Тендер - Поставка технической соли для противогололедной обработки территории №279740324

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ОН(М)ЦК[1].xlsx
• Проект_Контракта_277_2024.docx
• Рекомендуемый_образец_заполнения_заявки[1].docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть24 Просмотр сведений о закупке «Поставка технической соли для противогололедной обработки территории» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4435

Обоснование заключения контракта: Пункт 4 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Объект закупки: Поставка технической соли для противогололедной обработки территории

Описание объекта закупки: Установлено в Техническом задании (Приложение №2 к проекту контракта)

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00

Дата размещения закупки: 11.09.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:37

Срок завершения подачи оферт: 12.09.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:37

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с условиями договора

Срок исполнения контракта: 31.12.2024

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, дом 14, литера А (склад аптеки)

Источник финансирования: Источник финансирования: Средства бюджетных учреждений (предусматривается возможность изменения источника финансирования). Вид внебюджетных средств: Доходы от иной, приносящей доход деятельности (предусматривается возможность изменения источника финансирования), КОСГУ 346

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: в соответствии с условиями договора

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с условиями договора

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с условиями договора

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с условиями договора

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА СВЯТОЙ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЫ ЕЛИЗАВЕТЫ"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, УЛ. ВАВИЛОВЫХ, Д. 14/ЛИТЕРА А

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Вавиловых, ДОМ 14/ЛИТЕРА А

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1361

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Дмитриенко

Имя Екатерина

Отчество Сергеевна

Дополнительная контактная информация При формировании оферты: - предоставить сведения о соответствии участника закупки требованиям, предусмотренным пунктами 3 - 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 ФЗ 44 - подать оферту на основании файла "Рекомендуемый образец заполнения заявки" (публикуется отдельным файлом)



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

1)

- Посмотреть таблицу с данными

Цена Контракта составляет ________ (_________) рублей ___ копеек. в том числе НДС – (10 %) _______ (_________________) рублей ____ копеек. НДС не облагается на основании пункта ____ статьи ____ Налогового кодекса Российской Федерации.

2) ФИО и должность лица, от чьего имени будет подписан контракт. В случае подписи контракта по доверенности, № и дата доверенности.

3) Реквизиты для заключения контракта

- Посмотреть таблицу с данными

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

КОНТРАКТ № 277/2024

- Посмотреть таблицу с данными

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница Святой преподобномученицы Елизаветы» (СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Петрова Сергея Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________ (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________ (должность, ФИО), действующего на основании ________ (учредительный документ или доверенность), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с п.4, ч.1, ст. 93, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Предметом настоящего контракта является поставка технической соли для противогололедной обработки территории (далее – Товар), количество, общая и единичная стоимость которого установлены в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта, на условиях, установленных Контрактом.

1.2. Идентификационный код закупки: __________________________________.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта составляет ________________ рублей __ копеек (), в т.ч. НДС/НДС не облагается.

Источник финансирования: Средства бюджетных учреждений (предусматривается возможность изменения источника финансирования).

Вид внебюджетных средств: Доходы от иной, приносящей доход деятельности (предусматривается возможность изменения источника финансирования), КОСГУ 346

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

2.3. Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с поставкой Товара (стоимость упаковки, стоимость Товара, погрузо-разгрузочные работы, расходы на доставку, включая транспортные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей).

2.4. Оплата производится Заказчиком единовременным платежом на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, по факту поставки Заказчику Товара в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи Товара, при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара. Датой оплаты является дата списания денежных средств со счета Заказчика.

2.5. Основанием для оплаты являются подписанные Сторонами и предоставленные в бухгалтерию Заказчика: Акт приема-передачи Товара, счёт, товарная накладная со ссылкой на действующий Контракт с последующим подтверждением счётом-фактурой (не предоставляется в случае применения Поставщиком упрощенной системы налогообложения).

2.6. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (как юридическому лицу, так и физическому лицу) уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.7. В случае неисполнения Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом о контрактной системе и Контрактом, Заказчик вправе удержать сумму неустоек (штрафов, пеней), рассчитанную в установленном законодательством Российской Федерации порядке, из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленный по Контракту Товар.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Требования к качеству Товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке, иные требования к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам Товара содержатся в Техническом задании (Приложение № 2 к Контракту).

3.2. Поставка Товара осуществляется по адресу, указанному в Техническом задании (Приложение № 2 к Контракту).

3.3. Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке. Маркировка и упаковка должны соответствовать требованиям, установленным в Техническом задании (Приложение № 2 к Контракту).

3.4. В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару, указанные в Техническом задании (Приложение № 2 к Контракту). В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным.

3.5. Срок поставки Товара указывается в Техническом задании (Приложение № 2 к Контракту).

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Приемка Товара осуществляется Заказчиком и заключается в проверке предоставленного исполнения на соответствие требованиям Контракта в порядке, указанном в Техническом задании (Приложение № 2 к Контракту). В случае соответствия поставленного Товара требованиям Контракта, составляется Акт приема-передачи Товара.

4.2. Срок приемки указан в Техническом задании (Приложение № 2 к Контракту).

4.3. В случае несоответствия Товара требованиям Контракта составляется двусторонний акт несоответствия, в котором отражаются выявленные недостатки. При немотивированном отказе Поставщика от подписания акта, акт, подписанный только Заказчиком будет считаться действительным.

4.4. При выявлении несоответствия поставленного Товара условиям Контракта, Заказчик направляет Поставщику уведомление о выявленных недостатках с указанием срока их устранения. В случае не устранения недостатков в срок, указанный Заказчиком в уведомлении, последний отказывается от приемки и оплаты. Мотивированный отказ направляется Поставщику в письменной форме.

4.5. Претензии по скрытым недостаткам могут быть заявлены Заказчиком в течение срока исполнения контракта.

4.6. Для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Контрактом, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.7. Все расходы, связанные с устранением недостатков, несет Поставщик.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика, надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. В случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств по Контракту принять и оплатить Товар в соответствии с установленным в Контракте порядком.

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.1.4. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками поставки Товара, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Поставщика.

5.1.5. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Контрактом.

5.1.6. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Своевременно принять поставленный Товар в соответствии с Контрактом, включая проведение экспертизы поставленного Товара.

5.2.2. Своевременно оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с Контрактом.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать своевременной приемки и оплаты за поставленный Товар в соответствии с условиями Контракта.

5.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно Товара в рамках Контракта.

5.3.3. Получать от Заказчика содействие при поставке Товара в соответствии с условиями Контракта.

5.3.4. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства по поставке Товара в соответствии с условиями Контракта.

5.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

5.4.3. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Товара и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.4. Приостановить поставку Товара в случае обнаружения не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать невозможность поставить Товар в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение одного рабочего дня после приостановления поставки.

5.4.5. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения или указанных в Контракте реквизитов в срок до внесения соответствующего изменения, с указанием срока их вступления в силу. В случае непредставления уведомления об этом, адрес и реквизиты, указанные в Контракте, будут считаться надлежащими.

5.5. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Контракта:

5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном КоАП РФ, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний отчетный период.

5.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по Контракту.

5.5.3. За последние два года не нарушал контрактных (договорных) обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным контрактам (договорам).

5.5.4. В отношении Поставщика либо лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 УК РФ (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации: юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента участия в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ.

6. ГАРАНТИИ

6.1. Поставщик гарантирует соответствие Товара требованиям Контракта по качеству и безопасности в соответствии с условиями Контракта в течение гарантийного срока. Срок гарантии установлен в Техническом задании (Приложение № 2 к Контракту).

6.2. В период исполнения Контракта Поставщик за свой счет обязуется осуществлять замену Товара, если недостатки Товара вызваны некачественным материалом, некачественным производством и не является результатом действия непреодолимой силы, неправильной эксплуатации, внесения изменений или повреждения со стороны персонала Заказчика или третьих лиц. Срок замены некачественного Товара устанавливается в Техническом задании (Приложение № 2 к Контракту).

6.3. Если в период действия гарантийного срока Поставщик осуществляет замену Товара, то на замененный Товар предоставляется гарантия, установленная в Техническом задании (Приложение № 2 к Контракту).

6.4. Все расходы, связанные с заменой Товара, ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

6.5 Срок гарантии поставщика на поставляемый товар – не менее года с даты подписания документов о приемке, но не менее гарантийного срока, установленного производителем на товар.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Размеры неустоек (штрафы, пени) определяются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о контрактной системе, Правилами определения размеров штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).

7.2. Пени в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1000 (одна тысяча) рублей.

7.3. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка РФ от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом, и фактически исполненных Поставщиком.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 10 % цены Контракта и составляет _______ руб. ___ коп.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы в размере 1000 (одной тысячи) рублей.

7.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (при этом исполнение обязательства исполнителя по перечислению неустойки и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика). Уплата Стороной неустойки не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.

7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафов, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой стороны или вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА.

8.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

8.2. Контракт действует по 31.12.2024 года, но в любом случае до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту в полном объеме, в том числе и гарантийных обязательств.

8.3. Контракт может быть расторгнут:

а) по соглашению Сторон;

б) по решению суда;

в) в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в порядке ст. 95 Закона о контрактной системе.

8.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора купли-продажи и отдельных видов договоров купли-продажи.

8.5. Односторонний отказ от исполнения Контракта должен происходить в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.

8.6. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.7. При исполнении Контракта по соглашению Сторон могут быть внесены изменения в Контракт только в случаях, предусмотренных статьями 34, 95 Закона о контрактной системе.

8.8. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих нормам действующего законодательства Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами дополнительных соглашений к Контракту в письменной форме либо в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон, которые являются его неотъемлемой частью.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решать путем переговоров.

9.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты ее получения.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все уведомления (сообщения) Сторон, связанные с исполнением Контракта, передаются нарочным под расписку о вручении, направляются в письменной форме в виде почтового отправления заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием электронной почты с последующим представлением оригинала по почте или нарочным.

В случае передачи уведомлений (сообщений) нарочным под расписку, датой получения уведомления признается дата фактического вручения уведомления (сообщения) уполномоченному представителю принимающей Стороны под подпись.

В случае направления уведомлений (сообщений) с использованием почты, датой получения уведомления (сообщения) признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения, указанных подтверждения либо информации, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

В случае отправления уведомлений (сообщений) посредством электронной почты уведомления (сообщения) считаются полученными Стороной в день их отправки. Документы, направленные по электронной почте, имеют юридическую силу оригиналов до момента предоставления оригиналов.

10.2. В случае изменения у одной из Сторон наименования, адреса места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов, адресов электронной почты или банковских реквизитов, а также в случае реорганизации такая Сторона обязана письменно известить об этом другую Сторону за 10 (десять) рабочих дней до момента внесения вышеуказанных изменений. При этом если Поставщик не исполнит либо ненадлежащим образом исполнит обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в разделе 12 Контракта счет, несет Поставщик.

10.3. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ

11.1 Неотъемлемой частью Контракта являются:

Приложение № 1 «Спецификация»;

Приложение № 2 «Техническое задание».

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Контракт подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать

от имени Сторон, и заключен в соответствии со ст. 51 Закона о контрактной системе, с учетом особенностей, предусмотренных ч. 6 ст. 50 Закона о контрактной системе

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Контракту

от «___» ____________2024г. № 277/2024

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого (цена Контракта): ______ рублей __ копеек (сумма прописью рублей __ копеек), включая НДС ___% - ________ рублей ____ копеек. НДС не облагается на основании пункта ____ статьи ____ Налогового кодекса Российской Федерации [1] .

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Контракту № 277/2024 от «___» ________ 2024 г.

Техническое задание

Требования к техническим, функциональным, качественным характеристикам и эксплуатационным (при необходимости) характеристикам (потребительским свойствам) товара (работ, услуг), в том числе поставляемого при выполнении работ (оказании услуг)

- Посмотреть таблицу с данными

2. Требования к качеству и безопасности товара

2.1. Поставляемый товар может происходить из Российской Федерации или любого другого государства, за исключением товара, в отношении которого Правительством Российской Федерации установлены запреты или ограничения.

2.2. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна иметь информацию на русском языке. Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации. Маркировка должна быть выполнена на русском языке и содержать: наименование товара, наименование фирмы изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок хранения. Маркировка должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при ее приемке от поставщика.

2.3. Потребительская тара должна обеспечивать сохранность от внешних воздействий и любого вида повреждений при перевозке различными видами транспорта (при необходимости иметь светонепроницаемую защиту и упаковку, которая предохраняет от различного рода повреждений, попадания света, проникновения в неё избыточной влажности).

2.4. Товар должен быть доставлен до места поставки товара транспортом, обеспечивающим сохранность товара от загрязнения, сохранность от влияния низких и высоких температур, обеспечивающих его дальнейшее качественное и безопасное применение, при несоблюдении данных условий весь товар разгрузке по адресу заказчика не подлежит. При транспортировке товара должны соблюдаться температурные условия хранения.

2.5. Поставщик поставляет товар свободный от любых прав третьих лиц, в противном случае он обязан возместить заказчику все убытки, причиненные изъятием товара.

2.6. При возникновении сомнений в качестве, эффективности и безопасности товара, заказчик может провести его экспертизу.

2.7. При получении заключения экспертизы о несоответствии товара качеству эффективности и безопасности принятому для данного вида товара, расходы, связанные с её проведением возмещаются поставщиком в бесспорном порядке в полном объеме.

2.8. При обнаружении некачественных товаров вызов представителя поставщика обязателен.

2.9. Поставщик должен осуществить замену некачественного товара на качественный в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления претензии от заказчика, переданной посредством факсимильного или электронного сообщения с последующим предоставлением почтовой или нарочной связью.

2.10. Поставщик должен осуществить замену товара, несоответствующего заявке на поставку товара, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления претензии от Заказчика, переданной посредством факсимильного или электронного сообщения с последующим предоставлением почтовой или нарочной связью.

2.11. Требования к упаковке: упаковка в коробках. Упаковка должна быть влагостойкой и обеспечивать сохранность продукции при транспортировке и хранении. Коробки должны быть из гофрированного картона.

2.12. Требования к маркировке: Маркировка каждой единицы товара (упаковки) должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать наименование страны-изготовителя, размер пакета, количество мешков в рулоне (пачках), объем.

2.13. Поставщик обязан соблюдать правила охраны труда и техники безопасности при нахождении на территории Заказчика.

3. Сопроводительные документы:

а) товарная накладная, оформленная в установленном порядке (со ссылкой на дату и номер Контракта) в 2 (двух) экземплярах;

б) счет-фактура с указанием Товара, выставленная Заказчику (при налогообложении НДС, со ссылкой на дату и номер Контракта) [2] ;

Допускается замена счет-фактуры и товарной накладной на универсальный передаточный документ (УПД).

в) счет (со ссылкой на дату и номер Контракта);

г) Акт приема-передачи Товара (в 2 (двух) экземплярах: 1 (один) экземпляр для Заказчика, 1 (один) экземпляр для Поставщика, подписанный со стороны Поставщика;

д) копии сертификатов и/или деклараций соответствия на Товар, заверенные в установленном законом порядке; [3]

е) копии санитарно-эпидемиологических заключений на Товар, выданных Роспотребнадзором, заверенные в установленном законом порядке; [4]

ж) руководство и (или) инструкцию по эксплуатации (пользователя) на Товар на русском языке на бумажном носителе, технический паспорт на Товар (при наличии);

з) иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

На всех документах, указанных в подпунктах «а» - «г» пункта 3 Технического задания, должны быть указаны наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата заключения Контракта, даты оформления документов.

4. Порядок приемки:

4.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте поставки и включает в себя следующее:

а) проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, указанных в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту), сведениям, содержащимся в транспортных и сопроводительных документах Поставщика;

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений транспортной и оригинальной упаковки Товара;

г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар в соответствии с подпунктами «д» - «з» пункта 3 Технического задания;

д) проверку целостности поставленного Товара (наличие/отсутствие дефектов непроизводственного характера);

е) проверку количества Товара, комплектности Товара, качества Товара и иных требований к Товару, предусмотренных Контрактом.

По факту приемки Товара Поставщик и Заказчик подписывают Акт приема-передачи Товара, подтверждающий приемку Товара. Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приема-передачи Товара.

4.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты передачи Товара в Месте поставки и предоставления полного пакета надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 3 Технического задания, осуществляет приемку Товара, в том числе проверку Товара по наименованию, количеству, комплектности, качеству, требованиям к маркировке и упаковке, а также документов, предусмотренных пунктом 3 Технического задания.

4.2.1. В случае отсутствия замечаний, Заказчик подписывает Акт приема-передачи Товара.

При наличии замечаний в случае несоответствия Товара условиям Контракта или отсутствия необходимых документов, или предоставление документов, не соответствующих Контракту или Закону о контрактной системе, Заказчик направляет мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

4.3. Некачественный Товар, признанный таковым в момент приемки Товара Заказчиком, должен быть заменен Поставщиком на Товар, соответствующей условиям Контракта, непредставленные документы должны быть представлены Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения мотивированного отказа от приемки Товара.

4.4. Некомплектный Товар, признанный таковым в момент приемки Товара Заказчиком, должен быть доукомплектован или заменен Поставщиком на Товар, соответствующей условиям Контракта, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования.

4.5. Заказчик вправе отказаться от поставленного Товара в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены Поставщиком в разумный срок, а также в случае непредставления необходимых документов.

4.6. Соответствие поставленного Товара условиям Контракта определяется в ходе экспертизы, организуемой Заказчиком, в соответствии с требованием части 3 статьи 94 Закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.6.1. При проведении экспертизы Заказчик вправе запрашивать дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и/или отдельных этапов исполнения Контракта. Такой запрос должен быть направлен в пределах срока, установленного для приемки Товара. Данный запрос должен содержать срок предоставления необходимых материалов. В целях осуществления проверки поставленного Товара Заказчик вправе истребовать у Поставщика документы, подтверждающие соответствующие качественные характеристики поставленного Товара (паспорт, сертификат качества и т.п.).

4.6.2. В случае запроса дополнительных материалов, срок проведения экспертизы пролонгируется на время предоставления дополнительных материалов, но не более, чем на 5 (пять) рабочих дней с даты получения запрошенных материалов.

4.6.3. В случае, если после предоставления материалов у Заказчика будут отсутствовать замечания к поставленному Товару, то такой Товар будет считаться принятым в установленный Контрактом срок.

4.6.4. В случае, если после предоставления материалов Заказчиком будет направлен мотивированный отказ от приемки поставленного Товара, то в случае устранения недостатков, поименованных в мотивированном отказе, в установленный Заказчиком срок, Товар будет считаться поставленным без нарушения срока по Контракту.

5. Порядок поставки товара.

5.1. Поставщик осуществляет поставку Товара по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, дом 14, литера А, склад или иное место, указанное Заказчиком.

5.2 Поставка товара –по заявке заказчика с указанием наименования и количества товара с электронной почты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

5.3. Срок поставки Товара: Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика, по заявке Заказчика в течении 10 (десяти) рабочих дней, последняя поставка не позднее 13.12.2024 года. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы, транспортирование должны производиться непосредственно на склад заказчика за счет средств Поставщика.

6. Срок замены некачественного Товара:

6.1. Заказчик вправе предъявить претензии к Поставщику, связанные со скрытыми недостатками Товара по качеству, которые были умышленно скрыты Поставщиком либо которые не могли быть обнаружены при обычном способе приемки Товара, и выявлены лишь в процессе обработки, использования и хранения Товара. При соблюдении Заказчиком условий эксплуатации Товара.

6.2. Претензия по качеству Товара оформляется в письменной форме в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента обнаружения скрытых недостатков Товара.

6.3. Поставщик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения претензии за свой счет произвести устранение скрытых недостатков Товара либо по согласованию с Заказчиком заменить некачественный Товар на Товар, соответствующий требованиям Договора.

6.4. Расходы по возврату Товара, восстановлению, замене Товара, производятся силами и за счет средств Поставщика

6.5 Срок гарантии поставщика на поставляемый товар – не менее года с даты подписания документов о приемке, но не менее гарантийного срока, установленного производителем на товар.

- Посмотреть таблицу с данными

Указывается в случае, если оказание Услуг не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) на территории Российской Федерации или Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения. ↑

Не предоставляется в случае применения Поставщиком упрощенной системы налогообложения. ↑

Предоставляются в случае, если Товар подлежит обязательной сертификации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; либо, если Товар не подлежит обязательной сертификации, при наличии добровольной сертификации Товара. ↑

Предоставляются, если Товар подлежит обязательному подтверждению соответствия продукции государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам видов деятельности (работ, услуг), продукции, в случаях, установленных международными договорами Российской Федерации, международными правовыми актами, Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», другими федеральными законами. ↑