Тендер - Поставка силикагеля №275462039

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть39 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Новосибирская облМесто поставки (адрес):630090, г. Новосибирск, ул. Институтская, д.4/19
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков

Приложение к приказу

от ___________ № _______

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора

на поставку силикагеля

г. Новосибирск

2024

Содержание

РАЗДЕЛ I. Термины и определения 3

РАЗДЕЛ II. Информационная карта 5

РАЗДЕЛ III. Форма заявки на участие в запросе котировок 15

РАЗДЕЛ IV. Описание предмета закупки 17

РАЗДЕЛ V. Проект договора 20

РАЗДЕЛ VI. Обоснование начальной (максимальной) цены договора 29

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения Российской академии наук (далее - ИТПМ СО РАН, Заказчик) объявляет о проведении закупки способом - Открытый запрос котировок в электронной форме на нижеследующих условиях:

РАЗДЕЛ I. Термины и определения

Открытый запрос котировок в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее также – Открытый запрос котировок, запрос котировок, закупка) – это форма торгов, при которой:

информация о закупке сообщается Заказчиком путем размещения

в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, доступного неограниченному кругу лиц;

описание предмета закупки осуществляется с соблюдением требований части 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ;

победителем запроса котировок в электронной форме признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, и содержит наиболее низкую цену договора.

Заказчик – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения Российской академии наук.

Положение о закупке – Положение о закупке товаров, работ, услуг Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения Российской академии наук, утвержденное Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 29.11.2018, являющееся документом, который регламентирует закупочную деятельность Заказчика, содержит требования к закупке, в том числе порядок подготовки и осуществления закупок способами, указанными в частях 3.1 и 3.2 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ, порядок и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения. Положение о закупке размещено в установленном порядке в ЕИС и на сайте Заказчика (www.itam.nsc.ru).

Единая комиссия по осуществлению закупок (далее – Единая комиссия) – коллегиальный орган, созданный Заказчиком для целей проведения закупок, состоящий из утвержденных Заказчиком представителей Заказчика.

Электронная площадка (ЭП) – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором проводится закупка в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ, указанный в разделе II Извещения.

Оператор Электронной площадки (Оператор ЭП) – являющееся коммерческой организацией юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью или непубличного акционерного общества, в уставном капитале которых доля иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц либо количество голосующих акций, которыми владеют указанные граждане и лица, составляет не более чем двадцать пять процентов, владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-техническими средствами (далее также - программно-аппаратные средства электронной площадки), и обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ.

Регламент работы ЭП – документы Оператора ЭП, регламентирующие порядок проведения закупок на ЭП в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ и деятельность Оператора ЭП по обеспечению проведения закупок в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ.

Единая информационная система (далее также – ЕИС) – официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru).

Извещение о закупке (далее также – Извещение) – настоящее извещение, содержащее установленные Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ и Положением о закупке сведения об Открытом запросе котировок и размещённое в ЕИС.

Заявка на участие в закупке (далее также – Заявка) – комплект документов, требования к содержанию, форме, оформлению и составу которых установлены Положением о закупке и настоящим Извещением, предоставляемый Заказчику Участником на участие в закупке в порядке, предусмотренном Положением о закупке, Регламентом работы ЭП и настоящим Извещением, в целях участия в Открытом запросе котировок.

Участник закупки (далее также – Участник) – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника, который соответствует (которые соответствуют) требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке.

Для участия в закупке Участник должен:

- быть зарегистрированным на ЭП, в том числе получить аккредитацию на ЭП в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации, аккредитации, установленными данной ЭП;

- быть правомочным на предоставление Заявки и представить Заявку, соответствующую требованиям настоящего Извещения.

Для всех Участников устанавливаются единые требования. Применение при рассмотрении Заявок требований, не предусмотренных настоящим Извещением, не допускается.

Субъект МСП – субъект малого и среднего предпринимательства, признаваемый таковым в соответствии с законодательством РФ.

Начальная (максимальная) цена договора – максимально допустимая цена договора, указываемая в настоящем Извещении и подлежащая снижению по итогам закупки.

Электронная подпись – усиленная квалифицированная электронная подпись, полученная и признаваемая в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Уведомление о расходах, связанных с участием в закупке:

Участник несет все расходы, связанные с участием в закупке, в том числе с подготовкой и предоставлением Заявки и иной документации, а Заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов закупки, а также оснований его завершения, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Участник не вправе требовать возмещения убытков, понесенных им в ходе подготовки к закупке и ее проведению, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ II. Информационная карта

- Посмотреть таблицу с данными

Иные измеряемые требования:

- Посмотреть таблицу с данными

В случае если на стороне Участника выступают несколько лиц (юридических лиц либо физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей)), требования, установленные в настоящем Извещении, предъявляются в совокупности к такому участнику закупки. Исключение составляют требования, предусмотренные подпунктом 1 Обязательных требований и подпунктом 1 Квалификационных требований, по которым достаточно соответствие указанным требованиям хотя бы одного из выступающих на стороне участника закупки лиц.

2.3 Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе котировок и инструкция по ее заполнению

2

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, подаваемой участником закупки

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна состоять из ценового предложения и одной части.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, а также сведения об участнике закупке, информацию о его соответствии требованиям (если такие требования установлены в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме) и об иных условиях исполнения договора в соответствии с требованиями настоящего Извещения.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна быть составлена в соответствии с Формой заявки на участие в запросе котировок (РАЗДЕЛ III настоящего Извещения).

Инструкция по заполнению заявки на участие в запросе котировок, требования к описанию участниками закупки оказываемых услуг, их количественных и качественных характеристик

Заявка на участие в закупке, подготовленная участником закупки, должна быть составлена на русском языке. Входящие в заявку документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе котировок, должны иметь четко читаемый текст.

Сведения, содержащиеся в заявке на участие в запросе котировок, не должны допускать двусмысленных толкований.

Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке, несет участник закупки.

Описание товара, используемого участником запроса котировок при поставке товара, должно быть выполнено как описание индивидуально определенной вещи, в строгом соответствии с действительными функциональными характеристиками товара. Значения поименованных в Описании предмета закупки характеристик товара должны быть указаны в той же табличной форме.

При описании предлагаемого товара могут быть использованы только общепринятые обозначения и сокращения.

Не допускается при заполнении сведений вместо указания конкретных характеристик (показателей) предлагаемого к поставке товара указывать: «не более», «не менее», «или», «не хуже», «соответствует», «в полном соответствии» и т.п.

Если в настоящем Извещении при описании требований к характеристикам используется термин «Не менее» или «Не ниже», или «≥» Участником должно быть представлено значение равное или превышающее указанное. Если при описании характеристик используется термин «Не более» или «Не выше», или «≤» Участником должно быть представлено значение равное или менее указанного. Если при описании требований к характеристикам используется термин «Менее» Участником должно быть представлено значение меньшее указанного. Если при описании требований к характеристикам используется термин «Более» Участником должно быть представлено значение, превышающее указанное. Если при описании требований к характеристикам используются термины «От», «До» (требуется указать диапазон значений) Участником должно быть представлены соответствующие значения с сохранением данных терминов. Если при описании требований к характеристикам используется термин «Или» Участником должно быть представлено любое из указанных значений по своему выбору.

2.4 Условия заключения и исполнения договора

Место, условия, сроки поставки

Место, условия, сроки поставки, а также подробные технические требования и условия исполнения договора приведены в Разделе IV «Описание предмета закупки» и Разделе V «Проект договора» настоящего Извещения.

Форма, сроки и порядок оплаты

Форма, сроки и порядок оплаты приведены в Разделе V «Проект договора».

Ограничения, запреты

Условие допуска: Приказ Минфина России от 04.06.2018 N 126н (ред. от 11.11.2022) "Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Ограничение допуска: Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 N 617 (ред. от 28.12.2023) "Об ограничениях допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2024).

Возможность Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора

Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

Возможность заказчика изменить условия договора

Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора вправе изменить:

1) предусмотренный договором объем закупаемой продукции не более чем на 30% (тридцать процентов). При увеличении объема закупаемой продукции Заказчик по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи

с сокращением объема закупаемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;

2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;

3) цену договора:

путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора,

в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта,

в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации либо другими источниками информации, заслуживающими доверия,

4) иные условия исполнения договора, если такое изменение договора допускается законом.

Срок заключения договора

Заказчик направляет проект договора участнику, с которым такой договор заключается, в течение пяти дней со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола. Последующий обмен электронными документами между Заказчиком и участником закупки при заключении договора осуществляется в трехдневный срок с соблюдением общего срока для заключения договора, предусмотренного настоящим пунктом Положения о закупке.

Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов запроса котировок и не позднее двадцати дней со дня подписания итогового протокола.

Условия признания уклонения от заключения договора и реквизиты счета Заказчика, на который перечисляются денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на специальный счет в банке, в случае уклонения участника закупки от заключения договора или отказа участника закупки заключить договор (при наличии требования о предоставлении обеспечения заявки):

Победитель запроса котировок признается уклонившимся от заключения договора в случаях:

- нарушения установленного настоящим Извещением срока подписания проекта договора;

- нарушения установленного настоящим Извещением срока и порядка предоставления обеспечения исполнения договора, несоответствия обеспечения требованиям о размере обеспечения.

Реквизиты счета Заказчика для перечисления денежных средства, внесенных участником в качестве обеспечения заявок, в случае уклонения или отказа участника:

Наименование банка: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г. Новосибирск// УФК по Новосибирской области г. Новосибирск

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер казначейского счёта (р/с):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер единого казначейского счёта (к/с):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

УФК по Новосибирской области (ИТПМ СО РАН л/с 20516Ц16830)

Размер обеспечения исполнения договора, реквизиты счета Заказчика, на который перечисляются денежные средства, внесенные в качестве обеспечение исполнения договора:

Обеспечение исполнения Договора не установлено.

Срок и порядок предоставления обеспечения лицом, с которым заключается договор, а также срок

и порядок его возврата Заказчиком (при наличии требования

о предоставлении обеспечения заявки);

Обеспечение исполнения Договора не предоставляется.

Случаи совершения крупной сделкой и (или) сделки с заинтересованностью

В случае если договор, заключаемый по итогам закупки, является для Заказчика крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, такой договор подлежит соответственно предварительному согласованию и (или) одобрению органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя Заказчика, и может быть заключен только после получения соответствующего предварительного согласования и (или) одобрения.

В случае неполучения соответствующего предварительного согласования и (или) одобрения Заказчик обязан отказаться от заключения договора.

Возможность изменения условий договора при его заключении

При заключении договора между Заказчиком и участником закупки, обязанным заключить договор, могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий)

по следующим аспектам:

1) снижение цены договора без изменения количества товаров (объема работ, услуг);

2) увеличение количества товаров (объема работ, услуг) не более чем на 30% (тридцать процентов) без увеличения цены договора;

3) улучшение условий исполнения договора для Заказчика (сокращение сроков исполнения договора (его отдельных этапов), отмена или уменьшение аванса, предоставление отсрочки или рассрочки при оплате, улучшение характеристик товаров, работ, услуг, увеличение сроков и объема гарантии и т.п.);

4) уточнение сроков исполнения обязательств по договору, в случае если договор не был подписан в планируемые сроки в связи с рассмотрением жалобы, с административным производством, с судебным разбирательством и т.п.;

5) включение условий, обусловленных изменениями законодательства Российской Федерации или предписаниями органов государственной власти, органов местного самоуправления;

6) уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в документации о закупке и заявке лица, с которым заключается договор, при условии, что это не меняет существенные условия договора, а также условия, являвшиеся критериями оценки.

Условие о том, что участниками закупки могут быть только субъекты МСП

Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства;

- Для соответствия установленному требованию участник закупки, являющийся субъектом малого или среднего предпринимательства, в составе заявки подает документы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Во всем, что не урегулировано настоящим Извещением о проведении закупки, Заказчик, Участники, Победитель и другие лица руководствуются законодательством Российской Федерации и Положением о закупке.

РАЗДЕЛ III. Форма заявки на участие в запросе котировок

В Единую комиссию по осуществлению закупок ИТПМ СО РАН

«___» ___________ 2024 г.

ЗАЯВКА

на участие в запросе котировок в электронной форме

Настоящей заявкой сообщивший о себе нижеследующие сведения участник

- Посмотреть таблицу с данными

Настоящим участник подтверждает свое соответствие требованиям к участникам, установленным Извещением об открытом запросе котировок, а именно:

1) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

4) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член закупочной комиссии, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц;

6) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

7) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8) участник не является иностранным агентом. Принимать участие в закупках по Закону N 223-ФЗ не вправе иностранные агенты (ч. 11 ст. 11 Федерального закона от 14.07.2022 N 255-ФЗ).

- Посмотреть таблицу с данными

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ:

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником закупки.

2. Заполненная Участником закупки анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

РАЗДЕЛ IV. Описание предмета закупки

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Срок поставки: в течение 14 (Четырнадцать) календарных дней с момента подписания договора.

Место поставки: поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Новосибирск, ул. Институтская, д.4/19.

1.Общие требования к Товару

1.1.Основными требованиями к Товару является его соответствие требованиям настоящего Технического задания, а также соответствие требованиям стандартам и технических условий, предъявляемых к соответствующей категории Товара.

1.2.Товар должен поставляться с соблюдением требований к транспортировке и хранению.

1.3.Информация о свойствах Товара, на которые необходимо обратить внимание в процессе его транспортировки и хранения, должна быть указана на его упаковке вместе с наименованием Товара.

1.4.Товар поставляется в комплекте со всей документацией, а также спецификацией (паспортом) на Товар, включающей в себя описание Товара и его характеристики

1.5. Технические требования и комплектация Товара: Товар должен соответствовать требованиям к техническим характеристикам Товара, к размерам Товара, указанным в сведениях о качестве, технических характеристиках Товара, его безопасности, размере, упаковке, отгрузке Товара и иных сведениях Товара.

1.6. Товар поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна защищать Товар от климатических факторов, а также от механических повреждений, которые могут возникнуть в процессе транспортировки и хранении в складских помещениях.

1.7. Товар должен транспортироваться только в упаковке и таре производителя, обеспечивающей его сохранность, с соблюдением требований по транспортировке. Требования к транспортировке должны быть нанесены на тару и упаковку.

Поставщик несёт ответственность за условия хранения и сохранность тары до момента передачи Заказчику.

Транспортная упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара на весь период его хранения.

Требования к температуре и влажности для хранения Товара должны быть нанесены на тару и упаковку.

2.Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования):

2.1.Товар должен иметь обязательный для данного вида Товара: паспорт, спецификация, технические характеристики, руководство по эксплуатации.

3.Дополнительные требования.

3.1. Поставляемый Товар должен быть новым, выпуска не ранее 2023 года (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

3.2 Качество Товара должно полностью соответствовать данному Техническому заданию и требованиям, предъявляемым к продукции данного типа.

3.3. В случае несоответствия поставляемого Товара сертификату соответствия, все необходимые процедуры и оформление документов предъявления рекламаций заводу – изготовителю выполняет Поставщик.

3.4. В случае обнаружения факта поставки Товара ненадлежащего качества, Поставщик обязан заменить такой Товар на Товар надлежащего качества в течение 5 (пяти) дней с момента получения претензии от Заказчика. Замена некачественного Товара на Товар надлежащего качества производится за счет Поставщика.

3.5.Транспортные услуги по замене некачественного Товара осуществляются Поставщиком.

Маркировка Товара должна соответствовать принятым стандартам заводов – производителей и содержать: наименование изделия, наименование завода – изготовителя и дату выпуска.

3.6.Срок гарантии на Товар должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания документа о приемке.

4. Информация о требуемых технических характеристиках и составе оборудования:

4.1. Технические характеристики:

- Посмотреть таблицу с даннымиРАЗДЕЛ V. Проект договора

Договор № ___________________-223

поставки силикагеля

г. Новосибирск «__» _______ 2024 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения Российской академии наук (сокращенное наименование ИТПМ СО РАН), в лице ________________, действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и __________________________ (сокращенное наименование ________________________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон), п. 1 разд. 6 гл. III Положения о закупке товаров, работ, услуг Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения Российской академии наук (далее – Положение о закупке), при способе закупки открытый запрос котировок в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (Протокол от _______ №______), заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику силикагель (далее – товар), наименование, количество, общая и единичная стоимость, характеристика которого установлены в Описании предмета закупки (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять товар надлежащего качества и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

1.2. Поставка товара осуществляется Поставщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок поставки такого вида товара, устанавливающих требования к качеству такого вида товара, в соответствии с условиями Договора.

1.3. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами (при наличии), утвержденными в отношении данного вида товара, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.4. Поставка товара включает в себя его гарантийное сопровождение.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет ________ (___) рублей ___ копеек,

без НДС

НДС не предусмотрен на основании _________________________________.

с НДС

в том числе НДС - _____ % (___ процентов), _______ (___) рублей ___ копеек (далее - цена Договора).

Источник финансирования: средства от приносящей доход деятельности бюджетного учреждения.

2.2. Цена Договора является твердой, установлена на весь период действия Договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом, и Договором. Цена Договора включает в себя расходы, связанные с поставкой товара, предусмотренных Договором, в полном объеме, в том числе расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, погрузочные расходы и иные расходы Поставщика, связанные с выполнением условий настоящего Договора.

Покупатель оплачивает цену Договора путем перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации на расчётный счёт Поставщика, указанный в разделе 12 настоящего Договора.

2.3. Оплата производится Заказчиком на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами передаточного документа и на основании счета и передаточного документа при отсутствии на момент приемки у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара.

2.4. Обязательства Заказчика по оплате цены Договора считаются исполненными с момента поступления денежных средств в размере, установленном Договором, на расчетный счет Поставщика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

Все расходы и издержки по переводу денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика (включая, не ограничиваясь, применимые комиссии банка Поставщика), относятся на Поставщика, за исключением расходов и комиссий банка, в котором открыт расчетный счет Заказчика.

3. Порядок, сроки и условия поставки и приемки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется в течение 14 (Четырнадцать) календарных дней с момента подписания договора.

Место поставки: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Новосибирск, ул. Институтская, д. 4/19.

3.2. Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке и хранении.

Маркировка и упаковка Товара должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиям Договора.

3.3.Не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до дня доставки Товара, Поставщик обязан согласовать с представителем Покупателя дату и время доставки Товара. Поставщик уведомляет Покупателя о предстоящей доставке извещением, переданным по почте, факсу или электронной почте.

3.4. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и документов об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида Товара, а также иных документов, подтверждающих качество Товара.

В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приемки товара. Товар будет считаться не поставленным. Оформление сопроводительных документов, относящихся к товару, счета, счета-фактуры (в случаях, установленных законодательством) осуществляется Поставщиком с обязательным указанием в сопроводительных документах номера и даты Договора.

3.5. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

3.6. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня самовывоза Товара Поставщиком подписывает передаточный документ (товарную (товарно-транспортную) накладную либо универсальный передаточный документ), счет, счет-фактуру (в случаях, установленных законодательством). После этого Товар считается переданным Поставщиком Заказчику.

3.7. При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик в срок, установленный в пункте 3.6 Договора, отказывает в приемке Товара, направляя Поставщику мотивированный отказ от приемки Товара с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения.

3.8. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

3.9. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами документов, указанных в пункте 3.6 Договора.

3.10. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, сопровождающих Товар.

4.1.3. В случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств по Договору принять и оплатить Товар в соответствии с установленным в Договоре порядком.

4.1.4. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.

4.1.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками поставки Товара, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

4.1.6. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

4.1.7. Не отказывать в приемке Товара в случае выявления несоответствия этого Товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.

4.1.8. По соглашению с Поставщиком изменить существенные условия настоящего Договора. При этом Заказчик вправе изменить:

1) предусмотренный Договором объем закупаемой продукции не более чем на 30% (Тридцать процентов). При увеличении объема закупаемой продукции Заказчик по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену Договора соответственно изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом;

2) сроки исполнения обязательств по Договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по Договору;

3) цену Договора:

путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения Договора,

в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта,

в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации либо другими источниками информации, заслуживающими доверия;

4) иные условия исполнения Договора, если такое изменение Договора допускается законом и Положением о закупке.

4.1.9. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством Российской Федерации.

4.1.10. После возникновения права требования от Поставщика уплаты неустойки (штрафа, пени) направить Поставщику претензионное письмо с требованием уплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

4.1.11. При неуплате Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения срока для уплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием уплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

4.1.12. Удержать с согласия Поставщика из подлежащей оплате по настоящему Договору цены сумму неустойки (штрафа, пени).

4.1.13. Принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, а именно потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора за весь период просрочки исполнения, и в случае неуплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.

4.1.14. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Договора одновременно заявлять требования об уплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе исполнения Договора, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом исполнения обязательства, отступления от условий Договора, или иные их недостатки, должен в течение 2 (двух) рабочих дней заявить об этом Поставщику. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за поставкой Товара по Договору и согласования организационных вопросов.

4.2.2. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с Договором.

4.2.3. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

4.3. Поставщик вправе:

4.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документа о приемке-передаче товара по Договору на основании представленных Поставщиком документов, сопровождающих Товар.

4.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с условиями Договора.

4.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором.

4.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно Товара в рамках Договора. При исполнении Договора по согласованию с Заказчиком поставить товар, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Договоре.

4.3.5. Получать от Заказчика содействие при поставке Товара в соответствии с условиями Договора.

4.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Договору с согласия Заказчика.

4.3.7. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством Российской Федерации.

4.4. Поставщик обязан:

4.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Договора и представить Заказчику документы, сопровождающие Товар, по итогам исполнения Договора. Непередача указанных документов считается существенным нарушением Договора Поставщиком.

4.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

4.4.3. Обеспечивать соответствие Товара, его упаковки, условий транспортировки и хранения требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации.

Поставщик обязан в течение срока действия Договора предоставить по запросу Заказчика в течение 1 (одного) календарного дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие указанным выше требованиям.

4.4.4. Обеспечить при транспортировке температурный режим согласно условиям хранения, установленным для соответствующего Товара инструкцией производителя, положениями действующего законодательства.

4.4.5. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Товара и в течение гарантийного срока, за свой счет.

4.4.6. Приостановить поставку Товара в случае обнаружения не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать невозможность поставить Товар в установленный Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления поставки.

4.4.7. В течение 1 (одного) календарного дня информировать Заказчика о невозможности поставить Товар в надлежащем объеме, в предусмотренные Договором сроки, надлежащего качества.

4.4.8. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения, изменении адресов подразделений, факсов, телефонов и адресов электронной почты, указанных в разделе 12 настоящего Договора, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении реквизитов правильными реквизитами Поставщика будут считаться данные, указанные в Договоре.

4.4.9. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Договору.

4.4.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.

5. Гарантии

5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, наличием соответствующего сертификата в случае если Товар подлежит обязательной сертификации либо декларацией о соответствии в случае если подтверждение соответствия Товара осуществляется в форме принятия декларации. Качество Товара, поставляемого Заказчику в соответствии со Спецификацией Описания предмета закупки, должно соответствовать законодательству Российской Федерации и настоящему Договору.

5.2. Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего срока годности Товара.

В случае выявления в течение срока службы Товара существенного нарушения требований к качеству, Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества.

Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

Срок рассмотрения претензии: 10 (десять) календарных дней со дня ее предъявления Заказчиком.

5.3. Гарантийный срок составляет 12 (Двенадцать) месяцев со дня приемки Товара, а в случае если производителем установлен более длительный срок – срок, установленный производителем.

Заказчик обязуется соблюдать правила эксплуатации Товара, изложенные в руководстве по эксплуатации.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня в размере 0,05% (Пять сотых процента) от цены поставленного Товара начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства в размере 0,05% (Пять сотых процента) от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик, с согласия Поставщика, производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней).

6.5. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) не освобождает её от исполнения обязательств по Договору.

6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой стороны или вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, которые возникли после заключения Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить. При наступлении названных обстоятельств исполнение Договора может быть приостановлено Сторонами на время ликвидации последствий таких обстоятельств.

7. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора

7.1. Договор заключён в электронной форме и вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами в соответствии с регламентом электронной площадки.

7.2. Договор действует (срок действия настоящего Договора) по 31 декабря 2024 года, а в отношении взаиморасчетов, гарантийных обязательств – до полного исполнения обязательств.

7.3. Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда.

7.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

7.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и документацией о закупке для одностороннего отказа от исполнения договора купли-продажи и отдельных видов договоров купли-продажи (поставка товаров, поставка товаров для государственных нужд и др.), в том числе в следующих случаях:

1) при существенном нарушении Договора Поставщиком (пункт 1 статьи 523 ГК РФ);

2) в случае поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок (пункт 2 статьи 523 ГК РФ);

3) в случае существенного нарушения требований к качеству поставленного Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) (пункт 2 статьи 475 ГК РФ);

4) в случае неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товара (пункт 2 статьи 523 ГК РФ);

5) если Поставщик отказывается передать Заказчику проданный Товар (пункт 1 статьи 463 ГК РФ);

6) если Поставщик в разумный срок не выполнил требование Заказчика о доукомплектовании Товара (пункт 2 статьи 480 ГК РФ).

7.6. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций в срок не более двух недель со дня получения Товара.

Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам такой экспертизы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

7.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре.

7.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

7.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 7.6 Договора. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

7.10. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

7.11. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

7.12. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

7.13. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

7.14. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8. Порядок урегулирования споров

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

8.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.

8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты ее получения.

9. Антикоррупционная оговорка

9.1. Настоящим Стороны подтверждают соблюдение ими требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции. Стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон, не получали, не соглашались на получение и не будут получать прямо или косвенно денежные средства или иные блага за предоставление каких-либо неправомерных преимуществ или достижение иных неправомерных целей при заключении и/или исполнении Договора, а также не предоставляли, не предлагали предоставить и не будут предоставлять или предлагать предоставить денежные средства или иные блага любым лицам для оказания влияния на их действия и/или решения для достижения неправомерных целей в связи с Договором.

9.2. При установлении факта нарушения Сторона обязуется письменно сообщить об этом другой Стороне с приложением подтверждающих документов, а также вправе приостановить исполнение по Договору до получения ответа от другой Стороны.

9.3. В случае нарушения одной из Сторон положений настоящего раздела Договора и/или неполучения другой Стороной ответа на указанное в настоящем разделе Договора Сообщение в течение 10 (десяти) дней с даты его доставки, другая Сторона вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, а также требовать возмещения причиненного ей документально подтвержденного реального ущерба или предлагать предоставить денежные средства или иные блага любым лицам для оказания влияния на их действия и/или решения для достижения неправомерных целей в связи с Договором.

10. Прочие условия

10.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

10.2. Перемена Заказчика по Договору возможна с согласия Поставщика. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях. Такой переход действителен с момента подписания соответствующего дополнительного соглашения к договору.

10.3. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.4. Поставщик подтверждает свое соответствие требованиям, установленным в соответствии предусмотренные пунктом 2 раздела 5 «Требования к участникам закупки» главы II «Порядок подготовки закупок» Положения о закупке Заказчика, а именно:

1) соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член закупочной комиссии, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц;

7) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ;

8) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки.

10.5. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11. Приложения

11.1. Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения к Договору:

приложение № 1 Описание предмета закупки.

12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору

№ ___________________-223 от «__» __________ 2024 г.

Описание предмета закупки

[Излагается в соответствии с извещением о закупке и заявкой победителя]

Спецификация

- Посмотреть таблицу с даннымиРАЗДЕЛ VI. Обоснование начальной (максимальной) цены договора

ИТПМ СО РАН в целях обеспечения осуществления предусмотренной уставом деятельности необходимо осуществить закупку силикагеля в соответствии с Описанием предмета закупки. На стадии планирования закупки заказчиком осуществлено определение и обоснование НМЦД.

В соответствии с Положением о закупке начальная (максимальная) цена договора определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) (копии ценовых предложений хранятся у Заказчика) с использованием данных, полученных из ценовых предложений действующих на рынке поставщиков. НМЦД включает в себя информацию о расходах (расходы) на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

НМЦД определена в размере не более суммы, установленной по формуле: , где: v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); n - количество источников ценовой информации, используемых в расчете; i - номер источника ценовой информации; Цi - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Расчет начальной (максимальной) цены договора:

- Посмотреть таблицу с данными

Начальная (максимальная) цена договора поставки силикагеля рассчитана как сумма произведений значений средней из цен за единицу товара (работ, услуг) и требуемых количеств единиц товара (работ, услуг) и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Четыреста семьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

Ведущий специалист по закупкам В.В. Хохлова

Дата расчета 27.06.2024 год