Тендер - Поставка товара-моющие средства №295402287

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Протокол_рассмотрения_заявок_запроса_цен_(системный).docx

ТЗ_хоз_(2) - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_3_-_Обоснование_нмцк_ОГБУЗ_Ракитянская_ЦРБ_(2)

Приложение 3

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Наименование закупки: Поставка товара – моющие средства

- Посмотреть таблицу с данными

Метод обоснования НМЦК: для расчета (определения) Н(М)ЦК применен метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) с использованием общедоступной информации о рыночных ценах на товары (услуги, работы) информации о ценах на товары (услуги, работы), полученной в том числе и по запросу заказчика у поставщиков (исполнителей, подрядчиков) осуществляющих поставки (оказание, выполнение) идентичных (однородных) товаров (услуг, работ) (коммерческие и ценовые предложения).

В результате исследования рынка, проведенного по инициативе Заказчика, начальная (максимальная) цена контракта установлена по минимальной цене и составляет: 36497(тридцать шесть тысяч четыреста девяноста семь) рублей 40копеек.

- Посмотреть таблицу с данными

Документ подписан в составе заявки на закупку в РИСБО Главный врач ОГБУЗ "Ракитянская ЦРБ" Стефанова М.С.

проект_Договор_(3) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

(Проект) ДОГОВОР №

Поставка товара - трубка удлинительная для компьютерного томографа.

п. Ракитное «____» ________ 2025 г

___________, с одной стороны и Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ракитянская ЦРБ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Стефановой Марины Сергеевны., действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а индивидуально – «Сторона», , в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку лекарственного препарата: контраст для боллюсных исследований (далее - Товар) по наименованию, в количестве, с характеристиками и по ценам, установленным в спецификации (приложение № 1), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар на условиях, установленных настоящим Договором.

Общие положения Договора
2.1. Основные определения, используемые в Договоре:
2.1.1. Отчетная документация - документы Поставщика, подтверждающие поставку и передачу Товара Заказчику, включая товарные (транспортные) накладные, документ, подтверждающий страну происхождения Товара (при его наличии) и иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ.
2.2. Требования к Товару:
2.2.1. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Договором.
2.2.2. Товар должен быть поставлен в ассортименте (по наименованию), в количестве (объеме) и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. Товар передается с необходимыми принадлежностями к нему, которыми, в т.ч. могут быть, копии сертификата и лицензии, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на Товар и т.п.
2.2.3. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.
2.2.4. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в Спецификации (Приложение № 1). Если производителем (производителями) Товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим Договором, то Товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту Товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче Товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его оплаты, а если Товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Если Товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил Товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.
2.2.5. Риск случайного повреждения товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.
2.3. Гарантии Поставщика:
2.3.1. При исполнении обязательств по настоящему Договору Поставщик обязуется не нарушать имущественные и неимущественные права Заказчика и других лиц.
2.3.2. Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.
2.3.3. Требования к гарантийному сроку предлагаемого для поставки товара: товар поставляется с остаточным сроком годности не менее года на момент поставки.
2.3.4. Товар, не соответствующий требованиям настоящего Договора, в том числе недоброкачественный (бракованный) подлежит замене. Замена Товара осуществляется Поставщиком без изменения цены единичной расценки Товара за свой счет и своими силами в течение суток со дня получения соответствующего уведомления Заказчика.

Цена договора и порядок расчетов
3.1. Поставляемый Товар оплачивается по ценам, установленным в рублях Российской Федерации.
3.2 Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
3.3. Цена Договора составляет_____________________________________________________
3.4. Источник финансирования:
3.5. Оплата Договора осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика после поставки Товара, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приема-передачи товара.
3.6. Оплата производится только за фактически поставленный Товар.
3.7. Некачественный Товар и (или) недопоставленный Товар Заказчиком не оплачивается.

Условия и срок поставки, порядок приемки товара
4.1. Поставка Товара и передача отчетной документации осуществляются в следующем порядке:
4.1.2. Поставщик осуществляет своими силами и средствами поставку и выгрузку Товара Заказчику, расположенному по адресу: Белгородская область, п.Ракитное, ул.Пролетарская,81
4.1.3 Срок поставки: в течение 14 дней с момента заключения Договора. По согласованию с заказчиком возможна досрочная поставка товара.
4.1.4. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком за свой счет.
4.2. Приемка Товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и с Инструкциями №П-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР), №П-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР).
4.3. При поставке Товара Поставщик вместе с Товаром обязан передать Заказчику оригиналы товарных (транспортных) накладных с обязательной ссылкой на номер Договора, счетов-фактур и иных документов в соответствии с п. 2.2.2 Договора, подтверждающих качество Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. По факту приемки Товара, при отсутствии претензий относительно качества, количества и других характеристик товара, стороны подписывают товарную накладную.
4.5. В случае обнаружения при приемке Товара дефектов (недостатков), недопоставки или иных несоответствий в поставленном Товаре условиям настоящего Договора, стороны оформляют акт об установлении расхождений в количестве, качестве Товара, иных условиях Договора и в тот же день такой акт направляется (передается) Поставщику.
4.6. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного, не соответствующего Спецификации или несвоевременно поставленного Товара, несет Поставщик.
4.7. Датой исполнения Поставщиком обязательств по Договору считается дата подписания сторонами товарной накладной.
4.8. В случае нарушения срока поставки Заказчик имеет право не принимать просроченный к поставке Товар.

Права и обязанности Заказчика
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки Товара, соответствующего качеству, количеству, срокам его поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим Договором.
5.1.2. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены, оформленных ненадлежащим образом, отчетных документов и иной документации, подтверждающих поставку Товара.
5.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком отчетных документов.
5.1.4. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки и (или) участвующих в приемке Товара по количеству и качеству.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках Товара, обнаруженных в ходе его поставки, приемки и эксплуатации.
5.2.2. Обеспечивать своевременную оплату Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.2.3. Обеспечивать своевременную приемку исполнения обязательств Поставщика по выполненным им обязательствам.

Права и обязанности Поставщика
6.1. Поставщик вправе:
6.1.2. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с условиями Договора.
6.2. Поставщик обязан:
6.2.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товары в соответствии с условиями Договора.
6.2.3. Предоставить Заказчику одновременно с поставкой Товара документы, подтверждающие надлежащее качество и безопасность товаров, в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2.4. Осуществить погрузо-разгрузочные работы и складирование Товара;
6.2.5. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.
6.2.6. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.

Срок действия, расторжение Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему договору. Истечение срока действия Договора не освобождает стороны от исполнения обязательств по Договору.
7.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
7.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
7.4. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
7.5. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
7.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре.
7.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
7.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
7.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.
7.10. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
7.11. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Договоре, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
7.12. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
7.13. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.
7.14. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
7.15. Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Договору невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Договора.

Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Свидетельство, выданное соответствующим компетентной организацией или государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения Договора товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
8.2. Сторона, для которой исполнение обязательства оказалось невозможным по указанным выше причинам, обязана немедленно известить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств.

Порядок рассмотрения споров
9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров является для Сторон обязательным.
9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.
9.3. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Белгородской области.

Ответственность сторон
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
10.2. Ответственность Поставщика:
10.2.1. В случае нарушения срока поставки товара Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 1% от цены договора, за каждый день просрочки исполнения обязательства.
10.2.2. В случае несоответствия Товара количеству, предусмотренному настоящим договором, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 1% от стоимости недопоставленного товара, за каждый день с момента недопоставки до момента исполнения обязательств.
10.2.3.В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 1% от стоимости товара, ненадлежащего качества, за каждый день, с момента уведомления Поставщика до момента устранения недостатков товара (замены либо устранения дефектов (недостатков).
10.2.4. В случае невыполнения (отказа от исполнения) обязательств, предусмотренных договором, Поставщик уплачивает штраф в размере 5% от цены договора в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения от Заказчика требования об уплате штрафа.
10.2.5. Поставщик оплачивает Заказчику неустойку в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения от Заказчика требования об уплате неустойки. В случае неоплаты Поставщиком в указанный пятидневный срок неустойки, Заказчик вправе уменьшить сумму оплаты за товар на сумму неоплаченной по требованию Заказчика неустойки.
10.2.6. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности, не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Прочие условия

11.1. Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга об изменении реквизитов и (или) других условий, предусмотренных настоящим Договором в письменной форме.

11.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору №______

от ___ ________ 2025г

Спецификация

Требования к гарантийному сроку предлагаемого для поставки товара: товар поставляется с остаточным сроком годности не менее года на момент поставки.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору №____

от ____ _________ 2024 г.

ФОРМА

АКТ

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ

Белгородская область,

«_____»_______________ 2025г.

, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующей на основании Устава, с одной стороны, и_________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________, действующей на основании_________________ с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с договором № _____________от «____» ___________ 20__ года Поставщик осуществил поставку, а Заказчик осуществил приемку следующего товара: - Посмотреть таблицу с данными

Приемка осуществлялась уполномоченным представителем Заказчика и/или приемочной комиссией с оформлением Акта приема товара.

Качество товара соответствует (не соответствует) требованиям Договора________№ ______от «____»___________ 20__ года.

Недостатки товара не выявлены (выявлены).

Обязательства по поставке товара в соответствии с требованиями Договора должны быть выполнены в срок ______________, фактически выполнены ___________________.

Поставщик выполнил (не выполнил) обязательства по поставке товара в соответствии с требованиями Договор № ______________ от «______»_________20___ года.

Подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК

Дата публикации: 07.04.2025

Номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование закупки: Поставка товара-моющие средства

Наименование предмета договора: Поставка товара-моющие средства

Сведения о соответствии заявок требованиям:

- Посмотреть таблицу с данными