 2928 | 976 | 3 | ШТ |
Извещение.html | 10 КБ | 27.05.24 12:56 | Действующая |
Проект_контракта[19].doc | 53 КБ | 27.05.24 12:56 | Действующая |
Техническое_задание.doc | 16 КБ | 27.05.24 12:56 | Действующая |
Контракт № _____
на поставку расходных материалов для дезинфекции
Идентификационный код закупки:
Санкт-Петербург «____» _______________ 2024 г.
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 72», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Камчаткиной Т.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________, действующего на основании ___________ с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заключили настоящий государственный контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:
4.1. Заказчик:
4.1.1. Обязан осуществить приемку товара, надлежащего качества, в соответствии с условиями Контракта.
4.1.2. Обязан оплатить принятый товар в соответствии с условиями Контракта.
4.2.7. Обязан незамедлительно представить эксперту (экспертной организации) материалы (документы), относящиеся к условиям исполнения Контракта и (или) отдельным этапам исполнения Контракта.
5.1. Стороны несут ответственность друг перед другом за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по настоящему Контракту на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
5.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно)
5.4. В случае просрочки исполнения обязательств согласно условиям настоящего Контракта, Поставщик выплачивает Заказчику на лицевой счет, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.
5.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
5.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
5.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта, также общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
5.9. Ответственность за причинение какого-либо вреда здоровью, жизни и (или) имуществу третьих лиц, вызванных действиями либо бездействием Поставщика, несет Поставщик.
5.10. Поставщик несет ответственность за действия третьих лиц, привлеченных им к исполнению им обязательств по Контракту.
5.11. Указанная в настоящем разделе неустойка взимается за каждое нарушение в отдельности.
5.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.13. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по Контракту.
5.14. В случае любого из перечисленных нарушении по Контракту Заказчик вправе взыскать сумму пени и штрафных санкций с обеспечения исполнения Контракта в бесспорном порядке с уведомлением Поставщика без обращения в суд.
5.15. Оплата Контракта может быть осуществлена путем выплаты Поставщику, суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов) по решению Заказчика.
5.16. Поставщик принимает на себя полную ответственность за качественные и безопасные методы поставки товара.
6. Качество товара и гарантии качества
6.1. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого им товара, стандартам и требованиям, предъявляемым к товару такого рода. При поставке Поставщик подтверждает качество товара соответствующими сертификатами (декларациями о соответствии) или иными документами в соответствии с требованием действующего законодательства.
6.2. Обоснованные претензии по качеству товара удовлетворяются путем замены некачественного товара за счет и силами Поставщика в сроки, определяемые Контрактом или заказчиком.
6.3. Гарантийный срок на товар исчисляется со дня сдачи-приемки товара в порядке, определенном Контрактом.
7. Действия непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
7.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону об их возникновении, а также о виде и возможной продолжительности действий в письменной форме в течение 3 (трех) дней.
8. Прочие условия
8.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту, но не позднее 31.12.2024г. По истечении указанного срока обязательства Сторон по Контракту прекращаются полностью за исключением гарантийных обязательств, установленных Контрактом.
8.2. Прекращение (окончание) срока действия Контракта влечет за собой прекращение обязательств по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта, если таковые имели место при исполнении условий Контракта.
8.3. Стороны обязаны не позднее 2-х (двух) рабочих дней сообщить друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских и других реквизитов, определенных Контрактом и (или) ставших известными другой Стороне в связи с исполнением Контракта.
8.4. Все имущество, поступающее к Поставщику от заказчика либо создаваемое или приобретаемое в рамках выполнения Контракта, является собственностью заказчика.
8.5. Любые изменения и дополнения к Контракту действительны, если они совершены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.
8.6. Споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, Стороны передают на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
8.7. Уведомления заказчика, письма, претензии, акты, указания и т.д. (далее – уведомления) могут быть переданы уполномоченному представителю Поставщиком под расписку или направляются посредством заказного почтового отправления (иного вида почтового отправления, позволяющего устанавливать факт вручения/невручения такого отправления), по адресу, указанному в Контракте, или в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, определенным в Контракте.
Уведомление считается полученным:
- в день вручения уведомления уполномоченному представителю Поставщику под расписку;
- или в день вручения корреспонденции (уведомления) Поставщику, указанный в почтовом уведомлении или на официальном сайте Почты России в разделе отслеживания операций передвижения регистрируемых почтовых отправлений по почтовым идентификаторам;
- или в день возврата корреспонденции (уведомления) в связи с отсутствием адресата или его неявкой за заказным почтовым отправлением, указанный в почтовом уведомлении или на официальном сайте Почты России в разделе отслеживания операций передвижения регистрируемых почтовых отправлений по почтовым идентификаторам;
- или в день направления уведомления в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.
8.8. Уведомление Сторон о месте, дате и времени проведения переговоров представителей Сторон (фиксации факта ненадлежащего выполнения Контракта) допускается, в том числе посредством направления СМС-сообщения на номер (номера) мобильного телефона, определенного Контрактом.
Факт отправки и доставки СМС-сообщения адресату фиксируется в мобильном телефоне Стороны отправителя.
Направление уведомления в разумные сроки таким способом также свидетельствует о надлежащем извещении Сторон.
Отсутствие у одной Стороны, отправившей СМС-сообщение на номер мобильного телефона, указанного в реквизитах Сторон, достоверных данных о принадлежности мобильного телефона адресату, о фактическом его использовании именно адресатом, не свидетельствует о ненадлежащем извещении другой Стороны указанным способом.
Неявка кого-либо из Сторон, надлежащим образом извещенных о месте, дате и времени проведения переговоров (фиксации факта ненадлежащего выполнения Контракта), в том числе посредством СМС-сообщения в случае уведомления таким способом и при фиксации факта отправки и доставки СМС-сообщения адресату, не является препятствием для проведения переговоров, составления актов и т.д. (фиксации факта ненадлежащего выполнения Контракта).
8.9. По всем вопросам, не урегулированным Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
8.10. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
8.11. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы в следующих случаях:
8.11.1. существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);
8.11.2. неоднократного нарушения сроков поставки товаров;
8.11.3. в случае получения информации о предоставлении Поставщиком ненадлежащего обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, в том числе выразившейся в получении не подтверждения ее выдачи соответствующим банком.
8.12. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.
8.13. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта проводится экспертиза поставленного товара.
8.14. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.
8.15. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.16. К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
- Приложение № 1 – Спецификация;
- Приложение № 2 – Расчет цены Контракта.
9. Адреса и реквизиты Сторон
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 1
к Контракту № ______
от «____» _____________ 2024 г.
Спецификация товара
(заполняется согласно заявке участника, с которым заключается контракт)
Заказчик Поставщик
_______________Т.А. Камчаткина ________________
Приложение № 2
к контракту № ____________________________
от « ___ » ___________ 2024г.
Расчет цены контракта
- Посмотреть таблицу с даннымиЗаказчик Поставщик
_______________Т.А. Камчаткина ________________
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Электронный аукцион
#280178162 |
1 422 019
Обеспечение контракта:
10% Обеспечение заявки:
14 220 |
1 день
18.09.2024 30.09.2024 |
|
Тендер №280260840
Поставка дезинфицирующих средств
|
Электронный аукцион
#280260840 |
3 000 000
Обеспечение заявки:
30 000 |
4 дня
19.09.2024 03.10.2024 |
Тендер №280476067
АО "АДМИРАЛТЕЙСКИЕ ВЕРФИ" объявляет тендер: поставка лака
|
Запрос предложений
#280476067 |
3 дня
24.09.2024 02.10.2024 |
|
Тендер №280624804
Дезинфицирующие средства для помещений ЦИН/ИЭМ
|
Анализ цен
#280624804 |
3 дня
25.09.2024 02.10.2024 |
|
Электронный аукцион
#280630008 |
7 763
Обеспечение контракта:
10% |
4 дня
25.09.2024 03.10.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Тендер №273418167
Дезинфицирующие и моющие средства
|
Малая закупка
#273418167 |
16 480
|
срок истек
- 28.05.2024 |
Тендер №273418116
Поставка товара (средство дезинфицирующее) (с результатом)
|
Электронный аукцион
#273418116 |
750 808
Обеспечение контракта:
5% Обеспечение заявки:
7 508 |
срок истек
27.05.2024 06.06.2024 |
Электронный аукцион
#273418107 |
750 808
Обеспечение контракта:
5% Обеспечение заявки:
7 508 |
срок истек
- 06.06.2024 |
|
Запрос котировок
#273418099 |
952 020
Обеспечение контракта:
5% |
срок истек
- 04.06.2024 |
|
Тендер №273418082
Дезинфицирующие и моющие средства
|
Малая закупка
#273418082 |
16 480
|
срок истек
- 28.05.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Тендер №273418171
Поставка мешков
|
Малая закупка
#273418171 |
29 800
|
срок истек
- 28.05.2024 |
Малая закупка
#273418166 |
450 000
|
срок истек
- 28.05.2024 |
|
Не определен
#273418165 |
срок истек
- 05.06.2024 |
||
Малая закупка
#273418162 |
12 500
|
срок истек
- 28.05.2024 |
|
Тендер №273418158
Такелажные работы по переносу роялей
|
Малая закупка
#273418158 |
24 167
|
срок истек
- 28.05.2024 |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |