Тендер - Поставка реагентов диагностических для лаборатории №279365138

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ГПД.docx
• ТЗ.docx

Приложение № 1

к Договору № 143

от « » сентября 2024 г. тЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.Объект закупки: Поставка реагентов диагностических для лаборатории

2.Требования к товару:

- Посмотреть таблицу с данными

Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения.

При нарушении данных условий Заказчик имеет право требовать замены товара, поставленного с нарушениями.

3. Упаковка и маркировка:

При отгрузке весь товар должен быть упакован в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности.

На упаковках каждой единицы Товара, в зависимости от вида Товара, должно быть хорошо читаемым шрифтом на русском языке указано: название Товара; наименование организации - производителя Товара; номер серии и дата изготовления; способ применения; срок годности; условия отпуска; условия хранения, а также иная информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации.

Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне их должны соответствовать специальным требованиям. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать», «Стекло» и другие в зависимости от особенностей груза

- Поставка товара осуществляется в рабочие дни с 8.30 по 17.00 часов по местному времени.

Поставка осуществляется:

по позициям 1-9 с момента заключения Договора по 10.12.2024 г.

по позиции 8 с 01.01.2025 г. по 31.03.2025 г., в рабочие с 9-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдни по местному времени в место доставки с разгрузкой транспортного средства Место доставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Пермский край, г. Пермь, ул. Архитектора Свиязева, дом 21

Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять:

- если срок годности Товара составляет до 2 месяцев (включительно), то на момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 1 мес.;

- если срок годности Товара составляет до 4 месяцев (включительно), то на момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 2 мес.;

- если срок годности Товара составляет до 6 месяцев (включительно), то на момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 3 мес.;

- если срок годности Товара составляет до 9 месяцев (включительно), то на момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 5 мес.;

- если срок годности Товара составляет до 12 месяцев (включительно), то на момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 7 мес.;

- если срок годности Товара составляет от 13 месяцев до 18 месяцев (включительно), то на момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 10 месяцев;

- если срок годности Товара составляет от 19 месяцев до 24 месяцев (включительно), то на момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 13 месяцев;

- если срок годности Товара составляет от 25 месяцев до 36 месяцев (включительно), то на момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 18 мес.;

- если срок годности Товара составляет более 36 месяцев, то на момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 25 мес.

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № 143

Поставка реагентов диагностических для лаборатории

г. Пермь

« » сентября 2024 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края "Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" (ГБУЗ ПК «ПКЦ СПИД и ИЗ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Овчинникова Кирилла Вячеславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Индивидуальный предприниматель Сергеев Максим Александрович, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании Свидетельства ОГРНИП серия 59 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 12.03.2014г., с другой стороны, совместно по тексту именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее – Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

• Поставщик обязуется поставить реагенты диагностические для лаборатории (далее - товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар.
• Количество, ассортимент товара определяется Спецификацией (Приложение № 2 к Договору), требования к поставляемому товару определяются Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), иными приложениями к настоящему Договору, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.
• Срок поставки товаров: с момента заключения договора по 31.03.2025 г.
• Место поставки (доставки) товаров:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, край Пермский, город Пермь, улица Архитектора Свиязева, дом 21.

1.5. Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

1.6. Источник финансирования: ПФХД на▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть год.

ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ

• Цена Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Девяносто одна тысяча семьсот девяносто два) рубля 00 копеек, НДС не облагается. (ст.346 (11,12) НК РФ), в связи с применением упрощенной системой налогообложения.
• Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе.
• Цена Договора включает в себя все расходы Поставщика, возникшие у него в ходе исполнения Договора в соответствии с Техническим заданием в полном объеме, а также расходы на: перевозку, страхование, уплату налогов, пошлин, иных сборов и других обязательных платежей Поставщика.
• Аванс не предусмотрен.
• Заказчик производит оплату по Договору безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств на счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.
• Днем исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате товара считается день списания денежных средств со счета Заказчика.
• По согласованию с Поставщиком цена Договора может быть снижена без изменения предусмотренных Договором количества товаров, качества товаров и иных условий исполнения Договора.
• Цена Договора может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Договором количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Договором количество Товара не более чем на десять процентов.
• При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Договора пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором количества Товара Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Товара.
• Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество Товара.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ

3.1. Поставка товара осуществляется по месту поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Пермский край, г. Пермь, ул. Архитектора Свиязева, дом 21.

3.2. Поставщик за 3 (три) рабочих дня до момента осуществления поставки товара направляет Заказчику уведомление о времени доставки товара в Место поставки (доставки).

3.3. Стороны из числа своих работников определяют ответственных лиц, осуществляющих взаимодействие между Сторонами. Ответственное должностное лицо Заказчика – Смирнова Любовь Николаевна, контактный телефон ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

3.4. Для проверки поставленного товара Поставщиком в части их соответствия условиям Договора Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

3.5. Приемка товара в части соответствия их количества, комплектности, качества требованиям, установленным Договором, осуществляется Заказчиком в течение 5 рабочих дней со дня поставки товара, указанных в настоящем Разделе.

• Приемка товара (далее – приемка товара) осуществляется в два этапа.

3.7. На первом этапе осуществляется приемка товара по количеству и ассортименту на соответствие требованиям Договора, в том числе проверяется соответствие количества и ассортимента поставленного товара, сведениям, указанным в сопроводительных документах.

3.8. При поставке товара Поставщик предоставляет полный пакет документов на товар, в том числе:

• сопроводительный документ на товар (Товарную накладную или Товарно-транспортную накладную или универсальный передаточный документ);
• счет;
• документы, подтверждающие качество товара (сертификаты соответствия/декларации о соответствии, выданные органом по сертификации, аккредитованным Росстандартом, для Товаров, подлежащих обязательной сертификации);

- копию сертификатов анализа.

- акт приема - передачи товара, (далее - документ о приемке), подписанный Поставщиком в двух экземплярах;

- акт приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть);

Сопроводительный документ на товар должен быть оформлен, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.9. Товар не подлежит приемке, в случае отсутствия или ненадлежащего оформления сопроводительных документов и документов, подтверждающих качество товара, в поврежденной упаковке или не соответствующий указанным, в сопроводительных документах и Договоре

наименованиям и количеству, а также, если товар подлежит изъятию из гражданского оборота.

3.10. Срок устранения Поставщиком несоответствий, выявленных при приемке товара, не должен превышать 3 (трех) рабочих дней, с момента получения мотивированного отказа.

3.11. По результатам приемки товара по количеству и ассортименту Заказчик подписывает Товарную накладную (Товарно-транспортную накладную).

3.12. На втором этапе осуществляется проверка качества товара.

3.13. Представитель Поставщика, уполномоченный на участие в приемке товара, должен иметь оригинал или надлежаще заверенную копию доверенности.

3.14. После завершения приемки товара, оформляется документ о приемке, который подписывается Заказчиком в течение 5 рабочих дней со дня окончания приемки товара (партии товара), либо Поставщику в те же сроки Заказчиком направляется мотивированный отказ от подписания такого документа.

3.15. В случае создания приемочной комиссии, документ о приемке подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком.

3.16. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы товара (партии товара) экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленных товаров, предусмотренных Договором, Заказчик (приемочная комиссия) должен учитывать отраженные в заключении по результатам экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

3.17. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара (партии товара), в случае выявления несоответствия товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке товара и устранено Поставщиком.

3.18. Товар считается принятым с момента подписания Заказчиком документа о приемке.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

• Заказчик вправе:
• Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, в том числе своевременного устранения выявленных недостатков;
• Требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, и в течение гарантийного срока (при его установлении);
• Проверять ход и качество исполнения Поставщиком условий настоящего Договора без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;
• Привлекать экспертов, экспертные организации для проведения экспертизы поставленного товара;
• Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Договора;
• Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
• До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.
• Заказчик обязан:

Обеспечить приемку поставленного Товара в порядке и сроки, предусмотренные Договором;

Оказывать содействие Поставщику по вопросам, имеющим отношение к исполнению Договора и не требующим дополнительных материальных затрат;

Произвести оплату поставленного и принятого Товара в порядке и сроки, установленные Договором;

• • Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем;
  • В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направить Поставщику уведомление о принятом решении;
  • провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям Договора в соответствии с Законом о Договорной системе;
  • Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с Договором.
• Поставщик вправе:
• Требовать своевременной приемки товара в порядке и в сроки, предусмотренные Договором;
• Требовать своевременной оплаты принятого Товара в соответствии с условиями Договора;
• Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
• Поставщик обязан:
• Уведомить Заказчика о планируемой поставке Товара не позднее, чем за 3(три)

рабочих дня.

• • Поставить Товар, соответствующий требованиям Договора и приложениями к нему, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;
  • При поставке Товара предоставить Заказчику всех необходимые сопроводительные документы согласно настоящему Договору;
  • Поставить товар в таре и упаковке, соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации;
  • Устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара (партии товара) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования Заказчика;
  • Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Договора;
  • Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора;
  • Представить Заказчику сведения об изменении своих реквизитов, адреса своего местонахождения в срок не позднее 3 рабочих дней со дня соответствующего изменения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Ответственность Поставщика:

5.2.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.

5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10% от цены Договора.

5.3. Ответственность Заказчика:

5.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.4. За ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик выплачивает Поставщику штраф в размере 1000 (Одна тысяча) рублей.

5.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

5.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

5.7. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.8. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.

5.9. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.10. В качестве подтверждения фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото- и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, Заказчик вправе произвести оплату Товара по Договору за вычетом суммы неустойки (штрафа, пени).

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Изменение существенных условий Договора возможно по соглашению Сторон в случаях, установленных Законом о контрактной системе. Все изменения и дополнения оформляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Договору. Дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

• Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с

гражданским законодательством, в порядке, установленном частями 9-23 статьи 95 Закона о контрактной системе.

• Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в следующих случаях:
• осуществление поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены (не были устранены) Поставщиком в установленный Заказчиком разумный срок;
• в случае нарушения срока поставки больше чем на 15 дней;
• в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
• Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в следующих случаях:
• существенного нарушения Заказчиком обязанностей, предусмотренных настоящим Договором и Гражданским кодексом Российской Федерации.

ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

• Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
• В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Пермского края.
• До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Пермского края Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 14 (четырнадцати) дней с даты ее получения.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

• Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 30.04.2025 г., а в части оплаты до исполнения обязательств Сторонами.
• Окончание срока действия Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Договору.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

9.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 календарных дней письменно информировать другую Сторону о произошедших обстоятельствах и их причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

10. ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ ЗАКУПКИ

10.1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющихся объектом Договора;

10.2. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

10.3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

10.4. Отсутствие у Поставщика недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

10.5. Отсутствие у Поставщика - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

10.6. Не привлечение, в течение двух лет до момента заключения Договора к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

10.7. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением Договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения Договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.

10.8. Отсутствие между Поставщиком и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.

10.9. Поставщик по Договору не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества.

10.10. Участник закупки не является иностранным агентом.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе

исполнения настоящего Договора.

Сведения, полученные в ходе исполнения настоящего Договора, предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью или частично переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.

11.3. Настоящий Договор заключен в электронной форме с применением усиленной квалифицированной электронной подписи Сторон.

11.4. Весь документооборот между Сторонами осуществляется в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

11.5. Договор имеет приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

11.5.1. Приложение № 1 – Техническое задание;

11.5.2. Приложение № 2 - Спецификация.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН - Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № 143

от « » сентября 2024 г. тЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.Объект закупки: Поставка реагентов диагностических для лаборатории

2.Требования к товару:

- Посмотреть таблицу с данными

Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения.

При нарушении данных условий Заказчик имеет право требовать замены товара, поставленного с нарушениями.

3. Упаковка и маркировка:

При отгрузке весь товар должен быть упакован в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности.

На упаковках каждой единицы Товара, в зависимости от вида Товара, должно быть хорошо читаемым шрифтом на русском языке указано: название Товара; наименование организации - производителя Товара; номер серии и дата изготовления; способ применения; срок годности; условия отпуска; условия хранения, а также иная информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации.

Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне их должны соответствовать специальным требованиям. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать», «Стекло» и другие в зависимости от особенностей груза

- Поставка товара осуществляется в рабочие дни с 8.30 по 17.00 часов по местному времени.

Поставка осуществляется:

по позициям 1-9 с момента заключения Договора по 10.12.2024 г.

по позиции 8 с 01.01.2025 г. по 31.03.2025 г., в рабочие с 9-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдни по местному времени в место доставки с разгрузкой транспортного средства Место доставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Пермский край, г. Пермь, ул. Архитектора Свиязева, дом 21

Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять:

- если срок годности Товара составляет до 2 месяцев (включительно), то на момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 1 мес.;

- если срок годности Товара составляет до 4 месяцев (включительно), то на момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 2 мес.;

- если срок годности Товара составляет до 6 месяцев (включительно), то на момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 3 мес.;

- если срок годности Товара составляет до 9 месяцев (включительно), то на момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 5 мес.;

- если срок годности Товара составляет до 12 месяцев (включительно), то на момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 7 мес.;

- если срок годности Товара составляет от 13 месяцев до 18 месяцев (включительно), то на момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 10 месяцев;

- если срок годности Товара составляет от 19 месяцев до 24 месяцев (включительно), то на момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 13 месяцев;

- если срок годности Товара составляет от 25 месяцев до 36 месяцев (включительно), то на момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 18 мес.;

- если срок годности Товара составляет более 36 месяцев, то на момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 25 мес.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору № 143

от « » сентября 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными