Тендер - Поставка тары упаковочной №276802166

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть66 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Южный федеральный округ, Ростовская облМесто поставки (адрес):Зерноградский р-н, п. Прудовой
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков расчет_НМЦД - Посмотреть таблицу с даннымиДоговор_1-31-Э

ДОГОВОР № 1-31-Э

Поставка тары упаковочной

г. Зерноград «___» _______ 2024г.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Аграрный научный центр «Донской» (ФГБНУ «АНЦ «Донской»), далее «Заказчик», в лице директора филиала ОС "Экспериментальная" - филиал ФГБНУ «АНЦ «Донской» Валерия Ивановича Солод, действующего на основании доверенности № 25 от 03.03.2024г., с одной стороны и _______, далее «Поставщик» в лице ________, действующего на основании ______, с другой «Стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ и решением единой комиссии (протокол № 1-31-Э от ______2024) заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить тару упаковочную (далее - товар) согласно Спецификации (Приложение №1), которая является неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

2. Условия поставки и порядок приемки товара

2.1. Поставка и разгрузка товара осуществляется Поставщиком собственными техническими средствами и за его счёт.

2.2. Поставка товара осуществляется в срок 15 рабочих дней (с учетом пятидневной рабочей недели), с даты заключения Договора по адресу Заказчика: Ростовская область, Зерноградский район, п. Прудовой.

2.3. Порядок приемки Товара:

2.3.1. Приёмка поставленных Товаров осуществляется в соответствии с обязательными требованиями, которые установлены настоящим Договором. В день отгрузки товара Поставщик передает Покупателю надлежащим образом оформленные оригиналы универсальных передаточных документов (УПД) и сертификаты соответствия качества товара (сертификат качества, паспорт качества и т. п.), гарантийный талон, а так же декларацию о происхождении товара или сертификат о происхождении товара.

2.3.2. Приемка товара осуществляется представителем Заказчика в присутствии представителя Поставщика (транспортной компании) (с надлежаще оформленной доверенностью), который принимает участие в сдаче-приемке Товара на соответствие наименования, количества, ассортимента и качества (видимые недостатки, которые можно обнаружить путем осмотра товара без вскрытия тары, упаковки и иных характеристик поставляемого товара, указанных в Спецификации, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика (транспортной компании). В случае поставки Товара без уполномоченного представителя Поставщика приемка товара не производится.

2.3.3. Если Заказчиком в момент приемки будут обнаружены транспортные повреждения товара (повреждение упаковки, вскрытие упаковки и пр.) иных признаков порчи, он обязан незамедлительно сообщить об этом Поставщику. Указанные повреждения фиксируются в составленном Заказчиком акте или в товарной накладной.

2.3.4. Приемка Товара по ассортименту, количеству, качеству и комплектности осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Товара Заказчиком (Грузополучателем).

2.3.5. Заказчик в течение 5 рабочих дней по истечению 10 рабочих дней, предусмотренных п.2.3.4. должен составить акт, за подписями лиц, производивших приемку товара.

2.3.6. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в товаре, некачественного товара, недостачи, несоответствия товара условиям договора, спецификации Заказчик в течение 5 рабочих дней с момента обнаружения уведомляет об этом Поставщика. Поставщик после получения уведомления направляет, предварительно сообщив Заказчику о дате прибытия, своего представителя к Заказчику для проверки несоответствия и составления акта о выявленных недостатках в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления от Заказчика. При неявке представителя Поставщика и (или) сообщении от Поставщика о неявке представителя к Заказчику, последний вправе составить акт о выявленных недостатках в одностороннем порядке и направить его Поставщику.

2.3.7. В акте о выявленных недостатках должны быть указаны наименование товара, его идентификация, описание дефекта, недостатков в товаре, недостачи, несоответствия товара условиям договора, спецификации и требования Заказчика. Поставщик обязан устранить недостатки и заменить товар ненадлежащего качества, несоответствующий условиям договора, спецификации в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика уведомления и акта.

2.3.8. Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления и акта от Заказчика направить Заказчику уведомление по существу требований Заказчика. Если Поставщик не направит в указанный срок уведомление, Заказчик вправе отказаться от принятия товара, исполнения договора и потребовать уплаты штрафных санкций и возмещения убытков.

2.3.9. Вывоз товара от Заказчика для устранения недостатков и доставка товара Заказчику в соответствии с пунктом 2.3.7. договора производятся силами и средствами Поставщика.

2.3.10. В случае выявления при приемке товара несоответствия товара условиям договора Заказчик обязан приостановить приемку и с представителем Поставщика составить двусторонний акт. При возникновении между Заказчиком и Поставщиком спора по поводу товара несоответствия товара условиям договора, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Поставщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком настоящего договора или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу берет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны поровну.

2.3.11. Товар считается полученным Заказчиком с момента подписания им универсальных передаточных документов (УПД) и акта приемки-передачи Товара, при отсутствии возражений Заказчика.

2.4. Для личного контроля за указанными в договоре сроками поставки товара, решения технических проблем, обеспечения приемки товара по количеству, комплектности, качеству и прилагаемых к нему документам представителем от Заказчика назначается – Зеленков Владимир Васильевич

3. Цена Договора и порядок расчета

3.1. Цена Договора составляет _______руб., в т.ч. (без) НДС.

3.2. Цена Договора включает: стоимость товара, доставку, погрузочные и разгрузочные работы, налоги и другие обязательные платежи, включая НДС, необходимые для выполнения настоящего Договора.

3.3. Форма оплаты: безналичный расчёт, без аванса, в течении 7 рабочих дней, оплата производится после поставки и подписания соответствующих документов о приемке товара, при условии отсутствия замечаний Заказчика по качеству, с учетом п.2.4, п.4.3. настоящего Договора.

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае поставки некачественного товара Поставщик обязан заменить на качественный в 3-дневный срок и уплатить штраф в размере 10% от цены Договора.

4.2. В случае не поставки товара, Поставщик уплачивает штраф в размере 10% от цены Договора и возмещает Заказчику понесенные им убытки.

4.3. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки товаров в соответствии с п.2.2. настоящего Договора, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены Договора, за каждый день просрочки поставки, начиная со дня следующего после дня истечения срока, по день подписания товарных накладных и акта сдачи-приемки товара, включая день подписания этого акта. Указанная в настоящем пункте неустойка начисляется и удерживается Заказчиком из соответствующего платежа Поставщику за поставленный товар в бесспорном порядке, указав размер рассчитанной неустойки, согласно настоящему пункту, в акте сдачи-приемки товара.

4.4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки если докажут, что нарушение исполнения обязательств по настоящему Договору произошло в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) или по вине другой Стороны настоящего Договора.

4.5 В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы, оказывающих влияние на выполнение обязательств Сторонами по настоящему Договору, сроки выполнения этих обязательств отодвигаются на время действия форс-мажорных обстоятельств.

5. Срок действия Договора

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2024г.

5.2. Истечение срока действия Договора не снимает ответственности за его неисполнение.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем предъявления претензии, которая должна быть рассмотрена в 3-х дневный срок.

6.2. В случае не урегулирования разногласий спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области в установленном законом порядке.

7. Порядок изменений и дополнений Договора

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

7.2. Если Поставщик не приступает своевременно к исполнению договора Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, а также в одностороннем порядке расторгнуть Договор.

7.3. Поставщик не вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора (с п. 2 ст. 719 ГК РФ).

7.4. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Заказчик обязан уведомить Поставщика о своем намерении путем направления соответствующего уведомления Поставщику (телеграммой, заказной почтой, электронной почтой, вручить лично Поставщику или его представителю под расписку).

7.5. Заказчик вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора в случае просрочки поставки Товара Поставщиком более чем на 5 дней, расторгнуть Договор и потребовать возмещения убытков.

7.6. Заказчик по согласованию с участником при исполнении договора вправе изменить (с учетом пункта 16 настоящего раздела Положения
о закупке):

1) предусмотренный договором объем закупаемых товаров, работ, услуг не более чем на 30 (тридцать) процентов. При увеличении объема закупаемых товаров, работ, услуг Заказчик по согласованию с участником закупки вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему товаров, работ, услуг, а при внесении соответствующих изменений в договор
в связи с сокращением объема закупаемых товаров, работ, услуг Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;

2) сроки исполнения обязательств по договору, если необходимость изменения сроков вызвана:

обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;

увеличением или сокращением объема закупаемых товаров, работ, услуг не более чем на 30 (тридцать) процентов;

исполнением рамочного договора по единичным расценкам,

если не достигнуто предельное (максимальное) значение цены договора, существует потребность в товаре, работе, услуге и подрядчик готов продолжить исполнение договора без увеличения единичных расценок;

3) цену договора:

путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;

в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта;

в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации либо другими источниками информации, заслуживающими доверия;

в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов);

в случае заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии;

4) иные условия исполнения договора, если такое изменение договора допускается законодательством Российской Федерации.

5) заказчик вправе внесите в Договор изменения предусмотренные п. 12.1. Главы VI Положения о закупке ФГБНУ «АНЦ «Донской» от 16.05.2022г. размещённое на сайте zakupki.gov.ru (https://zakupki.gov.ru/epz/orderclause/card/documents .orderClauseInfoId=711942

При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре.

8. Антикоррупционная оговорка

8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированное лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/ получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.2. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми договор связывает гражданско-правовые последствия для Сторон настоящего договора, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения Стороне или ее представителю.

9.3. Юридически значимые сообщения подлежат передаче посредством почтовой связи или электронной связи по адресам указанным в разделе Договора «Реквизиты и подписи Сторон».

9.4. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне, которой оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ему вручено или Сторона не ознакомилась с ним.

9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. Реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору № 1-31-Э от _______2024г

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поставка тары упаковочной

- Посмотреть таблицу с данными

- Соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 005/2011 (о безопасности упаковки)

- Посмотреть таблицу с даннымиИЗВ_1-31-Э_МСП ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

Извещение № 1-31-Э

о проведении открытого запроса котировок в электронной форме

(только для субъектов малого и среднего предпринимательства)

«Поставка тары упаковочной»

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

Техническое задание

Поставка тары упаковочной

- Посмотреть таблицу с данными

* Эквивалентом является аналогичная продукция другого производителя, которая соответствует техническим и иным характеристикам и свойствам, указанным Заказчиком в закупочной документации (в Техническом задании и (или) Спецификации), которые и являются критериями эквивалентности.

Срок поставки 15 рабочих дней (при пятидневной рабочей неделе) с даты заключения Договора.

Год выпуска Товара - не ранее 2024 г.

Срок гарантии – 1 год.

Товар считается полученным Заказчиком с момента подписания им товарных накладных и акта сдачи приемки при отсутствии возражений Заказчика.

Форма оплаты: безналичный расчет, без аванса, оплата после поставки в течении 7 рабочих дней (при пятидневной рабочей неделе), с учетом п.4.3. проекта Договора.

Приложение №2

Заявка на участие в открытом запросе котировок

в электронной форме на поставку тары упаковочной № 1-31-Э

«___» _________ 2024 г.

Кому: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Аграрный научный центр «Донской» (ФГБНУ «АНЦ «Донской»)

Участник:_____________________________________________________________ Адрес:________________________________________________________________

Телефон/факс______________________ Е-mail: _________________________

Банковские реквизиты:__________________________________________________ ______________________________________________________________________

Код ОГРН (ОГРНИП):___________________________________________________

ИНН/КПП_____________________________________________________________

В лице: ___________________________ действующего на основании ___________

Настоящим подтверждаем, что соответствуем требованиям, указанным в извещении о проведение открытого запроса котировок в электронной форме на поставку металлопроката, согласно Технического задания (Приложение №1) к извещению об открытом запросе котировок в электронной форме.

Изучив опубликованное Вами извещение со следующими условиями:

- место поставки: Ростовская обл., Зерноградский р-н, п. Прудовой

- срок поставки: 15 рабочих дней (при пятидневной рабочей неделе) с даты заключения Договора;

- форма оплаты: безналичный расчет, без аванса, в течении 7 рабочих дней (при пятидневной рабочей неделе) с учетом п.2.4, п.4.3. проекта Договора, являющегося неотъемлемой частью извещения о закупке, мы согласны и обязуемся, в случае принятия нашей заявки, выполнить поставку металлопроката, согласно Технического задания (Приложение №1) к извещению об открытом запросе котировок в электронной форме для Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Аграрный научный центр «Донской» (ФГБНУ «АНЦ «Донской») в соответствии с условиями и в срок, установленный в извещении о проведении открытого запроса котировок в электронной форме № 1-31-Э, по ценам указанным в заявке на участие в открытом запросе котировок в электронной форме.

Описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги

- Посмотреть таблицу с данными

Анкета Участника размещения заказа*

- Посмотреть таблицу с данными

__________________ __________ ________________

(должность лица, (подпись) (Ф.И.О. лица , подписавшего заявку) подписавшего заявку)

*Желательны экземпляры ценового предложения и анкеты в формате Word

Приложение №3

Заявка на участие в открытом запросе котировок

в электронной форме на поставку тары упаковочной № 1-31-Э

«___» _________ 2024 г.

Ценовое предложение.

- Посмотреть таблицу с данными

- Соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 005/2011 (о безопасности упаковки)

__________________ __________ ________________

(должность лица, (подпись) (Ф.И.О. лица, подписавшего заявку) подписавшего заявку)