Тендер - Поставка расходных материалов для ремонтной мастерской №282628381

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• (346-_______)_Расходные_материалы_для_рем._мастерской_(олово_и_паста).docx
• НМЦК.pdf

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть81 Просмотр сведений о закупке «Поставка расходных материалов для ремонтной мастерской» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8933

Обоснование заключения контракта: Пункт 4 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Объект закупки: Поставка расходных материалов для ремонтной мастерской

Описание объекта закупки: Олово (припой) для лужения кузова, паста для пайки и лужения кузова мягким припоем

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00

Дата размещения закупки: 25.10.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:36

Срок завершения подачи оферт: 28.10.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:35

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Поставщик осуществляет поставку Товара на склад своими силами, средствами и транспортом в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения контракта. Режим работы: - понедельник - четверг: с 08.00 до 17.00, перерывы – с 12.30 до 13.15. - пятница - с 08.00 до 15.45, перерыв – с 12.30 до 13.15. - суббота, воскресенье – выходной.

Срок исполнения контракта: 31.12.2024

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Россия, Санкт-Петербург, Херсонский проезд, д.2, лит. А

Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Код целевой статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, код вида расходов 244, КОСГУ 346, (за счет субсидий на выполнение государственного задания (внебюджетные средства)–▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб.)

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: не установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: В момент передачи Товара Поставщик должен передать Заказчику следующие документы: счет, счет-фактуру (если применимо), товарную накладную (или УПД) в двух экземплярах, иную сопроводительную документацию на русском языке, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: Поставщик уведомляет уполномоченного на приемку представителя Заказчика по электронной почте: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть о дате и времени доставки Товара, не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты доставки. По решению Заказчика для приемки Товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. Приемка Товара производится уполномоченным представителем Заказчика в присутствии уполномоченного представителя Поставщика в день поставки Товара.

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: товарная накладная или УПД

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: Приемка Товара производится уполномоченным представителем Заказчика в присутствии уполномоченного представителя Поставщика в день поставки Товара. Оформление результатов приемки, подписание Заказчиком товарной накладной (или УПД) осуществляется в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты приемки Товара.

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЬНИНСКОЕ"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ПРОЕЗД ХЕРСОНСКИЙ, 2/ЛИТЕРА А

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, проезд Херсонский,, д. 2

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7327

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Пономарев

Имя Арсений

Отчество Алексеевич

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

Контракт № 346-

на поставку расходных материалов для ремонтной мастерской

г. Санкт-Петербург «______» __________ 2024 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное автотранспортное учреждение «Смольнинское» (СПб ГБАУ «Смольнинское»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице __________________, действующего(щей) на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________, именуемое(ый/ая) в дальнейшем Поставщик, в лице ________________________, действующего(щей) на основании ________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), заключили настоящий Контракт на поставку расходных материалов для ремонтной мастерской (далее - Контракт) о нижеследующем:

Предмет контракта

По настоящему Контракту Поставщик обязуется поставить, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставку расходных материалов для ремонтной мастерской, именуемую в дальнейшем «Товар», в соответствии с условиями настоящего Контракта.

Качественные и количественные требования к Товару определяются в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта.

Право собственности на Товар, риск случайной гибели Товара переходит к Заказчику в момент передачи его Поставщиком Заказчику по товарной накладной (или универсальному передаточному документу, далее - УПД).

Поставщик гарантирует, что качество Товара соответствует стандартам и нормам, действующим на территории Российской Федерации для данного вида Товара.

Поставщик гарантирует, что на момент передачи Заказчику Товар никому не продан, не отчужден, не заложен, не находится под арестом и запрещением, не является предметом исков третьих лиц.

2. Права и обязанности сторон

• Заказчик вправе:
• Требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом;
• Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта;
• Требовать представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта;
• Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту;
• Осуществлять контроль за порядком и сроками исполнения обязательств по Контракту, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;
• Потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты Товара, не соответствующего требованиям Контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки;
• Иметь иные права.
• Заказчик обязан:
• Принять и оплатить поставленный Товар в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;
• Нести иные обязанности.
• Поставщик вправе:
• Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту от Заказчика;
• Требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту;
• Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам исполнения обязательств по Контракту;
• Иметь иные права.
• Поставщик обязан:
• Поставить Товар, обеспечив его надлежащее качество, в сроки, установленные Контрактом;
• Исполнять, полученные в ходе исполнения обязательств по Контракту указания Заказчика, в том числе в срок, установленный Заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в поставленном Товаре;
• Передать надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и сроки, установленные Контрактом;
• Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту, а также уведомлять о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;
• Согласовывать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам и приобретение прав на их использование;
• Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной в связи с исполнением обязательств по Контракту;
• Нести иные обязанности.

3. Цена контракта и порядок расчетов

• Цена Контракта составляет _____________ рублей ______ копеек (___________ рублей ___ копеек), НДС/НДС не облагается на основании ______________.
• Цена Контракта является твердой на весь период исполнения Контракта и включает в себя стоимость Товара, стоимость упаковки, гарантийное обслуживание, транспортные расходы по доставке Товара Заказчику, все обязательные платежи, налоги и сборы, взимаемые на территории Российской Федерации.
• Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
• Оплата поставленного Товара осуществляется по цене единицы Товара, исходя из объема фактически поставленного Товара, в размере, не превышающем максимального значения цены Контракта.
• Оплата по Контракту осуществляется в соответствии с порядком финансирования за счет субсидий на выполнение государственного задания (внебюджетные средства), 244 КВР (КОСГУ 346).
• Авансирование не предусмотрено.
• Оплата по Контракту производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной (или УПД). Платежи по настоящему Контракту осуществляются в российских рублях.
• Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика в пользу Поставщика.
• Заказчик вправе осуществить оплату за поставленный Товар за вычетом суммы неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, предварительно уведомив Поставщика об удержании суммы неустойки и представив расчет удерживаемой суммы. Оплата по Контракту в таком случае будет осуществляться путем выплаты Поставщику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (штрафов, пеней).

4. Порядок поставки Товара

• Место поставки Товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Россия, Санкт-Петербург, Херсонский проезд, д.2, лит. А.
• Срок поставки Товара: Поставщик осуществляет поставку Товара на склад своими силами, средствами и транспортом в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения контракта.

Режим работы:

- понедельник - четверг: с 08.00 до 17.00, перерывы – с 12.30 до 13.15.

- пятница - с 08.00 до 15.45, перерыв – с 12.30 до 13.15.

- суббота, воскресенье – выходной.

• Порядок поставки Товара: поставка Товара осуществляется Поставщиком единовременно в пределах объема, указанного Спецификации (Приложение № 1 к Контракту).
• В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару, указанные в п. 5.2. настоящего Контракта. В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным.

5. Порядок и срок приемки поставленного товара в части соответствия его количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки

• Поставщик уведомляет уполномоченного на приемку представителя Заказчика по электронной почте: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть о дате и времени доставки Товара, не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты доставки.
• В момент передачи Товара Поставщик должен передать Заказчику следующие документы: счет, счет-фактуру (если применимо), товарную накладную (или УПД) в двух экземплярах, иную сопроводительную документацию на русском языке, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
• По решению Заказчика для приемки Товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
• Для проверки поставленного Товара в части его соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.
• Приемка Товара производится уполномоченным представителем Заказчика в присутствии уполномоченного представителя Поставщика в день поставки Товара.
• Оформление результатов приемки, подписание Заказчиком товарной накладной (или УПД) осуществляется в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты приемки Товара.
• Заказчик вправе отказаться от приемки Товаров в случае обнаружения в них недостатков, которые не могут быть устранены Поставщиком.
• При выявлении несоответствия поставленного Товара условиям Контракта (наименования, количества, качества, в том числе, в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик отказывает в приемке Товара и в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки Товара направляет Поставщику мотивированный отказ от приемки Товара с перечнем выявленных недостатков.
• Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения мотивированного отказа обязан своими силами и за свой счет устранить выявленные недостатки или произвести замену Товара, несоответствующего условиям Контракта. Устранение выявленных недостатков, замена Товара не освобождает Поставщика от уплаты неустойки, предусмотренной Контрактом.
• Повторная приемка назначается после уведомления Поставщиком Заказчика об устранении недостатков.
• Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.
• Уполномоченным представитель Заказчика по Контракту – начальник отдела снабжения Пономарев Арсений Алексеевич, тел. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, эл. почта. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

6. Ответственность сторон

За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с условиями Контракта, действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - Правила).

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 10% цены Контракта.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей.

Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7. Гарантийный срок товара и (или) объем
предоставления гарантии его качества, требования к гарантийному
обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара

• Качество Товара должно соответствовать условиям Контракта и действующим требованиям законодательства Российской Федерации.
• Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами. Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.
• Гарантийный срок на Товар: Гарантийный срок на Товар – не менее 12 месяцев, с даты подписания заказчиком товарной накладной (или УПД).

8. Срок действия контракта, порядок изменения и расторжения контракта

• Контракт считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, действует до 31 декабря 2024. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.
• Подтверждением факта исполнения обязательств Сторонами является подписание акта сверки взаиморасчетов с нулевым сальдо.
• В случае не предоставления Поставщиком подписанного акта сверки взаиморасчетов или мотивированных возражений по его подписанию в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения, Акт сверки взаиморасчетов считается подписанным.
• Бюджетные обязательства по Контракту наступают после подписания Контракта Сторонами.
• Любые изменения и дополнения к Контракту действительны лишь в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
• Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Закона о контрактной системе.
• Изменение иных условий Контракта допускается по соглашению Сторон.
• Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в порядке, предусмотренном ст. 95 Закона о контрактной системе.
• Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении Контракта.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

• Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера.
• К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, иные стихийные бедствия, принятие органами законодательной власти ограничительных норм права и другие). Указанные события должны оказывать прямое влияние на невозможность надлежащего исполнения Сторонами принятых обязательств по Контракту. К таким обстоятельствам не относятся отсутствие средств или невозможность выполнить финансовые обязательства.
• Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней известить в письменной форме другую Сторону о наступлении действия обстоятельств непреодолимой силы и предоставить доказательства. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных органов.
• По прекращению действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме.
• В случае не направления или несвоевременного направления извещения, предусмотренного п. 9.3., п. 9.4. Контракта, Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

10. Прочие условия

• При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
• В случае перемены Заказчика его права и обязанности, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.
• По вопросам, не предусмотренным Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
• При наличии противоречий в содержании положений Контракта и содержания соответствующих положений приложений к нему, применению подлежат положения Контракта.
• Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
• Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта, и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.
• Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
• Претензия оформляется в письменной форме и должна содержать допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, стоимостную оценку ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
• Срок рассмотрения Стороной претензии не может превышать 10 (десяти) календарных дней с момента ее получения.
• В случае невозможности разрешения Сторонами спорных вопросов в досудебном порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации [1] .

11. Антикоррупционная оговорка

• При исполнении своих обязательств по Контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
• Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;
• Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

11.1.3. Не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

12. Приложения

12.1. К Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью:

12.1.1. Спецификация – Приложение № 1

13. Адреса, реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Ко

нт

ракту

Приложение № 1 к Контракту от ___ __________ 2024 г. № 346-_____

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: _____ рублей ____ копеек (_______ рублей ___ копеек), в том числе НДС/НДС не облагается.

Требования к поставке

1. Поставляемый Товар должен быть новым Товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства), не поврежденными, не находится под арестом, в залоге или иным обременением, не иметь дефектов, связанных с материалами, качеством изготовления.

2. Товар должен иметь надлежащую заводскую упаковку, позволяющую защищать и сохранять все его качества при транспортировке и хранении от внешних воздействий (атмосферных осадков, загрязнений). За повреждение Товара в поставке, которые являются следствием ненадлежащей упаковки, ответственность несет Поставщик. На Товаре не должно быть механических повреждений, дефектов, связанных с конструкцией, материалами.

3. Поставщик гарантирует безопасность товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара, Евразийским экономическим союзом и законодательством Российской Федерации.

4. Срок годности товара должен соответствовать сроку указанному на товаре производителем. Остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев.

- Посмотреть таблицу с данными

В случае если Поставщиком является физическое лицо, спорные вопросы подлежат рассмотрению в Смольнинском районном суде города Санкт-Петербурга. ↑