Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ
| Описание тендера: | Поставка товара (Средство дезинфицирующие) |
| Сумма контракта: | 60 900,00 Руб. Получить финансовую помощь |
| Начало показа: | 05.03.2025 |
| Окончание: | 07.03.2025 16:30:00 |
| Тендер №: | 292989840 |
| Тип: | Малая закупка Тендерная аналитика |
| Закон | 44-ФЗ |
| Отрасль: | Химия / Бытовая химия |
| ОКПД2: |
|
| Регион: | Центральный ФО / Воронежская область |
| Регион поставки: | Центральный ФО / Воронежская область |
| Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Лот 1
Предмет контракта: Поставка товара (Средство дезинфицирующие)
Цена контракта: 60 900,00 RUB
| № | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Средство дезинфицирующие ДЕЗСТАР (салфетки 15*17 см в банке №100) | 20100 | 670 | 30 | УПАК |
| 2 | Средство дезинфицирующие ЧИСТАР (салфетки 15*17 см в банке №120) | 40800 | 1360 | 30 | УПАК |
Задать вопрос по тендеру:
Документация
| Дез средства ИМЗ.doc | 21 КБ | 05.03.25 15:16 | Действующая |
Оглавление
КОНТРАКТ № ____________________
поставка дезинфицирующих средств для БУЗ ВО «ВССМП»
г. Воронеж «___» _____________ 2025 г.
Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области «Воронежская станция скорой медицинской помощи» (БУЗ «ВССМП»), в лице главного врача Рожкова Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны, в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ, заключили настоящий Контракт (ИКЗ ___________________________) (далее – Контракт) о нижеследующем:
1.1. ПОСТАВЩИК обязуется поставить в бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области «Воронежская станция скорой медицинской помощи» средства дезинфицирующие (далее - Товар) в количестве и ассортименте, в сроки в соответствии с настоящим Контрактом:
- Посмотреть таблицу с данными1.2. ЗАКАЗЧИК обеспечивает оплату Товаров в установленных настоящим Контрактом порядке, форме и размере за счет средств:
Источник финансирования: средства ОМС – _________ рублей _______ копеек.
КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 341
2.1. Цена Контракта составляет ________руб. __ коп. (_______________________________), НДС/НДС не облагается.
2.2. Цена Контракта включает общую стоимость всех товаров, упаковки, погрузочно-разгрузочных работ, транспортные расходы, расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, таможенному оформлению и страхованию, уплате налогов и иных обязательных платежей, оплачиваемых ЗАКАЗЧИКОМ ПОСТАВЩИКУ за полное выполнение ПОСТАВЩИКОМ своих обязательств по поставке Товаров.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных п.2.4., 2.5. настоящего Контракта.
2.4. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества Товаров и иных условий исполнения Контракта.
2.5. Стороны в полном объеме признают юридическую силу переписки, осуществленную по средствам электронной почты между адресами ЗАКАЗЧИКА (e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (для заявок)) и ПОСТАВЩИКА (e-mail: _____________).
3.1. Товар поставляется в бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области «Воронежская станция скорой медицинской помощи» по адресу г. Воронеж, пр-т Патриотов, д. 23д в течение 3 (трех) дней с даты заключения контракта, единовременно (одной партией) с 8-30 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо 16-00.
3.2. В рамках настоящего Контракта Заказчик осуществляет оплату по факту поставки товара Поставщиком в полном объеме, указанном в п.1.1 к настоящему Контракту.
3.3. Оплата товара осуществляется Заказчиком по факту поставки товара, путем перечисления денежных средств через казначейскую систему на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней после предоставления Поставщиком необходимых надлежаще оформленных финансовых документов, подтверждающих исполнение Контрактных обязательств.
3.4. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки товара оплата поставленного товара будет производиться путем выплаты Поставщику суммы Контракта, уменьшенной на сумму неустойки. Сумма удержанной неустойки будет перечислена на внереализационные доходы учреждения.
3.5. В случае изменения расчетного счета ПОСТАВЩИК обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом ЗАКАЗЧИКУ с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением ЗАКАЗЧИКОМ денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет ПОСТАВЩИКА, несет ПОСТАВЩИК.
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Известить Заказчика о точном времени и дате поставки по факсимильной связи.
4.1.2. Передать товар Заказчику в соответствии с условиями настоящего Контракта.
4.1.3. Поставить товары собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.
4.1.4. В день передачи товара передать заказчику оригиналы документов, товарно-транспортных накладных и счетов-фактур (счетов), или универсального передаточного документа (предусматривающий отгрузку и получение товара), а так же документы, подтверждающие страну происхождения товара и иные документы, обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также Акты приема-передачи товара по количеству мест (упаковок, ящиков, контейнеров), подписанные Поставщиком.
4.1.5. Участвовать в приеме-передаче товара в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта.
4.1.6. Устранять недостатки товара и некомплектность, в течение 5 (пяти) дней с момента заявления о них Заказчика. Расходы, связанные с устранением недостатков товара и некомплектности, несет Поставщик.
4.1.7. По требованию Заказчика заменить товар на товар, соответствующий по качествам условиям настоящего Контракта, либо вернуть все денежные средства, полученные в счет оплаты товара, в течение 5 рабочих дней с даты получения соответствующего требования заказчика и забрать товар при обнаружении недостатков и невозможности их устранения на месте.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Оплатить товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.1. До момента приемки товара Заказчик производит экспертизу товара, в части соответствия товара условиям Контракта.
5.2. Приемка товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:
- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству" № П-7 от 25.04.1966;
- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству" № П-6 от 15.06.1965.
Вскрытие упаковок и приемка по количеству, качеству и комплектности производится при обязательном присутствии уполномоченного представителя Поставщика в согласованные с Заказчиком и Поставщиком сроки.
5.3. Приемка товара осуществляется в течение одного рабочего дня с момента поставки. По факту приемки товара составляется акт приема-передачи товара по количеству мест (упаковок, ящиков, контейнеров), подписываемый уполномоченными на это лицами и скрепленный печатями Заказчика и Поставщика.
5.4. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя.
5.5. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
5.6. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту поставки.
5.7. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара по настоящему Контракту считается дата подписания акта приема-передачи товара.
5.8. Право собственности на товар переходит Заказчику с момента подписания акта приема-передачи товара.
6.1. Товар должен быть сертифицирован на соответствие требованиям, действующим на территории России. Копии сертификатов предоставляются при поставке товара.
6.2. Товар должен быть новым, в неповрежденной упаковке, не бывшим в употреблении, не после ремонта. Товар должен быть упакован в тару (упаковку), обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении.
6.3. Упаковка товара должна быть промаркирована в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения и перевозки товара до его передачи Заказчику. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям соответствующих стандартов и технических условий.
6.4. На поставляемый товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара.
6.5. Гарантийный срок на момент поставки товара составляет не менее 12 месяцев.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
7.4. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны подписывают соглашение о расторжении Контракта без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Контракта.
Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).
8.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.
В размере 10% от цены Контракта, определенной в п. 2.1. настоящего Контракта, что составляет: _______________________________________
8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке: 1000 руб. 00 коп.
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
8.5. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.6. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 1000 руб. 00 коп.
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
8.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.10. Расторжение Контракта возможно по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
8.11. Заказчик вправе потребовать расторжения либо принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в случаях существенного нарушения исполнения Контракта Поставщиком, в том числе:
- нарушения Поставщиком срока поставки товаров (партии товаров) более чем на 5 календарных дня;
- поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в согласованный сторонами срок;
- непредставление документации на товар, требуемой согласно условиям настоящего Контракта.
8.12. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Воронежской области.
8.13. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается Контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.14. ЗАКАЗЧИК вправе потребовать расторжения или принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего КОНТРАКТА в случаях существенного нарушения исполнения КОНТРАКТА ПОСТАВЩИКОМ, в том числе:
- нарушения ПОСТАВЩИКОМ срока поставки товаров (партии товаров) более чем на 10 календарных дня;
- поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в согласованный сторонами срок
- непредставление документации на товар, требуемой согласно условиям настоящего КОНТРАКТА.
9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.
9.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Воронежской области.
10.1. Настоящий Контракт действует с даты заключения его сторонами и действует по «31» декабря 2025 г. Окончание срока действия Контракта не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются в письменной форме дополнительными соглашениями Сторон, сведения о которых подлежат внесению в единый реестр государственных и муниципальных контрактов.
10.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом, настоящим Контрактом или самим уведомлением.
10.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
- Посмотреть таблицу с данными
Похожие тендеры
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Электронный аукцион
#293006331 |
368 575
Обеспечение контракта:
5% |
4 дня
05.03.2025 17.03.2025 |
|
|
Запрос цен
#293378455 |
4 дня
10.03.2025 17.03.2025 |
||
|
Тендер №293398012
Поставка хозяйственных товаров(средства чистящие, моющие, мыло)
|
Малая закупка
#293398012 |
54 260
|
1 день
10.03.2025 14.03.2025 |
|
Тендер №293398013
Поставка хозяйственных товаров (средства отбеливающие, моющие)
|
Малая закупка
#293398013 |
150 101
|
1 день
10.03.2025 14.03.2025 |
|
Тендер №293398014
Поставка хозяйственных товаров (порошок стиральный)
|
Малая закупка
#293398014 |
155 640
|
1 день
10.03.2025 14.03.2025 |
Тендеры из отрасли Бытовая химия
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Тендер №292989820
ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ТЕХНИКА БЫТОВАЯ
|
Малая закупка
#292989820 |
23 959
|
срок истек
05.03.2025 06.03.2025 |
|
Запрос котировок
#292989797 |
287 311
|
12 часов
05.03.2025 13.03.2025 |
|
|
Запрос котировок
#292989757 |
287 311
|
12 часов
05.03.2025 13.03.2025 |
|
|
Электронный аукцион
#292989304 |
998 678
Обеспечение контракта:
10% |
11 часов
05.03.2025 13.03.2025 |
|
|
Тендер №292989182
Поставка дезинфицирующих средств (Лот 1)
|
Электронный аукцион
#292989182 |
998 678
Обеспечение контракта:
10% |
11 часов
05.03.2025 13.03.2025 |
Тендеры из региона Воронежская область
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Малая закупка
#292988954 |
35 351
|
срок истек
05.03.2025 10.03.2025 |
|
|
Тендер №292988206
Поставка мягкого инвентаря
|
Малая закупка
#292988206 |
139 056
|
срок истек
05.03.2025 10.03.2025 |
|
Электронный аукцион
#292987854 |
2 008 969
Обеспечение заявки:
20 090 |
10 часов
05.03.2025 13.03.2025 |
|
|
Тендер №292986416
медикаменты (с результатом)
|
Малая закупка
#292986416 |
18 469
|
срок истек
05.03.2025 10.03.2025 |
|
Малая закупка
#292986409 |
48 420
|
срок истек
05.03.2025 07.03.2025 |
 |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |
© Группа компаний BiCo
2005-2025
Материалы являются собственностью bicotender.ru. Любое использование статей без указания источника - bicotender.ru запрещено в соответствии со статьей 1259 ГК РФ
Карта сайта
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Карта сайта
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности