Тендер - Поставка реагентов и реактивов №277144983

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Договор..docx
• Извещение..docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть83 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Самарская облМесто поставки (адрес):Самарская обл, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 26.07.2024 по 26.07.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:26.07.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):26.07.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствии с документацией о закупке
Подведение итоговМесто подведения итогов:600901, Российская Федерация, Владимирская обл., г. Владимир, мкр. Юрьевец, ., ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00Дата подведения итогов:26.07.2024Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Самарская облМесто поставки (адрес):Самарская обл, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 26.07.2024 по 26.07.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:26.07.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):26.07.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствии с документацией о закупке
Подведение итоговМесто подведения итогов:600901, Российская Федерация, Владимирская обл., г. Владимир, мкр. Юрьевец, ., ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00Дата подведения итогов:26.07.2024Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке - Посмотреть таблицу с данными

Извещение об осуществлении закупки у субъекта малого или среднего предпринимательства неконкурентным способом

Заказчик: федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр охраны здоровья животных» (сокращенное наименование – ФГБУ «ВНИИЗЖ»; место нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, город Владимир, микрорайон Юрьевец; адрес электронной почты:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) сообщает неограниченному кругу лиц информацию о закупаемых товарах.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложении №1 к извещению об осуществлении закупки

у субъекта малого или среднего предпринимательства

неконкурентным способом

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с данными

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

г. Владимир «_____» _____________ 2024 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора Воробьева Григория Алексеевича, действующего на основании доверенности б/н от 25.07.2024 г., с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице_____________________, действующей на основании____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и на основании пп. 500 п. 492 Положения о закупке товаров, работ, услуг ФГБУ «ВНИИЗЖ» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику реагенты и реактивы для нужд Самарского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» (далее - товар) в количестве и ассортименте, указанных в Спецификации (Приложение 1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется обеспечить оплату стоимости товаров в установленных Договором порядке, форме и размере.

Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет _________________00 копеек, в том числе НДС 20% - __________(________________) рубля ______ копеек.

2.2. Цена Договора включает в себя общую стоимость товара, погрузку, доставку, разгрузку, тару, упаковку, вывоз упаковки, оплату всех необходимых налогов и сборов, а также стоимость иных сопутствующих услуг, связанных с исполнением настоящего Договора.

2.3. Оплата производится на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:

- Оплата товара (партии товара) осуществляется в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты приемки поставленного товара в полном объеме, дата которой фиксируется в товарной накладной или универсальном-передаточном документе (далее – УПД) (совместно именуемые – документы о приемке).

• Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
• Источник финансирования: за счет приносящей доход деятельности.

Сроки поставки Товара

3.1. Периодичность поставки товара: по заявкам Заказчика на поставку товара. Заявка на поставку товара должна быть выполнена Поставщиком в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня ее подачи. Наименование и количество товаров для поставки определяется в поданной заявке. Заявка подается на бланке учреждения за подписью директора или иного уполномоченного лица по адресу электронной почты Поставщика, указанному в реквизитах к Договору. Днем подачи заявки считается день ее получения Поставщиком по электронной почте. Поставщик несет риск не приемки и неоплаты товара в случае поставки товара без заявки Заказчика. При этом последняя заявка должна быть направлена Поставщику не позднее 30.09.2025 г.

Доставка партий товара осуществляется с учетом работы складов Заказчика, указанных в Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

Датой поставки товара считается дата подписания товарно-транспортной (товарной) накладной Заказчиком.

3.2. Одновременно с передачей товара Поставщик обязан предоставить Заказчику надлежаще оформленные и подписанные оригиналы документов: товарно-транспортные (товарные) накладные или УПД, счета-фактуры, счета, а также иных документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

3.3. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества Товаров и в Договоре, некомплектный Товар, а также предоставленный без документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, считается не поставленным и не подлежит оплате.

3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента, когда Поставщик передал товар Заказчику в порядке, предусмотренном Договором. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарно-транспортных (товарных) накладных по форме № ТОРГ-12 или УПД.

3.5. Право собственности на Товар по Договору возникает у Заказчика в момент подписания Сторонами товарно-транспортных (товарных) накладных или УПД.

3.6. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного товара – международным стандартам упаковки.

3.7. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.

Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

3.8. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за счет Поставщика в течение 1 (одного) дня.

3.9. Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно- разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

4. Порядок приемки товаров

4.1. В день поставки товаров Поставщик предоставляет Заказчику комплект отчетных документов в соответствии с условиями настоящего Договора, подписанный Поставщиком в двух экземплярах, а также сертификаты (декларации о соответствии), свидетельства о поверке, обязательные для данного вида товара (и сопутствующих услуг), и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. После получения от Поставщика товара и комплекта документов, указанных в п. 4.1 Договора, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку поставленных товаров по Договору на предмет соответствия их количеству, качеству и иным требованиям, изложенным в Договоре и Спецификации (Приложение № 1 к Договору). Заказчик направляет Поставщику подписанные Заказчиком товарно-транспортную (товарную) накладную либо УПД, либо мотивированный отказ от принятия поставленных товаров. В случае получения мотивированного отказа от Заказчика Поставщик устраняет причины, указанные в таком мотивированном отказе в срок не более 7 (семи) календарных дней, и представляет Заказчику документ о приемке повторно.

4.3. При осуществлении приемки поставленной партии товара (далее также - результатов договора) Заказчик проводит экспертизу на предмет соответствия таких товаров условиям договора. Экспертиза результатов договора проводится работником Заказчика или приемочной комиссией Заказчика либо к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты, экспертные организации. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения. Заказчик отказывает в приемке результатов договора в случае несоответствия представленных результатов условиям договора, за исключением случая несущественного отклонения результатов договора от его требований, которые были устранены Поставщиком. Срок проведения Заказчиком экспертизы не может превышать срок приемки результатов договора.

4.4. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в отношении поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или мотивированного отказа от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или акта с перечнем выявленных дефектов, недостатков и сроком их устранения Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении поставляемых товаров (и сопутствующих услуг) или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/дефекты и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, а также повторно подписанный Поставщиком документ о приемке товаров в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком поставленных товаров.

В случае, если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков/дефектов, Заказчиком будет принято решение об устранении Поставщиком недостатков/дефектов в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов представления разъяснений в отношении поставленных товаров, Заказчик принимает поставленные товары (и сопутствующие услуги) и подписывает 2 (два) экземпляра документа о приемке, один из которых направляет Поставщику в порядке, предусмотренном Договором.

4.5. В случае получения Товара, не соответствующего требованиям, установленным в Договоре, Заказчик обязан немедленно известить Поставщика о выявленных недостатках.

4.6. В случае выявления недостатков при приемке Товара Поставщик за собственный счет устраняет недостатки. Замена Товара или устранение недостатков Товара производится в течение 3 (трёх) рабочих дней.

4.7. В случае выявления недостатков при эксплуатации Товара в течение срока годности Поставщик за собственный счет устраняет недостатки или производит замену дефектной единицы Товара. Основанием для проведения замены является надлежащим образом оформленное извещение по скрытым дефектам. Замена Товара или устранения недостатков Товара производится в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента выявления, либо Поставщиком производится возврат денежных средств, полученных в счет оплаты некачественного Товара, подлежащего замене в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующего требования Заказчика.

4.8. При предъявлении извещения по скрытым дефектам, выявленным в процессе эксплуатации, Заказчик вправе приложить к рекламационному акту результаты исследований, заключение экспертной организации. Затраты по проведенным работам, исследованиям возмещает Сторона, виновная в образовании дефекта. Поставщик вправе присутствовать при проведении исследований поставленного товара.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик обязуется:

5.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Договора.

5.1.2. Своевременно предоставлять Поставщику необходимую для выполнения обязательств информацию.

5.1.3. Принять Товар в соответствии с разделом 4 настоящего Договора и при отсутствии претензий относительно количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара подписать товарно-транспортные (товарные) накладные или УПД и передать один экземпляр Поставщику.

5.1.4. Оплатить поставку Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.1.5. Уведомить Поставщика о несоответствии Товара по количеству, комплектности, принадлежностям (в том числе наличию необходимых документов), условиям Договора, которые невозможно было обнаружить в момент приемки в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Товара.

5.2. Поставщик обязуется:

5.2.1. Своевременно передать Заказчику Товар надлежащего качества в порядке и на условиях Договора и приложений к нему.

5.2.2. Передать Товар, являющийся собственностью Поставщика, полностью свободный от прав третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.

5.2.3. Одновременно с Товаром передать принадлежности Товара, а также относящиеся к нему документы, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

5.2.4. Уведомлять Заказчика о перемене своих адресов и банковских реквизитов в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня их изменения.

5.2.5. Известить Заказчика о точном времени и дате поставки Товара телефонограммой, по электронной почте или по факсимильной связи.

5.2.6. Нести риски случайного повреждения Товара до принятия его Заказчиком.

5.2.7. Соблюдать все законодательные и нормативные акты, а также все соответствующие нормы и правила, применимые к предмету настоящего Договора.

5.2.8. Передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных (товарных) накладных или УПД, счетов-фактур в день доставки Товара Заказчику, подписанные Поставщиком.

5.2.9. Участвовать в приемке-передаче Товара в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.

5.3. Заказчик вправе:

5.3.1. Требовать от Поставщика надлежащего выполнения принятых по Договору обязательств, а также предоставления оперативной информации о ходе поставки (в устной либо письменной форме).

5.4. Поставщик вправе:

5.4.1. Самостоятельно определять способ доставки.

5.4.2. Осуществить досрочную доставку Товара по согласованию с Заказчиком.

6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставленного Товара (в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, сертификатами, обязательными для данного вида Товара, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации).

6.2. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара Заказчик вправе привлекать экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством в сфере закупок.

6.3. На поставляемый товар распространяется гарантия, установленная производителем и/или поставщиком, если в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации к данному виду товара применяются гарантийные обязательства.

6.4. Поставщик гарантирует, что:

- поставляемый товар является новым;

- товар передается свободным от прав третьих лиц, не имеющим ограничений для использования Заказчиком и не является предметом залога, ареста или иного обременения;

- сопроводительная документация, передаваемая Поставщиком, является комплектной и достаточной.

6.5. Поставляемый товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации ГОСТам, техническим регламентам, санитарным нормам.

6.6. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности и другим требованиям, предъявленным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6.7. Поставщик отвечает за недостатки товара, на который предоставил гарантию качества, если не докажет, что они возникли после передачи Заказчику товара вследствие нарушения правил пользования товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо обстоятельств непреодолимой силы.

6.8. Остаточный срок годности каждой единицы товара на момент принятия товара Заказчиком должен составлять не менее 70% от срока годности товара.

6.9. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.

6.10. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.

Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6.11. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

6.12. Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за счет Поставщика в течение 1 (одного) дня.

6.13. В случае, если какая-либо единица поставляемого товара является средством измерения, то Поставщик поставляет указанный товар, прошедший поверку средств измерения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с предоставлением подтверждающей документации.

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.4. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов завышения стоимости товаров Поставщик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

7.5. В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.

7.6 Стороны согласовали, что Заказчик вправе обратить взыскание на неустойку (штраф, пени) в одностороннем порядке. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, Заказчик производит оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить (в том числе изменения законодательства).

8.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом или организацией.

8.3. По прекращении действия указанных обстоятельств, Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.

8.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

8.5. Несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на вышеперечисленные обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств.

8.6. Если состояние невыполнения обязательств длится более 1 (одного) месяца, то каждая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае возникновения разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

9.3. В случае не достижения взаимного согласия в течение одного календарного месяца споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения истца.

10. Основания и порядок изменения и расторжения Договора

10.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению суда, а также Стороны вправе в одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством Российской Федерации.

10.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в случаях:

10.2.1. Поставки Поставщиком Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

10.2.2. Неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товара.

10.2.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.

10.3. Изменение и дополнение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

11. Прочие условия

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2025 г., а в части принятых сторонами обязательств – до полного их исполнения.

11.2. Все уведомления между Сторонами, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме, направлением оригинала документа посредством почты России, нарочным, курьерской службой или электронной почтой на адреса, указанные в п. 13 договора с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений посредством почты, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты/курьера. В случае отправления уведомлений посредством электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

11.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

11.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.5. Неотъемлемыми частями Договора являются: Приложение № 1 – Спецификация поставляемых товаров.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

12.3. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

12.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в п. 12.1 настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору №

от «____» _______________2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: ___________руб.

В том числе НДС 20%: ____________- руб.

- Посмотреть таблицу с данными