Тендер - Поставка средств дезинфекции №289966423

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Договор_дез_2025_ЭМ_проект.docx
• НМЦК_дез.pdf

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть23 Просмотр сведений о закупке «Поставка средств дезинфекции» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1323

Обоснование заключения контракта:

Обоснование заключения контракта: Пункт 5 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги государственным или муниципальным образовательным учреждением, государственным или муниципальным учреждением культуры, уставными целями деятельности которых являются сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, а также иным государственным или муниципальным учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее концертную деятельность, телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, клуб, библиотека, архив) на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Вид продукции: Товар

Объект закупки: Поставка средств дезинфекции

Описание объекта закупки: Поставка средств дезинфекции

Полная стоимость закупки (руб.): 8 215.00

Дата размещения закупки: 03.02.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:23

Срок завершения подачи оферт: 04.02.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:23

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с проектом договора

Срок исполнения контракта: 31.12.2025

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, ул. Хлопина, д. 10, литер Д

Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Код целевой статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, код вида расходов 244, (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: не установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: В соответствии с проектом договора

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с проектом договора

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с проектом договора

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с проектом договора

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА "ЭКРАН"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, УЛ. ХЛОПИНА, Д.10/ЛИТ. Д

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, УЛ. ХЛОПИНА, д. 10, лит. Д

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7787

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Похнатюк

Имя Ольга

Отчество Евгеньевна

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

ДОГОВОР № _______

поставки товара

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Санкт-Петербург ___ __________ 2025 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва по водным видам спорта «Экран» (сокращенное наименование СПб ГБУ ДО СШОР по ВВС «Экран»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Масленикова Алексея Кирилловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________(сокращенное наименование ________), именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Заказчик поручает, а Поставщик берет обязательство поставить средства дезинфекции, далее по тексту «Товар», на условиях настоящего договора.

Наименование, характеристики Товара, прочие существенные условия договора указаны в Спецификации товара (Приложение № 1) и Описании объекта закупки (Приложение № 2).

СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Договор вступает в силу с момента заключения и действует по 31.12.2025 г., а в части исполнения обязательств, до полного их исполнения.

Срок поставки товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления заявки от Заказчика, если иное не оговорено в представленной заявке. Заказчик отправляет заявку Поставщику в устной (по телефону) или в письменной (на адрес электронной почты) форме по реквизитам Поставщика указанным в разделе 12 договора.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Заказчик обязуется:

Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара в соответствии с условиями Договора.

Своевременно предоставлять Поставщику необходимую для выполнения обязательств информацию.

Поставщик обязуется:

Своевременно, качественно и в полном объеме выполнить все обязательства по поставке Товара, изложенного в Приложении № 1 к настоящему договору и в соответствии с действующими законодательными нормами и правилами.

Не предоставлять третьим лицам или разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по договору.

По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком устранить допущенные нарушения в ходе исполнения условий договора.

Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора.

Выполнять иные обязанности, предусмотренные договором.

Заказчик вправе:

Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным договором.

Осуществлять иные права, предусмотренные договором и (или) законодательством Российской Федерации, в т.ч. проверять на соответствие пунктам 3-5, 7-11 ч. 1 ст. 31 ФЗ-44, на отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера.

Поставщик вправе:

Требовать приемки и оплаты товара в количестве, сроки и на условиях, предусмотренных договором.

Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Заказчика.

Осуществлять иные права, предусмотренные договором и (или) законодательством Российской Федерации.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА, КАЧЕСТВО ТОВАРА.
ПОРЯДОК СДАЧИ – ПРИЕМКИ ТОВАРА.

Поставщик согласовывает дату и время поставки товара с Заказчиком не позднее
1-го рабочего дня до даты поставки по адресу электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть., а также присылает на согласование документы, указанные в п. 4.9. Сведения в документе о приемке товара (наименование, единица измерения и прочее) должны полностью соответствовать сведениям в договоре.

Поставщик должен предоставить копии сертификатов соответствия (в случае, если Товар подлежит обязательной сертификации и декларированию соответствия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации). При этом Поставщик несет ответственность за достоверность предоставляемых документов.

Поставщик должен поставить товар в упаковке, обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и хранении.

Поставщик гарантирует, что товар, поставленный в рамках договора, является новым, неиспользованным, не имеет дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для России. Эта гарантия действительна не менее 12 месяцев с момента подписания документов, подтверждающих приемку товара, но не менее гарантийного срока, предоставляемого производителем. Поставщик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа товара или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта товара, произведенного Заказчиком или привлеченными последним лицами.

Поставщик обязан вместе с Товаром предоставить Заказчику на подписание надлежаще оформленные документы, подтверждающие поставку Товара (пункт 4.9). При необходимости Поставщик также предоставляет транспортную накладную для подтверждения доставки товара по адресу Заказчика. Заказчик подтверждает получение Товара, подписывая транспортную накладную.

Сдача-приемка товара осуществляется по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Хлопина, д. 10, лит. Д.

Сдача-приемка Товара осуществляется внутренней экспертной приемочной комиссией Заказчика или с привлечением внешних экспертов согласно п. 3.3.2.

Заказчик в течение 10 рабочих дней после получения товара проводит экспертизу поставленного товара, в том числе экспертизу представленных документов:

- В случае наличия замечаний к представленным документам Заказчик возвращает документы на доработку. При отсутствии надлежаще оформленных документов, подтверждающих сдачу-приемку, товар не подлежит экспертизе и приемке.

- В случае обнаружения фактов несоответствия товаров Заказчик в присутствии представителя Поставщика (в случае если такой представитель присутствует) составляет акт рекламации с указанием выявленных несоответствий. Акт рекламации вместе с мотивированным отказом в приемке вручается лично (в случае его присутствия) и/или направляется Поставщику по электронной почте, указанной в договоре, в течение 3 рабочих дней после его подписания.

• По результатам приемки, при отсутствии претензий к Поставщику относительно количества, объема, состава, качества и безопасности товара, в том числе на основании заключения по результатам экспертизы, Заказчик подписывает следующие документы:

- акт сдачи-приемки поставленного товара по форме в Приложении № 3 в 2 экз.;

- товарная накладная ТОРГ-12 или УПД в 2 экз.

• В случае отказа в приемке Товара в связи с его несоответствием требованиям Заказчика, Заказчик вправе применять положения разделов 6 и 7 настоящего договора.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

Цена договора составляет ________ рублей __ копеек (_____________ рублей ___ копеек),

в т.ч. НДС 20% _________________ рублей ___ копеек / НДС не облагается.

• Расчет цены договора указан в Спецификации товара (Приложение № 1).
• Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Закона № 44-ФЗ.
• Цена договора включает в себя расходы, связанные с поставкой товара (транспортные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей).
• Авансирование не предусмотрено.
• Оплата поставленного товара производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа, подтверждающего поставку товара в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.
• Датой оплаты считается дата утверждения платежного поручения Заказчиком в системе АИС БП-ЭК. Датой исполнения обязательств Заказчика является дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
• Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Код целевой статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, код вида расходов 244, (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания). КОСГУ 346.
• Договором предусмотрено удержание суммы неисполненных требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством РФ. Размер штрафа определяется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

Неустойки (пени, штрафы) по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.

Ответственность Заказчика:

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, устанавливается штраф в размере 1000 (Одна тысяча) рублей.

Ответственность Поставщика:

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, устанавливается штраф в размере 10% от цены Договора.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа (при наличии в договоре таких обязательств) составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Одна тысяча) рублей 00 копеек.

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

Сторона освобождается от уплаты штрафов, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло по вине другой стороны или вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

Договор может быть изменен по соглашению Сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены договора без изменения предусмотренного договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий договора;

б) если по предложению заказчика увеличивается предусмотренное договором количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное договором количество Товара не более чем на десять процентов;

в) в случаях оплаты за счет субсидий в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, по соглашению Сторон могут быть изменены размер и (или) сроки оплаты цены Контракта и (или) количество Товара в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом РФ получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, в соответствии с пунктом 5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ.

• Изменение условий Договора возможно в случае и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они заключены в письменной форме в виде дополнительного соглашения, подписаны Сторонами.

Стороны вправе изменить условия Договора в соответствии с положениями ст. 95 и ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, заключив дополнительное соглашение к Договору.

• Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
• Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в следующих случаях:
• Оказание услуг ненадлежащего качества;
• Нарушение сроков, установленных пунктом 2.2. Договора, более чем на 5 (пять) рабочих дней;
• В случае выявления неоднократного (2 и более раз) нарушения Исполнителем требований Договора к качеству, объему оказания услуги, зафиксированных в Претензии;
• В случае начала проведения ликвидации Исполнителя или введения процедуры признания несостоятельным (банкротом);
• В случае приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
• В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
• Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
• Расторжение Договора не освобождает стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по нему, имевшее место до момента расторжения Договора.
• В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуги в период действия Договора Заказчик вправе потребовать его расторжения и взыскания с Исполнителя причиненных убытков. Указанное нарушение признается Сторонами существенным.

ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Договора, является для Сторон обязательным.

Претензионные письма направляются Сторонами почтовым отправлением, по факсу, электронной почте или экспресс-почтой.

Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 5 (пять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств в случаях, если их неисполнение либо ненадлежащее исполнение возникло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых.

В рамках исполнения настоящего договора чрезвычайными и непредвиденными для Сторон обстоятельствами являются: землетрясения; наводнения; пожары, при условии отсутствия в них вины Стороны договора; войны и военные действия; иные обстоятельства, наступление или прекращение которых не обусловлено волей Сторон и препятствует исполнению или надлежащему исполнению обязательств Сторонами по договору. К таким обстоятельствам не относится, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Поставщика, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Поставщика необходимых денежных средств.

Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в однодневный срок информировать другую Сторону о начале и окончании действия обстоятельств непреодолимой силы, предоставив документы, выданные компетентными органами, подтверждающие указанные обстоятельства и срок их действия.

В случае прекращения указанных обстоятельств Сторона в течение 3 (трех) дней должна известить об этом другую Сторону в письменном виде и предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по договору.

Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Отношения Сторон, не урегулированные условиями договора, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

Все изменения и дополнения к договору оформляются письменно, в виде дополнительных соглашений, подписываются каждой из Сторон и являются неотъемлемой частью договора.

Все споры и разногласия в связи с исполнением, изменением и расторжением договора Стороны разрешают путем переговоров, а в случае если Стороны не придут к соглашению, передают на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 – Спецификация товара.

Приложение № 2 – Описание объекта закупки

Приложение № 3 – Акт сдачи-приемки поставленного товара.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № _______

от ___.___.2025 г.

Спецификация товара*

- Посмотреть таблицу с данными

Цена договора составляет ________ рублей __ копеек (_____________ рублей ___ копеек), в т.ч. НДС 20% _________________ рублей ___ копеек / НДС не облагается.

*заполняется на основании оферты Поставщика.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к договору № _______

от ___.___.2025 г.

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

Наименование объекта закупки (предмета договора): Поставка средств дезинфекции (далее - Товар).

Срок поставки Товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления заявки от Заказчика, если иное не оговорено в представленной заявке. Заказчик отправляет заявку Поставщику в устной (по телефону) или в письменной (на адрес электронной почты) форме по реквизитам Поставщика указанным в разделе 12 договора.

Поставка включает: доставку, разгрузку, перемещение товара до места складирования, сборку товара (при необходимости).

Адрес поставки Товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, ул. Хлопина, д. 10, лит. Д.

Порядок приемки:

Приемка Товара производится в рабочие дни с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(в пятницу с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо 16-00), кроме праздников и выходных дней. Поставщик согласовывает дату и время поставки товара с Заказчиком не позднее 1-го рабочего дня до даты поставки.

Контактное лицо для связи по вопросам поставки Товара: Павлова Людмила Александровна, телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-75-02,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-37-44, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Оплата поставленного товара производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

Наименование, количество, требования к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам объекта закупки установлены в Таблице.

- Посмотреть таблицу с данными

Условия поставки Товара:

Поставляемый Товар должен быть новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Товар должен быть поставлен в ненарушенной оригинальной упаковке производителя, не имеющей повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя (с ненарушенными заводскими пломбами, голограммами, упаковочным и фиксирующим материалом предусмотренными производителем).

Порядок погрузки-разгрузки и транспортирования должны исключать возможность механических повреждений поставляемого Товара и его упаковки.

Требования к таре (упаковке).

Поставляемый товар должен быть упакован обычным для данного товара способом, а при отсутствии такового - способом, обеспечивающим сохранность товаров подобного рода при обычных условиях хранения и транспортирования.

Тара (упаковка) является одноразовой, возврату Поставщику не подлежит.

Стоимость тары (упаковки) товара входит в его цену и отдельно не оплачивается.

Если товар передается в ненадлежащей таре (упаковке) либо без нее, Заказчик вправе потребовать от Поставщика упаковать товар либо заменить ненадлежащую тару (упаковку) или предъявить Поставщику требования, вытекающие из передачи товара ненадлежащего качества.

Требования к гарантийному сроку товара, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в течение гарантийного срока: Гарантийный срок (срок гарантийных обязательств) Поставщика на поставляемый Товар составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания документов, подтверждающих приемку товара, но не менее гарантийного срока, предоставляемого производителем.

Гарантии должны распространяться на все составляющие и комплектующие его части. Предоставление гарантий осуществляется вместе с Товаром.

В период действия гарантийного срока Поставщиком осуществляется гарантийное обслуживание Товара без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.

В случае замены или ремонта какой-либо части Товара, на такую замененную или отремонтированную часть Товара Поставщик предоставляет гарантию. Срок гарантии при этом устанавливается Поставщиком или производителем детали Товара, но не менее срока, указанного в настоящем пункте.

Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка, сборка) осуществляются силами и за счет Поставщика.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к договору № _______

от ___.___.2025 г.

ОБРАЗЕЦ

Акт сдачи-приемки поставленного товара

по договору № ________ от _____________

- Посмотреть таблицу с данными

СПб ГБУ ДО СШОР по ВВС «Экран», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Масленикова Алексея Кирилловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, составили настоящий акт сдачи-приемки товара о нижеследующем.

В соответствии с условиями договора № ________ от _____________ (далее - Договор) Поставщик поставил, а Заказчик принял следующие товары (далее - товар):

- Посмотреть таблицу с данными

Приемочная экспертная комиссия Заказчика провела экспертизу поставленного товара. По результатам экспертизы установлено следующее:

- поставленный товар по комплектности, ассортименту, качеству и количеству отвечает требованиям, которые предусмотрены Договором.

- препятствующие приемке товара недостатки, которые не носят скрытого характера и могут быть обнаружены при обычных для данного товара условиях приемки, не выявлены.

Решение комиссии: Принять поставленный товар.

На момент приемки у Заказчика отсутствуют претензии к Поставщику.

Общая стоимость Товара составляет _______ (______________) рублей __ копеек. НДС ______________.

По договору выплачен аванс в размере _____________________________________

К оплате: ___________ (_____________________) рублей __ копеек.

Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика.

- Посмотреть таблицу с данными