Тендер - Поставка товара (семена, грунт, средства защиты от насекомых и грызунов) №294997713

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Протокол.docx

Составление протокола закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по пп.2 п.372 не предусмотрено Положением о закупке товаров, работ, услуг ГБСУСО КО «Дом социального ухода «Солнечный ветер»

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Северо-Западный федеральный округ, Калининградская облМесто поставки (адрес):238753, Калининградская область, г. Советск, ул. Кутузова 6А
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 28.03.2025 по 28.03.2025Место предоставления документации:не предусмотреноПорядок предоставления документации:не предусмотреноОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Извещение_о_закупке_у_едпоставщика ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Калининградской области «Дом социального ухода «Солнечный ветер»

238753, Калининградская область, г. Советск, ул. Кутузова, 6 «А», тел./факс▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5203, ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Извещение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

«28» марта 2025 года

- Посмотреть таблицу с данными

Приложения:

Проект договора (Приложение №1)

Приложение № 2 «Проект договора»

ПРОЕКТ

Договор № _____

на поставка товара (семена, грунт, средства защиты от насекомых и грызунов)

г. Советск «__» _________ 2025 года

ГБСУСО КО «Дом социального ухода «Солнечный ветер», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора С.Н. Жировой, действующего на основании Устава, руководствуясь пп.2 п.372 Положения о закупке товаров, работ ГБСУСО КО «Дом социального ухода «Солнечный ветер», с одной стороны,

и ________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ______________., действующей на основании _______________, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик, в срок, установленный Договором, обязуется поставить Заказчику товар (семена, грунт, средства защиты от насекомых и грызунов) (далее – «Товар») в порядке и на условиях настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить Поставщику определенную настоящим Договором цену.

1.2. Наименование, количество, ассортимент и цена Товара указаны в Техническом задании (приложение №1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора).

1.3. Поставщик гарантирует Заказчику, что является собственником Товара, Товар является свободным от любых прав третьих лиц, под запретом и арестом не состоит, предметом спора не является, разрешен для свободного обращения и применения на территории Российской Федерации.

1.4. Товар поставляется Заказчику в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения Договора.

1.5. Поставка и выгрузка Товара на склад Заказчика по адресу, указанному в п. 4.1. Договора, осуществляется силами Поставщика и входит в Цену Договора.

1.6. В рамках настоящего Договора под одной партией Товара Стороны принимают Товар, поставленный по одной товарно-транспортной накладной или товарной накладной. Доставка Товара должна осуществляться специализированным транспортом, оборудованным в соответствии с гигиеническими требованиями к транспортированию данного вида Товара.

1.7. Качество и упаковка Товара, условия транспортировки Товара, должны соответствовать установленным для такого Товара нормативным требованиям законодательства и изготовителя. Поставщик обеспечивает упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки.

1.8. При исполнении Договора по согласованию Сторон допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками Товара, указанными в Договоре. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр Договоров, заключенных Заказчиком.

Основание и источники финансирования: средства бюджетных учреждений (внебюджетные источники финансирования).

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сто семьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят три) рубля 00 копеек, НДС не облагается.

Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. При этом Стороны определили, что твердой ценой Договора является сумма фактически поставленного Товара с учетом всех предусмотренных Договором затрат, подтвержденная товарной накладной.

Цена Договора включает в себя стоимость Товара, все затраты, связанные с осуществлением поставки Товара, включая, но не ограничиваясь расходами на изготовление или приобретение Товара, тару, упаковку, маркировку, погрузо-разгрузочные/такелажные работы, транспортировку Товара в место поставки, указанное в п.4.1. Договора, уплату налогов, сборов и пошлин при перевозках, страховании и таможенном оформлении, страховые взносы, и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, условиями Договора и приложений к нему, а также иные расходы, которые прямо не установлены Договором, но необходимы для исполнения обязательств Поставщиком.

В соответствии с действующим законодательством, возможно уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.2. Расчеты по Договору осуществляются в безналичной форме.

2.3. Заказчик оплачивает твердую цену Договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной, а также акта приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) на основании надлежаще оформленных счёта, счёта-фактуры (при наличии). Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

2.4. Заказчик вправе при окончательном расчете с Поставщиком в бесспорном порядке произвести удержание (зачет) суммы имущественных санкций, рассчитанных и подлежащих оплате Поставщиком в соответствии с условиями Договора, путем уменьшения суммы окончательного расчета на сумму имущественных санкций.

2.5. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренных Договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий исполнения Договора.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик вправе:

3.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

3.1.2. Запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору.

3.1.3. Проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Договору.

3.1.4. Осуществлять контроль соответствия качества поставляемого Товара, сроков поставки Товара требованиям Договора;

3.1.5. Требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора.

3.1.6. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Договора, требованиям Технического задания (Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора).

3.1.7. Привлекать экспертов для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Договором.

3.1.8. Пересмотреть условия и порядок оплаты по настоящему Договору в случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации и/или локальные документы Заказчика.

3.1.9. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Проверить количество и качество поставленного Товара, и при условии его соответствия требованиям Договора, Технического задания (Приложение № 1 к Договору, являющееся его неотъемлемой частью), принять поставленный Товар в срок, указанный в п. 4.1 Договора.

3.2.2. Подписать товарную накладную на поставленный Товар, при условии его соответствия требованиям Договора, Технического задания (Приложение № 1 к Договору, являющееся его неотъемлемой частью).

3.2.3. Своевременно произвести оплату в порядке и на условиях настоящего Договора.

3.2.4.По итогам приемки товара оформить Акт приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

3.3. Поставщик вправе:

3.3.1. Требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Договору.

3.3.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара при условии поставки Товара в соответствия с условиями Договора и требованиям Технического задания (Приложение № 1 к Договору, являющееся его неотъемлемой частью).

3.4. Поставщик обязан:

3.4.1. Поставить Заказчику Товар в соответствии с условиями Договора и требованиями Технического задания (Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора).

3.4.2. Одновременно с поставкой Товара передать Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, в том числе:

- копию свидетельства/ декларации о соответствии товара, свидетельства о государственной регистрации товара (при наличии);

- товарные накладные, счета /счета-фактуры (при наличии) на оплату Товара.

3.4.3. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора.

3.4.4. Своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при поставке Товара.

3.4.5. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 4.4 Договора, устранить причины несоответствия Товара (либо его части) условиям настоящего Договора и передать Заказчику надлежащий Товар в согласованные с Заказчиком сроки.

3.4.6. Своими силами и за свой счет вывезти Товар ненадлежащего качества в срок не более 5 (пяти) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика.

3.4.7.Подписать акт приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) с обязательным участием представителя Поставщика или представителя незаинтересованной организации.

4. Порядок приемки-передачи товара. Качество, упаковка и маркировка

4.1. Поставщик за 1 (один) день до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени доставки Товара по адресу поставки.

Приемка-передача Товара осуществляется на складе Заказчика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Калининградская область, г. Советск, ул. Кутузова, 6А, ГБСУСО КО «Дом социального ухода «Солнечный ветер» в течении одного рабочего дня с даты поставки Товара, с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчас. местного времени.

4.2. Приемка Товара, предусмотренного к поставке Договором, осуществляется Заказчиком, по количеству, комплектности и качеству. При соответствии поставленного Товара требованиям Договора и Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью) и отсутствии претензий, Заказчик подписывает товарную накладную и иные документы на Товар, предусмотренные законодательством РФ и Договором.

4.3. При приемке Товара Заказчик/ответственное лицо Заказчика осуществляет визуальный осмотр Товара, проверяет ассортимент, комплектность и количество Товара согласно условиям Договора и товаросопроводительным документам, целостность упаковки Товара, срок годности Товара согласно данным на упаковке, наличие документов, предусмотренных п. 4.2 Договора. Без сопроводительных документов, указанных в п.3.4.2 Договора, приемка Товара Заказчиком/ответственным лицом Заказчика не осуществляется.

По итогам приемки товара Заказчик/ответственное лицо Заказчика оформляет Акт приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть). Акт формируется на основании данных документов, предоставленных Поставщиком и подтверждающих поставку товара. Акт оформляется в присутствии и с обязательным участием представителя Поставщика или представителя незаинтересованной организации. Оформление документов о приемке осуществляется в порядке и на условиях которые определены в приказе Минфина от 15.04.2021г. № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению» и учетной политике по бухгалтерскому учету учреждения. Копию электронного акта приемки, сформированную на бумажном носителе, Заказчик передает на подписание собственноручно представителю Поставщика или представителю незаинтересованной организации.

4.4. При обнаружении несоответствия качества, комплектности, маркировки поступившего Товара, тары или упаковки требованиям стандартов, технических условий, либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих качество Товара, Заказчик приостанавливает дальнейшую приемку Товара и составляет акт, в котором указывает количество осмотренного Товара и характер выявленных при приемке дефектов.

4.5. О выявленных недостатках Товара Заказчик письменно уведомляет Поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней с даты выявления. Допускается извещение Поставщика по электронной почте, посредством факсимильной связи. Уполномоченный представитель Поставщика обязан прибыть к Заказчику в течение 24 часов с момента получения извещения для осмотра Товара и составления двухстороннего акта. В случае неявки представителя Поставщика в установленный срок и/или отказе Поставщика от подписания акта Заказчик составляет акт в одностороннем порядке с указанием отказа Поставщика от его подписания и направляет его Поставщику. Составленный в указанном порядке акт будет иметь доказательственное значение и полную юридическую силу.

4.6. При всех случаях сроки замены некачественного Товара не могут превышать 1 (одного) календарного дня с даты подписания акта, указанного в п. 4.5. Договора.

Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного, не соответствующего требованиям Договора и технического задания (приложение № 1 к Договору, являющееся его неотъемлемой частью) по ассортименту и количеству Товара несет Поставщик.

4.7. Датой приемки Товара считается дата подписания Заказчиком/ответственным лицом Заказчика товарной накладной на поставленный Товар, а также акта приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

4.8. Переход рисков случайной гибели и/или случайного повреждения Товара с Поставщика на Заказчика происходит с даты подписания Сторонами товарной накладной на поставленный Товар.

4.9. Принятие Заказчиком Товара без проверки и/или без замечаний не свидетельствует об отсутствии недостатков Товара и не лишает Заказчика права впоследствии ссылаться на то, что Товар поставлен с недостатками, а также заявлять требования, связанные с устранением выявленных недостатков. Заказчик, обнаруживший после приемки Товара недостатки, обязан известить об этом Поставщика в разумный срок после их обнаружения. Не уведомление/ненадлежащее уведомление Поставщика о недостатках Товара не лишает Заказчика права ссылаться на то, что Товар поставлен с недостатками или с отступлениями от Договора, а также заявлять требования, связанные с устранением недостатков Товара.

4.10. Упаковка и маркировка Товара должна соответствовать требованиям ГОСТов, иностранного производителя – международным стандартам упаковки.

4.11. Маркировка Товара должна содержать наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.

4.12. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

4.13. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к месту поставки Товара.

4.14. Качество Товара по настоящему Договору должно соответствовать требованиям Заказчика, изложенным в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью) на поставку Товара.

4.15. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Заказчика.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки выполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего выполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе направить требование (претензию) об уплате неустойки в виде пени и/или штрафа.

5.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1 000,00 рублей за каждый факт неисполнения/ ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором.

5.4. Заказчик вправе при окончательном расчете вычесть неустойку, предусмотренную настоящим разделом, путем уменьшения суммы окончательного расчета на сумму неустойки, рассчитанной в соответствии с пунктом 5.3 Договора.

5.5. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению и исправлению недостатков (в том числе по гарантийным обязательствам), Заказчик вправе привлекать для этих целей третьих лиц и взыскать вызванные этим убытки с Поставщика.

5.6. В случае если Заказчик будет подвергнут наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком по настоящему Договору, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативных актов (нормативно-технических и иных документов), требования которых Поставщик обязан соблюдать в ходе реализации настоящего Договора, Поставщик обязуется в полном объёме возместить Заказчику убытки, возникшие вследствие привлечения к административной ответственности.

5.7. Отсутствие письменных возражений по направленной Заказчиком в адрес Поставщика претензии (требованию, предписанию, распоряжению или иному документу, фиксирующему выявленные в ходе исполнения Договора недостатки, нарушения), означает, что указанные нарушения признаны Поставщиком в полном объеме.

5.8. Поставщик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора за действия субпоставщиков, которых он привлек к исполнению своих обязанностей по Договору.

5.9. Имущественные санкции уплачиваются Поставщиком посредством перечисления взыскиваемых сумм на расчетный счёт Заказчика с представлением Заказчику соответствующего подтверждения (копии платежного поручения) об уплате штрафных санкций.

5.10. Поставщик несет самостоятельную гражданско-правовую, административную и иную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиняемый им неисполнением, а также ненадлежащим исполнением условий Договора, а также ущерб, причиненный по вине Поставщика и его работников.

5.11. Поставщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за предоставление недостоверных сведений в документах, представляемых в качестве обеспечения исполнения Договора.

5.12. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.13. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 1 000,00 (одна тысяча рублей 00 копеек) за каждый факт ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором.

5.14. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.15. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств по Договору.

5.16. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, обязуется возместить другой Стороне причиненные таким нарушением убытки сверх неустойки.

6. Срок действия, изменение, расторжение договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 30.04.2025 г.

6.2. Любые изменения и дополнения к Договору, не противоречащие действующему законодательству и законным интересам Сторон, имеют силу только в том случае, если они оформлены дополнительными соглашениями в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

6.3. Расторжение Договора допускается:

6.3.1. По соглашению сторон.

6.3.2. По решению суда.

6.3.3. В случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

6.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

6.5. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

6.6. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

6.7. При расторжении Договора по любым основаниям Стороны обязаны произвести взаиморасчеты по обязательствам, исполненным ими к моменту расторжения настоящего Договора.

6.8. В случае если Заказчик реализовал своё право на односторонний отказ от исполнения Договора, предусмотренный пунктом 6.4 настоящего Договора, то Договор считается прекращённым с даты, определённой Заказчиком в соответствующем уведомлении.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием стихийных бедствий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

Инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам не относятся.

7.2. Сторона, для которой возникли (прекратились) обстоятельства невозможности исполнения обязательств по Договору, обязана немедленно письменно уведомить другую Сторону о наступлении (прекращении) обстоятельств непреодолимой силы и их влиянии на исполнение обязательств по Договору, приложив к уведомлению документ, подтверждающий приведенные обстоятельства.

Документ, выданный органом государственной власти, копия нормативного правого акта, являются подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3. Срок исполнения обстоятельств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.4. Если приведенные обстоятельства будут продолжаться более 2 (двух) месяцев, любая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения Договора, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков.

8. Разрешение споров

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешить в досудебном (претензионном) порядке.

8.2. Сторона, право которой нарушено, до обращения в арбитражный суд обязана предъявить другой Стороне претензию с изложением своих требований.

Претензия направляется по электронной почте и одновременно высылается по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Датой получения претензии считается день ее передачи по электронной почте. Срок для ответа на претензию устанавливается 10 календарных дней со дня ее получения.

Ответ на претензию направляется по электронной почте и одновременно высылается по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае, если в указанный в претензии срок, претензионные требования не будут удовлетворены (полностью или частично), Сторона, правой которой нарушено, вправе обратиться с исковым заявлением в арбитражный суд.

8.3. Споры Сторон, не урегулированные в претензионном порядке, разрешаются в Арбитражном суде Калининградской области.

9. Антикоррупционная оговорка

9.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

9.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений, указанных в пунктах 9.1, 9.2, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

9.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений, указанных в пунктах 9.1, 9.2 контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

9.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пунктах 9.1-9.4 действий и/или неполучения другой Стороной в установленный пунктом 9.3 срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с настоящим пунктом, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

10. Заключительные положения

10.1. При исполнении Договора не допускается замена Поставщика за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.2. В случае замены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.

10.3. Стороны обязаны в течение 2 (двух) рабочих дней письменно уведомлять друг друга об изменениях в банковских и почтовых реквизитах, указанных в Договоре. Действия Сторон, направленные на исполнение Договора, совершенные по реквизитам, указанным в Договоре, до получения письменного уведомления об их изменении считаются надлежащим исполнением условий Договора.

10.4. Уведомления и сообщения по исполнению условий Договора направляются Сторонами посредством электронной почты с последующим направлением заказных писем с уведомлением о вручении или доставляются нарочным по юридическим и (или) почтовым адресам Сторон с получением под расписку должностными лицами Сторон (с проставлением штампа организации, входящего номера корреспонденции, даты получения корреспонденции).

10.5. Вся корреспонденция, уведомления, прочее исполнение считаются надлежаще отправленными только в случае направления их по адресам и реквизитам, указанным в разделе 11 настоящего Договора. В случае изменения адресов и реквизитов Стороны обязаны своевременно известить друг друга о новых адресах и реквизитах с последующим внесением таких изменений в настоящий Договор.

10.6.Ответственными лицами за исполнение настоящего Договора являются:

- со Стороны Заказчика – начальник отдела материально-технического снабжения Г.Г. Сапожников, телефон 8(40▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- со Стороны Поставщика –

10.7. Договор составлен в электронном виде и подписан электронно-цифровыми подписями Сторон. Стороны вправе изготовить копии настоящего Договора на бумажном носителе.

10.8. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

- Приложение № 1 – Техническое задание

11. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

№ __от «___» ___ 2025 года

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сто семьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят три) рубля 00 копеек, НДС не облагается.

- Посмотреть таблицу с данными