Тендер - Поставка реагента – Гипохлорита натрия для водоподготовки на сооружениях МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" №283355807

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение-документация.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть07 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Новосибирская облМесто поставки (адрес):В соответствии с проектом договора и приложениями к договору
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по снабжению

МУП г.Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»

___________________ В.П. Степанов

«___» ________________ 2024 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ-ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ УЧАСТНИКАМИ, КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО субъекты малого и среднего предпринимательства

- Посмотреть таблицу с данными

Приложения извещения-документации:

Приложение №1Описание объекта закупки;

Приложение №2 Проект договора;

Приложение №3 Заявка на участие в запросе котировок (обязательная форма);

Приложение №4 Сведения о начальной (максимальной) цене договора и единицы каждого товара, являющихся предметом закупки;

Приложение №5 Обоснование начальной (максимальной) цены договора.

Приложение №3

к извещению-документации запроса котировок

ЗАЯВКА на участие в запросе котировок

Наименование закупки: Поставка реагента – Гипохлорита натрия для водоподготовки на сооружениях МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ"

Настоящим подтверждаем согласие на поставку товара, на условиях, предусмотренных извещением-документацией запроса котировок. Обязуемся исполнить условия договора, указанные в извещении-документации и проекте договора, являющемся неотъемлемой частью извещения, и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок.

- Посмотреть таблицу с данными

Ознакомившись с Извещением-документацией об осуществлении закупки путем проведения запроса котировок в электронной форме (далее – извещение) с приложениями к нему, получение которых настоящим удостоверяется, предлагаем:

- Посмотреть таблицу с данными

*порядок заполнения

Столбец 1,2,3,4 – значения указанные в данных столбцах не подлежат изменению.

Столбец 5 – Участник указывает (декларирует) наименование страны происхождения поставляемых товаров. Участник закупки несет ответственность за предоставление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке. Отсутствие в заявке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

Столбец 6 – Характеристики предусмотренные в Приложении №1 являются неизменными, за исключением позиций со знаком «__*», которые заполняется участником закупки в соответствие с требованиями Приложения № 1 к извещению-документации запроса котировок.

Строка “Предложение о цене договора” – участник указывает свое ценовое предложение (с учетом всех расходов связанных с поставкой товара, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, в т.ч. НДС, сборов и других обязательных платежей). В случае разночтения указанного ценового предложения в данной форме, с ценовым предложением указанным с помощью функционала личного кабинета при подаче заявки, данная заявка отклоняется.

В случае внесения изменений в форму и/или содержание таблицы, не предусмотренных данным порядком заполнения, данная заявка отклоняется.

В случае разночтения указанного ценового предложения в Заявке (установленная форма Приложение №3 “Заявка на участие в запросе котировок”), с ценовым предложением, указанным с помощью функционала личного кабинета при подаче заявки, данная заявка отклоняется.

Приложение № 4

к извещению-документации запроса котировок

Cведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара являющихся предметом закупки

(для целей применения положений Постановления Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами»)

- Посмотреть таблицу с данными

Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами "г" и "д" пункта 6 Постановления Правительства РФ от 16.09.2016 №925, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с Приложением №3 настоящей документации, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

Приложение № 5

к извещению-документации запроса котировок

Обоснование начальной (максимальной) цены договора.

- Посмотреть таблицу с данными

Цена договора включает в себя расходы, связанные с оказанием услуг, предусмотренных договором, в полном объеме, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, в т.ч. НДС, сборов, иных затрат и других обязательных платежей.

Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, в случаях, предусмотренных подпунктами "г" и "д" п.6 Постановления Правительства РФ от 16.09.2016 №925, цена единицы каждого товара, определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с Приложением №4 настоящей документации, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора - Сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара являющихся предметом закупки указаны столбце 8 данной таблицы (для целей применения положений Постановления Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами»)

Приложение_№1_Описание_объекта_закупки ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 1 к извещению-документации запроса котировок

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Поставка реагента – Гипохлорита натрия для водоподготовки на сооружениях

МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ"

Обязательные требования к реагенту Гипохлорит натрия.

Наличие экспертного заключения о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям на применение гипохлорита натрия в водоподготовке.

Наличие паспорта безопасности вещества.

Гипохлорит натрия по внешнему виду представляет собой жидкость зеленовато-жёлтого цвета.

Гипохлорит натрия технический марки А должен соответствовать ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(требования и нормы, указанные в таблице пункта 1.2. нормы для марки А) или в соответствии с требованиями технических условий (ТУ) по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке со следующими характеристиками:

- Посмотреть таблицу с данными

Примечания к таблице:

* - обоснованием требований и характеристик отличным от требований ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьобусловлено многолетним положительным опытом применения Заказчиком гипохлорита натрия с данными характеристиками при водоподготовке.

КОЛИЧЕСТВО ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ: 94 тонны.

Срок поставки Товара: по письменной предварительной заявке со стороны Заказчика, направленной за 15 календарных дней до предполагаемой поставки. План поставки в таблице:

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№2_Проект_договора_Гипохлорит

Проект договора на гипохлорит натрия

Договор № _________

г. Новосибирск «___» _____________ 20_г.

МУП г.Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ», именуемое в дальнейшем «Заказчик» для обеспечения нужд предприятия, в лице _________________________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны, и _______________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующий на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках), на основании результатов размещения заказа путем проведения _____________ (протокол _______ № ______от _____) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Предметом Договора является поставка реагента – Гипохлорита натрия для водоподготовки на сооружениях МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" (далее – Товар) для нужд Заказчика в соответствии с Описанием объекта закупки (приложение № 1 к Договору) и на условиях, предусмотренных Договором.

1.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок поставки такого вида Товара, устанавливающих требования к качеству такого вида Товара, в соответствии с условиями Договора.

1.3. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации. Поставляемый Товар должен быть новым Товаром, то есть Товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет ________ (___) рублей ___ копеек с НДС:

в том числе НДС – _____% _______ рублей (далее – цена Договора).

без НДС:

НДС не предусмотрен на основании _____________________________.

Источник финансирования: средства Заказчика.

2.2. Цена Договора является твердой и не подлежит изменению в течении его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных п 9.3. Договора. Цена Договора включает в себя расходы, связанные с поставкой Товара, предусмотренного Договором в полном объеме, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов по действующим ставкам, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Оплата производится Заказчиком на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке Товара, при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара.

Первичным документом для подтверждения поставки Товара является форма ТОРГ-12, документом для подтверждения факта доставки Товара является транспортная накладная .

Обязательства Заказчика по оплате цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Договором, с расчетного счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

3. Порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется по адресу:

- г. Новосибирск, ул. Ключ-Камышенское плато, 1/1 автомобильным транспортом оснащенных нижним сливом. Длина автотранспорта не более 12 метров.

При поставке Товар сливается в ёмкости Заказчика.

3.2. Доставка Товара до места передачи Товара и слив в ёмкости Заказчика производится силами и средствами Поставщика. Слив товара в емкости производится силами и средствами Заказчика.

3.3. Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке.

Маркировка и упаковка Товара должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Не позднее чем за 3 (три) дня до дня доставки Товара Поставщик обязан согласовать с представителем Заказчика дату и время доставки Товара.

3.5. В день доставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару, указанные в п.6.2 Договора, товарную накладную (по форме ТОРГ-12) или универсальный передаточный документ, счет, счет-фактуру.

В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от дальнейшей приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным.

3.6. Срок поставки Товара: по письменной предварительной заявки со стороны Заказчика, направленной за 15 календарных дней до предполагаемой поставки. План поставок указан в приложении №1 к настоящему Договору.

4. Порядок сдачи и приемки поставляемого Товара

4.1. Приемка Товара осуществляется в месте поставки Товара. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика. Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Заказчик вправе создать приемочную комиссию для проверки соответствия Товара требованиям, установленным Договором.

4.2. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и сертификатов, обязательных для данного вида Товара, и иных документов, подтверждающих качество Товара, указанных в п.6.2 Договора и оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, подписанной со стороны Поставщика товарной накладной (по форме ТОРГ-12) и входного контроля. Приемка Товара производится в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента доставки Товара, по адресу, указанному в п.3.1 Договора.

При поставке каждой партии Товара Заказчик осуществляет входной контроль продукции на соответствие параметров Товара требованиям Договора.

При приемке Товара по качеству Заказчик вправе осуществить выборочную проверку качества Товара. В случае, если при осуществлении выборочной проверки обнаружен Товар (часть Товара), качество которого не соответствует требованиям Договора, результаты такой проверки распространяются на всю поставку.

4.3. Отказ от приемки Товара оформляется двусторонним актом с перечнем недостатков, условиями и сроками их устранения. При немотивированном отказе представителя Поставщика от подписания акта (бездействие) ненадлежащее качество Товара подтверждается актом, подписанным Заказчиком в одностороннем порядке.

Товар должен быть поставлен полностью. Заказчик вправе отказаться от приемки части Товара, в случае частичной приемки Товара приход Товара осуществляется в той части, которая соответствует требованиям договора.

4.4. Проверка количества и качества Товара, поступившего в таре (упаковке), производится при вскрытии тары (упаковки).

При выявлении несоответствия наименований, количества и качества Товара Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента такого выявления направляет Поставщику письменное уведомление (претензию) о необходимости замены или допоставки Товара в соответствии с п.11.1 Договора.

4.5. В случае поставки некачественного Товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в соответствии с п 4.3. Договора.

В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемым Заказчиком уведомлением о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, монтажом (демонтажем) Товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

4.6. В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан доукомплектовать Товар или заменить Товаром надлежащего качества в соответствии с п 4.3. Договора

4.7. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности (срока полезного использования) Товара.

4.8. Для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Договором и приложениями к нему, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.9.Возврат некачественного Товара осуществляется по акту возврата некачественного Товара (Приложение №3 к Договору). Все расходы, связанные с возвратом некачественного, фальсифицированного и бракованного Товара, осуществляются за счет Поставщика.

4.10. Риск случайной гибели и случайного повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи Товара согласно п.4.2 Договора.

4.11. Во всем, что не предусмотрено настоящим разделом Договора, Стороны руководствуются инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР:

«О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» от 15.06.1965 № П-6;

«О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» от 25.04.1966 № П-7.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных условиями Договора.

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.

5.1.4. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками поставки Товара, давать указания о способе поставки Товара, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

5.1.5. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации, в том числе, в случае обнаружения неустранимых недостатков.

5.1.6. Расторгнуть Договор по соглашению сторон, по решению суда, в одностороннем порядке в соответствии с условиями Договора и законодательством Российской Федерации.

5.1.7. По соглашению с Поставщиком изменить существенные условия Договора в случаях, установленных Договором.

5.1.8. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Договора одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

5.1.9. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с Договором.

5.2.2. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе исполнения Договора, в течение 3 (трех) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.3. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки Товара в случае, указанном в п.5.4.5 Договора, в течении 3 (трех) рабочих дней рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки.

5.2.4. Не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления Поставщика о необходимости оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Поставщиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.

5.2.5. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Поставщиком в ходе исполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

5.2.6. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком товарной накладной (по форме ТОРГ - 12), акта приема-передачи Товара по Договору на основании представленных Поставщиком документов, предусмотренных условиями Договора.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с условиями Договора.

5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно Товара в рамках Договора.

5.3.5. Получать от Заказчика содействие при поставке Товара в соответствии с условиями Договора.

5.3.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3.7. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством Российской Федерации.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнить обязательства в соответствии с условиями Договора и представить Заказчику документы, предусмотренные Договором.

5.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

5.4.3. Обеспечивать соответствие Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации.

Поставщик обязан в течение срока действия Договора представить по запросу Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней, после дня получения указанного запроса, документы, подтверждающие соответствие Товара указанным выше требованиям.

5.4.4. Обеспечить устранение недостатков за счет Поставщика, выявленных при приемке Заказчиком Товара, а также и в течение гарантийного срока.

5.4.5. Приостановить поставку Товара в случае обнаружения не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать невозможность поставить Товар в установленный Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней после приостановления поставки Товара.

5.4.6. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в Договоре.

5.4.7. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда Поставщик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

5.4.8. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.

6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами. Качество Товара, поставляемого Заказчику, должно соответствовать законодательству Российской Федерации и настоящему Договору.

6.2. Соответствие качества Товара должно быть подтверждено следующими документами в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- сертификатом качества завода-изготовителя.

Все документы должны быть заверены надлежащим образом.

6.3. Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего гарантийного срока.

6.3.1. Поставщик несет ответственность за недостатки (дефекты) Товара, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Товара или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта Товара, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

6.3.2. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) Товара Заказчик должен заявить о них Поставщику в течении 3(трех) рабочих дней после их обнаружения.

В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Поставщиком уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках (дефектах) Товара Стороны составляют акт, в котором фиксируют обнаруженные недостатки (дефекты) и сроки их устранения.

В случае уклонения Поставщика в течение 10 (десяти) календарных дней от предполагаемой даты составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно.

6.3.3. В случае обнаружения недостатков (дефектов) Товара, указанных в п. 6.3.1 Договора, Поставщик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты) Товара в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты).

При этом Заказчик вправе потребовать от Поставщика безвозмездного устранения указанных в акте недостатков (дефектов) в срок указанный в акте или возмещения расходов на их устранение.

6.3.4. Если Заказчик был лишен возможности использовать Товар, в отношении которого установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, течение гарантийного срока приостанавливается до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком.

6.3.5. Если в период действия гарантийного срока Поставщик осуществляет замену или ремонт какой-либо части Товара, на такую замененную или отремонтированную часть Товара Поставщик предоставляет новую гарантию. Срок гарантии при этом устанавливается Поставщиком или производителем детали Товара, но не менее 12 (двенадцати) месяцев или не менее срока, указанного в п.6.3 Договора.

6.3.6. Все расходы, связанные с возвратом, ремонтом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

7.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе применить к Поставщику пени в размере одной трехсотой ключевой ставки, действующей на дату неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения, ненадлежащего исполнения обязательств, начиная со дня, следующего по истечении установленного Договором срока исполнения обязательств, днем обнаружения ненадлежащего исполнения обязательств.

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Заказчик вправе установить штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пять тысяч) рублей 00 копеек.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе применить к Заказчику пени в размере одной трехсотой ключевой ставки, действующей на дату неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Заказчиком. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения, ненадлежащего исполнения обязательств, начиная со дня, следующего по истечении установленного Договором срока исполнения обязательств, днем обнаружения ненадлежащего исполнения обязательств.

7.5. В случае нарушения поставщиком обязательств по договору заказчик вправе удержать начисленные за нарушения штрафы и пени из суммы, подлежащей уплате за исполнение обязательств или из суммы обеспечения по данному договору.

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик вправе установить штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пять тысяч) рублей 00 копеек.

7.7. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Договору.

7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, которые возникли после заключения Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8. Обеспечение исполнения Договора

8.1. Обеспечение исполнения договора не предусмотрено извещением и документацией о закупке.

9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора

9.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

9.2. Договор действует до «31» января 2026 года. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Договором, а также от ответственности за нарушение условий Договора.

9.3 Изменение договора в ходе его исполнения допускается по соглашению сторон:

9.3.1 При исполнении Договора допускается поставка Товара качество, технические и функциональные характеристики(потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

9.3.2 Инициатор замены Товара обязан за свой счет:

- обосновать улучшение качества, технических, функциональных характеристик Товара,

- согласовать замену Товара с контрагентом по Договору,

- провести сравнительный анализ рыночных цен предлагаемого

Товара, имеющего улучшенные потребительские свойства,

и цены Товара, указанной в договоре.

При проведении сравнительного анализа рыночных цен

необходимо использовать не менее трех цен товара, предлагаемых различными поставщиками .

9.3.3. Заказчик вправе изменить предусмотренные Договором объемы закупки Товара, сроки исполнения обязательств по Договору, не более чем на 30%. При увеличении объема закупки Товара, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально изменяемому объему, а при сокращении объема закупаемого Товара, Заказчик вправе уменьшить цену Договора указанным образом.

Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить сроки исполнения обязательств по Договору более чем на 30%, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по Договору.

9.3.4. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить цену Договора:

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения

Договора или в случае поставки Товара с улучшенными

потребительскими свойствами согласно подпунктам 9.3.1 и 9.3.2 Договора

- в случаях, предусмотренных пунктом 9.3.3 Договора,

- в случаях роста рыночных цен, но не более чем на 10%,

- в случаях изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов

9.4. Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

9.5. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:

9.5.1. При существенном нарушении Договора Поставщиком.

9.5.2. В случае просрочки исполнения обязательств по поставке Товара более чем на 5 (пять) календарных дней.

9.5.3. В случае неоднократного нарушения сроков поставки Товара – более двух раз, более чем на 3 (три) календарных дня.

9.5.4. В случае существенного нарушения требований к качеству поставленного Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).

9.5.5. Установления факта представления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также представление банковской гарантии, не соответствующей требованиям документации о закупке.

9.5.6. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено:

9.6.1 Поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару.

9.6.2 При определении поставщика (подрядчика, исполнителя) поставщик (подрядчик, исполнитель) предоставил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

9.7. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика (подрядчика, исполнителя) Заказчик обязан предъявить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных договором, а также обратиться к поставщику (подрядчику, исполнителю) с требованием о возмещении понесенных убытков при их наличии.

9.8. Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств сторон договора по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место быть до расторжения договора.

9.9. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения Договора в следующих случаях:

9.9.1. При существенном нарушении Договора Поставщиком.

9.9.2. В случае поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

9.9.3. В случае существенного нарушения требований к качеству поставленного Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).

9.9.4. В случае неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товара.

9.9.5. Если Поставщик отказывается передать Заказчику проданный Товар.

9.9.6. Если Поставщик не выполнил требование Заказчика о доукомплектовании Товара в соответствии с п.4.6.

9.10. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам такой экспертизы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

9.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику, а также может быть размещено в единой информационной системе. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе, если Заказчик воспользовался правом размещения такого решения в единой информационной системе.

9.12. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Данное решение размещается в единой информационной системе.

9.13. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п.9.10 Договора. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

9.14. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

10.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

11. Прочие условия

11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются с использованием факсимильной связи или электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

11.2. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.3. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.4. Передача прав и обязанностей по настоящему договору третьей стороне без письменного согласования между сторонами не допускается.

11.5. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12. Приложения

12.1. Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения к Договору:

приложение №1 «Описание объекта закупки»;

приложение №2 «Акт возврата некачественного Товара»;

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору №_____

от «___» _________ 20_ г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик Поставщик

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к договору №_____

От «____» __________20_ г.

АКТ

возврата некачественного товара (материала)

г.Новосибирск

«___»__________20__г.

____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик»,

(наименование организации)

в лице ____________________________________________________, действующего на основании

(должность, Ф.И.О.)

___________________________, с одной стороны , и МУП г.Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

Во исполнении п. ___ Договора _________от ______________20__г. №_______ Заказчик возвращает Поставщику партию некачественного товара, полученного по товарной накладной от ____________20__г.№ ___ в следующем ассортименте и количестве:

_

Товар (материал) возвращается по причине ___________________________________________

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.