Тендер - Поставка реактивов №285691218

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть18 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, МоскваМесто поставки (адрес):г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 42
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 03.12.2024 по 03.12.2024Место предоставления документации:Закупка у единственного поставщика, документация не предусмотрена.Порядок предоставления документации:Закупка у единственного поставщика, документация не предусмотрена.Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Проект_Договора_№_109_ООО_МПБА_диагностика_(Реактивы)..

ДОГОВОР № 109

г. Москва « ____ » ____________ 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «МПБА диагностика» (ООО «МПБА диагностика»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Волохова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии» (ФГБНУ ВНИИСБ), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Карлова Геннадия Ильича, действующего на основании Устава, Приказа Минобрнауки России № 10-2/81 п-о от 11.03.2024г., с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», на основании Приказа ФГБНУ ВНИИСБ № 170 от 02.12.2024г., пп. 30 п. 1 Раздела 2 Главы IV Положения о закупке ФГБНУ ВНИИСБ, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить реактивы для лабораторных исследований, именуемые в дальнейшем «Товар», в ассортименте, количестве и по ценам в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в сроки, установленные Договором.

2. Сроки и порядок поставки Товара

2.1. Срок поставки Товара – не позднее 16.12.2024 г. Возможна досрочная поставка Товара.

2.2. Покупатель дает согласие на частичную поставку Товара в период действия сроков, указанных в п. 2.1 Договора. Поставщик в обязательном порядке согласовывает с Покупателем дату и время полной и/или частичной поставки Товара.

2.3. Доставка Товара осуществляется Поставщиком Покупателю по адресу: г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 42. Стоимость доставки входит в общую стоимость Товара по Договору.

2.4. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент получения Товара Покупателем и подписания обеими Сторонами товарной накладной (универсального передаточного документа).

3. Стоимость Договора и порядок расчетов

3.1. Общая стоимость Товара по настоящему Договору составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рубля (Двести восемьдесят тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 20% –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,67 руб. (Сорок шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей 67 копеек).

3.2 Оплата Товара по Договору осуществляется Покупателем после поставки Товара в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной (или универсального передаточного документа), путём безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4. Обязательства Сторон

4.1. Поставщик несет ответственность за качество Товара.

4.2. Поставщик гарантирует, что Товар поставляется в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями и документацией в соответствии с техническими требованиями и условиями Договора.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае нарушения сроков оплаты Товара (согласно п. 3.2 Договора) Покупатель выплачивает Поставщику неустойку в размере 0,1% неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости неоплаченного Товара.

5.2. В случае нарушения сроков поставки Товара Поставщик выплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки, но не более 5% от его стоимости.

5.3. Начисление и взыскание неустойки, штрафов, процентов, убытков, ущерба, иных санкций, предусмотренных Договором или действующим Законодательством, является правом, но не обязанностью Стороны Договора. Данным правом каждая из Сторон пользуется исключительно по своему усмотрению. О начислении пеней, штрафов, процентов, убытков, ущерба, иных санкций, предусмотренных Договором или действующим законодательством РФ, Сторона уведомляет другую Сторону путем предъявления письменной претензии. Без предъявления письменной претензии пени, штрафы, проценты, убытки, ущерб, иные санкции, считаются не начисленными.

5.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла по вине другой Стороны.

6. Форс-мажор

6.1. Поставщик и Покупатель освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (военные действия, стихийные бедствия, пожар, изменение законодательства и др.).

7. Споры

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по Договору или в связи с ним, решаются путем переговоров. В противном случае спорные вопросы разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.

7.2. Для целей претензионного порядка урегулирования споров и разногласий Стороны определяют следующую процедуру: претензия предъявляется в письменном виде и подписывается руководителем организации или лицом, имеющим на это полномочия, и рассматривается в течение 10 (десяти) календарных дней с момента ее получения с приложением документов, подтверждающих принятое ответчиком решение.

8. Срок действия Договора

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до выполнения Сторонами принятых на себя обязательств и осуществления всех взаиморасчетов.

8.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

9. Прочие условия

9.1. Все изменения и дополнения к Договору совершаются в письменной форме и должны быть подписаны обеими Сторонами.

9.2. Договор, а также иные, относящиеся к нему документы, переданные с помощью факсимильной связи/электронной почты, имеют юридическую силу до момента получения оригиналов с синей печатью.

9.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.4. К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Спецификация.

10. Юридические адреса и реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору № 109

от « ______ » _____________ 2024 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с даннымиИзвещение_о_закупке_у_ЕП_Реактивы_..

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение

«Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии»

(ФГБНУ ВНИИСБ)

127550, г. Москва тел.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-65-44

ул. Тимирязевская, д. 42 e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

__________________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

Поставка реактивов

- Посмотреть таблицу с данными

Ведущий специалист по закупкам

отдела тендеров И.В. Жарикова