Тендер - Поставка расходных материалов №283933342

Описание Заказчик Лоты

Описание тендера:	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК" объявляет тендер: Поставка расходных материалов для нужд ИЦиГ СО РАН по обеспечению деятельности Курчатовского геномного центра ИЦиГ СО РАН (ЦГИМУ) в 2024г. (с результатом)
Сумма контракта:	149 960,00 Руб. Получить финансовую помощь
Начало показа:	12.11.2024
Окончание:	12.11.2024
Тендер №:	283933342
Тип:	Единственный поставщик Тендерная аналитика
Закон	223-ФЗ
Отрасль:	Химия / Химические элементы и соединения
ОКПД2:	(205952194) Реактивы химические общелабораторного назначения
Регион:	Сибирский ФО / Новосибирская область / Новосибирск
Регион поставки:	Сибирский ФО / Новосибирская область
Источник:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.

Зарегистрироваться

Лот 1

Предмет контракта: Поставка расходных материалов для нужд ИЦиГ СО РАН по обеспечению деятельности Курчатовского геномного центра ИЦиГ СО РАН (ЦГИМУ) в 2024г
Цена контракта: 149 960,00 RUB

№	Название	Цена	Цена за ед.	Количество	Ед. измерения
1	20.59 Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки	-	-	14	Упаковка

Получить демо-доступ

Скачать документацию

Смотреть все тендеры на химические элементы и соединения в Новосибирска

Задать вопрос по тендеру:

Документация

Обоснование закупки ЗЕП302.2024.doc	10 КБ	12.11.24 09:53	Действующая
ul-1025403648588-20241112095205.pdf	175 КБ	12.11.24 09:53	Действующая
договор ЗЕП302.2024 ИЦИГ.doc	21 КБ	12.11.24 09:53	Действующая
Извещение о закупке № 32414183598.html	7 КБ	12.11.24 09:53	Действующая (версия 1)

Скачать все файлы

- Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Новосибирская облМесто поставки (адрес):630090, Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 6/6
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 12.11.2024 по 12.11.2024Место предоставления документации:www.zakupki.gov.ruПорядок предоставления документации:www.zakupki.gov.ruОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Обоснование_закупки_ЗЕП302.2024 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ОБОСНОВАНИЕ ЗАКУПКИ №ЗЕП302.2024

Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный Исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук»

адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, дом 10

телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть*5103,

адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- Посмотреть таблицу с данными

Начальник отдела закупок М.С. Хорина

договор_ЗЕП302.2024_ИЦИГ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Гражданско-правовой договор № ЗЕП302.2024

на поставку товара

г. Новосибирск « » ноября 2024г.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук» (ИЦиГ СО РАН) , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора по общим вопросам, экономике и информационным технологиям Лаврюшева Сергея Вячеславовича, действующего на основании доверенности № 126 от 28.12.2023г., и Общество с ограниченной ответственностью «СибЭнзайм» (ООО «СибЭнзайм»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Яковлева Владимира Георгиевича, действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках), на основании пункта 5 Части 1 Раздела 2 Главы IV Положения о закупке Федерального государственного бюджетное учреждение науки «Федеральный Исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук», утвержденного Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 08 декабря 2023г. (далее – Положение), заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора

Поставщик обязуется поставить ферментные препараты (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора, а Заказчик своевременно принять и оплатить поставленный Товар.

Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Новосибирск, пр-т Академика Лаврентьева, д.6/6 (далее – Место доставки).

Цена Договора

2.1. Цена Договора составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, 00 руб. (сто сорок девять тысяч девятьсот шестьдесят рублей 00 копеек), НДС отсутствует на основании главы 26.2 статьи 346.11 п. 2 Налогового Кодекса РФ (УСН). Цена Договора является твердой и не может изменяться на протяжении всего срока действия Договора.

2.2. В соответствии с п.5 ст.78 и п.3 ст.78.1 БК РФ, подписанием настоящего договора поставщик (подрядчик, исполнитель) выражает свое согласие на осуществление уполномоченным органом государственного финансового контроля проверок поставщика (подрядчика, исполнителя), а также соблюдения целей, условий и порядка предоставления гранта/гранта в форме субсидии, в том числе в части достижения результата его предоставления, в целях исполнения заказчиком обязательств по соглашению о предоставлении из федерального (муниципального) бюджета гранта/гранта в форме субсидии.

Порядок и срок поставки Товара и Документация
3.1. Поставка осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных пунктом 1.2 Договора, в срок до 15.12.2024г.
3.2. При поставке Товара Поставщик представляет следующую документацию:
а) товарную накладную, оформленную в установленном порядке;
б) счет на оплату;
в) счет-фактуру;
3.3. Стороны соглашаются осуществлять документооборот в электронном виде с использованием электронной цифровой подписи и признавать юридическую силу всех электронных документов, если на момент формирования электронной подписи документа сертификат ключа подписи руководителя организации, либо иного уполномоченного лица со стороны, направившей документ, является действительным.
3.4. Стороны соглашаются применять при осуществлении электронного документооборота формы, форматы и порядок, установленные действующим законодательством и актами компетентных органов, а также соблюдать соответствующие регламенты.

Порядок сдачи-приемки Товара

Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Порядок расчетов
5.1. Заказчик производит предоплату за поставляемый Товар в размере 30% (тридцати) процентов от цены Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Договора путем перевода перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный им в соответствующем разделе Договора.
5.2. Оплата оставшейся суммы в размере 70% (семьдесят) процентов от цены Договора осуществляется Заказчиком после поставки Товара в полном объеме в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами документа о приемке.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
6.2.1. Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
6.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа определяется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063» (далее – Правила), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
6.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа определяется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063» (далее – Правила), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
6.4. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Договору.

Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора

7.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

7.2. Договор действует до «31» декабря 2024 года. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Договором, а также от ответственности за нарушение условий Договора.

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к гражданско-правовому договору №ЗЕП302.2024

от « » ноября 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, 00 руб. (сто сорок девять тысяч девятьсот шестьдесят рублей 00 копеек), НДС отсутствует на основании главы 26.2 статьи 346.11 п. 2 Налогового Кодекса РФ (УСН)

- Посмотреть таблицу с даннымиul▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5205

ВЫПИСКА

из Единого государственного реестра юридических лиц

12.11.2024

№

ЮЭ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть115

дата формирования выписки

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБЭНЗАЙМ"

полное наименование юридического лица

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 5 8 8

включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по состоянию на

« 12 »

число

№ п/п

ноября

месяц прописью

2024 г.

год

Наименование показателя

Значение показателя

Наименование

Полное наименование на русском языке

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБЭНЗАЙМ"

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №283352655 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. НОВОСИБИРСКА " ГОРВОДОКАНАЛ " объявляет тендер: Поставка реагента – флокулянта для механического обезвоживания осадка очистных сооружений канализации (коммунальное водоотведение). Специализация: для обезвоживания с...	Конкурс #283352655	45 813 600 Обеспечение заявки: 916 272	4 дня 05.11.2024 21.11.2024
Тендер №283432582 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "РОДИЛЬНЫЙ ДОМ № 7" объявляет тендер: Поставка кислорода медицинского жидкого на 2025 год	Электронный аукцион #283432582	374 000	5 дней 06.11.2024 22.11.2024
Тендер №283751394 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЭВЗ-КЕРАМИКС" объявляет тендер: Гранулят оксида алюминия Granalox NM9620F	Предложение делать оферты #283751394	2 016 000	4 дня 11.11.2024 21.11.2024
Тендер №283903014 Поставка средства для абсорбции углекислого газа в медицинских наркозных аппаратах	Запрос котировок #283903014	385 645 Обеспечение контракта: 5%	2 дня 12.11.2024 19.11.2024
Тендер №284045795 Поставка материальных запасов	Малая закупка #284045795	47 500	20 часов 14.11.2024 18.11.2024

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №283932753 Мутация гена NRAS ИВД, набор, анализ нуклеиновых кислот, Набор для экстракции/изоляции нуклеиновых кислот ИВД, Семейный рак груди/яичников генотипирование ИВД, набор, анализ нуклеиновых кислот (с результатом)	Малая закупка #283932753	661 717	срок истек 13.11.2024 14.10.2024
Тендер №283932750 Ксилоловый раствор ИВД, Мутация V600 в гене ВRAF ИВД, набор, анализ нуклеиновых кислот, Набор для экстракции/изоляции нуклеиновых кислот ИВД, Рецептор эпидермального фактора роста генная мутация/экспрессия мРНК ИВД, набор, анализ нуклеиновых кислот	Малая закупка #283932750	697 067	срок истек 13.11.2024 14.10.2024
Тендер №283932642 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ АВТОМАТИКИ И ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК объявляет тендер: Поставка 3D принтера, дополнительного оборудования и расходных материалов к нему для ...	Единственный поставщик #283932642	109 520	срок истек 13.11.2024 13.11.2024
Тендер №283932577 Поставка дезинфицирующего средства (пероксид водорода)	Анализ цен #283932577	См. док.	2 дня 13.11.2024 19.11.2024
Тендер №283932573 Поставка лакокрасочных материалов	Анализ цен #283932573	См. док.	5 дней 13.11.2024 22.11.2024

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №283932882 Поставка жалюзи	Малая закупка #283932882	10 600	срок истек 13.11.2024 13.11.2024
Тендер №283932468 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО КОННОМУ СПОРТУ ИМЕНИ И.П.БРАЙЧЕВА" объявляет тендер: Поставка опилок	Не определен #283932468	488 250	срок истек 13.11.2024 14.11.2024
Тендер №283931322 Ассоциация арбитражных управляющих "СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ" объявляет тендер: Жилые здания (помещения) Земельные участки	Электронный аукцион #283931322	1 800 000	36 дней 13.11.2024 23.12.2024
Тендер №283921419 Ассоциация саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Эгида" объявляет тендер: Продажа имущества должника: Право требования участника долевого строительства по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома в отношении имущест...	Электронный аукцион #283921419	4 370 000	30 дней 12.11.2024 17.12.2024
Тендер №283917432 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ "СИБСЕЛЬМАШ" объявляет тендер: Поставка средств индивидуальной защиты	Не определен #283917432	123 730	срок истек 12.11.2024 13.11.2024

Тендер - Поставка расходных материалов №283933342

Оглавление

Похожие тендеры

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Тендеры из региона Новосибирск