Тендер - Поставка технической соли №291797902

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ГБДОУ_№2_соль.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть02 Просмотр сведений о закупке «Поставка технической соли» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3314

Обоснование заключения контракта:

Обоснование заключения контракта: Пункт 5 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги государственным или муниципальным образовательным учреждением, государственным или муниципальным учреждением культуры, уставными целями деятельности которых являются сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, а также иным государственным или муниципальным учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее концертную деятельность, телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, клуб, библиотека, архив) на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Вид продукции: Товар

Объект закупки: Поставка технической соли

Описание объекта закупки: Поставка технической соли

Полная стоимость закупки (руб.): 8 190.00

Дата размещения закупки: 20.02.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:31

Срок завершения подачи оферт: 21.02.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:29

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями Контракта

Срок исполнения контракта: 31.12.2025

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, ул. Счастливая, 11/лит.А

Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений.

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: В соответствии с условиями Контракта

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями Контракта

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями Контракта

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями Контракта

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 2 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Счастливая, Д.11 ЛИТ.А

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Муниципальные образования Города Санкт-Петербурга (города федерального значения), Внутригородские муниципальные образования города Санкт-Петербурга (см. также▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0), муниципальный округ Княжево, УЛ Счастливая, Д.11 литер А

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4301

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Афанасьева

Имя Светлана

Отчество Владимировна

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Контракт № ЭМ\соль\25

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Санкт-Петербург _____________2025г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 компенсирующего вида Кировского района Санкт- Петербурга (ГБДОУ детский сад № 2 компенсирующего вида Кировского района Санкт-Петербурга), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Афанасьевой Светланы Владимировны, действующего на основании Устава с одной стороны, и ______________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании ________________________, с другой стороны (далее – Стороны), заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Предмет КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку технической соли для нужд Заказчика (далее - товар) для нужд Заказчика по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Счастливая, д.11, лит. А., помещение, определенное Заказчиком, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар.

1.2. Поставщик осуществляет поставку товара в строгом соответствии со спецификацией товара (Приложение № 1 к Контракту, которое является его неотъемлемой частью), определяющей количество, содержание товара и другие, предъявляемые к нему требования.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ Сторон

2.1. Права и обязанности Поставщика:

2.1.1. Своими силами и средствами осуществить поставку товара, указанного в пункте 1.1. Контракта, в сроки, предусмотренные Контрактом. Сдать товар Заказчику в состоянии, соответствующем требованиям Контракта.

2.1.2. Одновременно с поставкой товара передавать Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы. При осуществлении поставки товара Поставщик должен представить: оригиналы или в установленном порядке заверенные копии действующих сертификатов соответствия или деклараций о соответствии требованиям нормативных документов на поставляемые товары в случаях, установленных действующим законодательством РФ.

2.1.3. В случае обнаружения товара ненадлежащего качества, ассортимента и/или количества, заменить на товар надлежащего качества, ассортимента и/или количества в сроки, установленные Заказчиком, в соответствии с пунктом 2.2.1. Контракта.

2.1.4. Устранять выявленные недостатки товара в течение гарантийного срока за свой счет. В случае невозможности устранения недостатков товара Поставщик производит его замену на товар с аналогичными техническими характеристиками.

2.1.5. Передать Заказчику надлежащим образом оформленные отчётные и финансовые документы не позднее следующего рабочего дня после их составления.

2.1.6. Представлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

2.1.7. Подписать акт приёмки товара, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), направленных к Заказчикам.

2.1.8. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Поставщику в связи с исполнением обязательств по Контракту.

2.1.9. Поставщик обязан исполнять требования ч.3 ст.266.1 Бюджетного кодекса РФ, в случае запроса органов финансового контроля о предоставлении информации и документов.

2.1.10. Выполнить иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ и Контрактом.

2.1.11. Поставщик вправе требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту от Заказчика.

2.1.12. Поставщик вправе требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. В сроки и в порядке, которые предусмотрены Контрактом, с участием Поставщика осмотреть и принять товар, а при обнаружении отступлений от условий Контракта, ухудшающих результат поставки товара, или иных недостатков в результатах поставки товара немедленно заявить об этом Поставщику, установив срок для устранения недостатков.

2.2.2. Осуществлять контроль за количеством, качеством и объемом поставок товара и проверять его на соответствие требованиям Контракта, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту.

2.2.3. Сформировать и направить Поставщику акт приёмки товара, работ услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

2.2.4. Оплатить Поставщику поставленный товар, предусмотренный пунктом 1.1. Контракта, в размерах и в сроки, установленные Контрактом.

2.2.5. Заказчик вправе требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом.

2.2.6. Заказчик вправе требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.

2.2.7. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту.

2.2.8. Для проверки представленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу своими силами, а также может привлекать экспертов, экспертные организации.

2.2.9. Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты товара, не соответствующего требованиям Контракта.

2.2.10. Заказчик вправе потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты товара, не соответствующего требованиям Контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.

3. Цена контракта, порядок И СРОКИ ОПЛАТЫ

3.1. Общая цена Контракта составляет ____________________,в соответствии с приложением №1 к Контракту.

3.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

Изменение существенных условий Контракта в ходе его исполнения допускается исключительно в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-Фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

3.3. Авансирование не предусмотрено. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара на основании счета, счета–фактуры (при наличии) и товарной накладной, подписанной Сторонами, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной.

3.4. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету с лицевого счета Заказчика.

3.5. В случае нарушения Поставщиком условий Контракта Заказчик вправе осуществить оплату по Контракту путем выплаты Поставщику суммы, подлежащей оплате за поставленный товар, уменьшенной на сумму неустойки, в соответствии с пунктами 5.7, 6.12 Контракта.

3.6. Ценой Контракта учтены все расходы по поставке товара, в том числе расходы на: перевозку, доставку, погрузку и разгрузку, уплату таможенных пошлин, страхование, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

3.7. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.8. Источник финансирования внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений.

4. СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. Срок поставки товара: в течение 5 календарных дней с даты направления заявки Заказчиком. Не позднее 2-х рабочих дней до даты поставки Поставщик уведомляет Заказчика о времени поставки посредством электронной почты или факсимильной связи.

5. ПОРЯДОК И СРОК ПРИЕМКИ ПОСТАВЛЕННОГО ТОВАРА

5.1. Проверка поставленного Поставщиком товара, в части соответствия его условиям Контракта, осуществляется путем проведения экспертизы.

Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

5.2. При осуществлении Заказчиком приемки поставляемых товаров, Заказчик проверяет их на соответствие требованиям, установленным в Контракте. Выявленные отступления от условий Контракта фиксируются рекламационным актом.

5.3. Некачественный товар, признанный таковым в момент приемки товара Заказчиком, должен быть заменен Поставщиком на такой же товар в течение 3 рабочих дней с момента подписания рекламационного акта о поставке некачественного товара, подписанного Сторонами. В случае отказа Поставщика от подписи в рекламационном акте делается соответствующая отметка.

5.4. Доставка товара и его ответственное хранение осуществляются за счет средств Поставщика.

5.5. Товар считается поставленным после подписания сторонами товарной накладной. Приемка товара осуществляется в присутствии представителей Заказчика и Поставщика, имеющих право подписи актов, товарных накладных, универсальных передаточных документов.

5.6. Приемка товара, а также оформление ее результатов осуществляется в срок не более 3 рабочих дней с момента доставки и разгрузки товара Заказчику, а в случае назначения экспертизы с привлечением экспертной организации, срок приемки товара продлевается на время необходимое (затраченное) для проведения независимой экспертизы.

При получении экспертного заключения, подтверждающего факт поставки товара не надлежащего качества, расходы, связанные с возвратом и/или заменой товара, а также стоимость использованного при проведении экспертизы товара (товара потерявшего свои потребительские свойства в связи с его разборкой, проведением исследований и иных работ, связанных с проведением экспертизы), при наличии такого товара, осуществляется за счет средств Поставщика.

5.7. По завершении приёмки товара, Заказчик, при наличии зафиксированных фактов неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, направляет Поставщику уведомление с расчетом неустойки, для проведения зачета встречного однородного требования, в соответствии со статьей 410 ГК РФ.

5.8. Погрузо-разгрузочные работы производятся силами и средствами Поставщика.

5.9. Поставщик одновременно с поставкой товара предоставляет Заказчику товарную накладную, счет, счет-фактуру (при наличии).

В случае допущенных ошибок, описок указанных документах, Поставщик обязан осуществить передачу должных документов не позднее 2-х рабочих дней с даты обнаружения ошибок Заказчиком и уведомления об этом Поставщика.

6. Ответственность Сторон И ИНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных Контрактом.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф.

Размер штрафа определяется в соответствии с п.п. а) пункта 3 «Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042, и составляет 10% цены Контракта.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 1000 рублей.

6.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, (в том числе гарантийного обязательства) Поставщик выплачивает Заказчику пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик уплачивает Поставщику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

6.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик выплачивает Поставщику штраф в размере 1000 рублей.

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.11. При предъявлении Заказчиком требования об уплате неустойки, уплата неустойки (пени, штрафа) за нарушение обязательств по Контракту производится Поставщиком путем перечисления денежных средств на лицевой счет Заказчика.

6.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также при невыполнении требования Заказчика об оплате неустойки, Заказчик, в соответствии со статьями 308, 410 ГК РФ вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки, рассчитанного по завершении приемки товара.

6.13. Уплата неустойки (пени, штрафа) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

6.14. Указанная в настоящем разделе Контракта неустойка (пени, штраф) взимаются за каждое нарушение в отдельности.

6.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.16. Заказчик по своему усмотрению может взыскать убытки, понесенные от ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в полной мере сверх неустойки.

7. Качество

7.1. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества товара всем действующим стандартам, и соответствие требованиям Контракта по составу и качеству.

Качество поставляемого товара должно соответствовать действующему на момент поставки законодательству РФ.

Поставляемый товар должен быть новым.

7.2. Количество поставляемого Поставщиком товара должно строго соответствовать количеству товара, указанному в приложении № 1 к Контракту.

7.3. При осуществлении поставки товара Поставщик должен представить сертификаты соответствия либо декларации о соответствии в случаях, установленных законодательством РФ, в том числе Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

7.4. В случае обнаружения фактов отступлений от условий Контракта Заказчик вправе применить к Поставщику меры ответственности в соответствии с разделом 6 Контракта.

В том числе, Поставщик несет ответственность за:

- отсутствие при поставке сертификатов соответствия (декларации о соответствии) или заверенных соответствующим образом копий;

- за отсутствие при предъявлении сертификатов соответствия знака соответствия (в местах нанесения, указанных в сертификате);

- за отсутствие сведений о сертификате соответствия (номере, сроке его действия, органе выдавшем сертификат) в документах на товар.

7.5. Поставщик обязуется предоставлять по запросу Заказчика, а также уполномоченных государственных органов всю необходимую информацию и документы об условиях поставки, о качестве и количестве поставляемого товара.

7.6. Поставщик гарантирует, что товар, поставляемый в рамках Контракта, соответствует условиям Контракта и иным обязательным требованиям, предъявляемым к товару, не имеет недостатков, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленного товара в условиях, обычных для России.

7.7. Все поставляемые товары должны быть упакованы надлежащим образом.

Поставщик обязан передать Заказчику товар в таре и (или) упаковке, обеспечивающей сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортировки.

Упаковка товара должна исключать возможность механических повреждений поставляемого товара.

7.8. Гарантия качества на поставляемый товар - не менее 12 месяцев со дня поставки товара.

Заказчик извещает Поставщика об обнаружении в поставленном товаре дефектов путем передачи письменного извещения по электронной почте или посредством факсимильной связи.

Устранение недостатков, дефектов, в течение гарантийного срока осуществляется за счет средств Поставщика, в срок, указанный Заказчиком.

8. Срок ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

8.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами, подлежит обязательной регистрации в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее «31» декабря 2025 года, а в части взаиморасчетов, до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

8.2. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств и от ответственности за их нарушения.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиками.

9.3. Контракт расторгается на основании:

- письменного соглашения Сторон;

- вынесенного в установленном порядке решения судебного органа;

- одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта;

- в иных случаях, предусмотренных Контрактом и действующим законодательством РФ.

9.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с пунктом 2 статьи 407 ГК РФ, статьёй 450.1 ГК РФ и статьей 523 ГК РФ и потребовать возмещения фактически понесенного ущерба в случае следующих существенных нарушений Поставщиком условий Контракта:

- в случае нарушения Поставщиком сроков поставки более чем на 7 дней;

- в случае поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- в случае нарушения условий Контракта по качеству товара, изложенных в разделе 7 Контракта;

- в случае установления факта проведения ликвидации Поставщика или проведения в отношении него процедуры банкротства;

- в случае если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам и сборам, и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

9.5. Сторона, принявшая решение в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта, руководствуется требованиями действующего законодательства РФ.

9.6. В случае расторжения Контракта по решению суда, в связи с существенными нарушениями Контракта, а также в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта в случае существенных нарушений Поставщиком условий Контракта, Заказчик в установленном порядке направляет сведения о Поставщике в Реестр недобросовестных поставщиков.

9.7. В случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ при уменьшении получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведённых в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, Стороны вправе изменить размер и (или) срок оплаты и (или) объём товаров, работ, услуг.

10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения Контракта, были урегулированы путем переговоров.

10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменений законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

11.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.

11.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении.

11.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 11.1 Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

12. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

13. Прочие условия

13.1. Настоящий Контракт заключен в форме электронного документа и подписан сторонами с применением электронных подписей уполномоченных лиц Сторон Контракта.

13.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

13.3. По вопросам, не предусмотренным Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

Приложения к Контракту являются неотъемлемой частью Контракта:

Приложение № 1 – Спецификация товара.

15. Адреса и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Контракту № ЭМ\СОЛЬ\25.

от _____________2025 г.

Спецификация Товара

- Посмотреть таблицу с данными

Цена Контракта составляет _________________________________ в том числе НДС\НДС не облагается

- Посмотреть таблицу с данными