Тендер - Поставка товаров №287305446

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Договор.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть46 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.

Договор № _______

Поставка товаров

г. Уржум «___» ________ 2024г.

Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Уржумская ЦРБ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Ившина Константина Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и _________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________, действующей на __________________________, далее именуемые Стороны, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации», на основании п. 4 ч. 1ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00, заключили настоящий договор на поставку товара (далее - Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Товар Заказчику в обусловленный настоящим Контрактом срок, согласно Приложение N 1 ,а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Наименование и количество поставляемого Товара указаны в Приложение N 1.

1.3. Товар поставляется Поставщиком в соответствии с порядком, установленным в разделе 4 настоящего Договора.

1.4. Товар считается принятым после подписания Товарной накладной Заказчиком или его уполномоченным представителем.

Приемка Товара осуществляется в соответствии с порядком, установленным в разделе 5 настоящего Договора.

1.5. Настоящий Договор финансируется за счет средств областного территориального фонда обязательного медицинского страхования.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик вправе:

2.1.1. Требовать надлежащего исполнения Поставщиком обязательств в соответствии с Договором;

2.1.2. Требовать представления Поставщиком надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Договором;

2.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Договору;

2.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

2.1.5. Отказаться от принятия и оплаты Товара, не соответствующего требованиям настоящего Договора.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Принять Товар надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Договором, после получения товарных накладных и других документов;

2.2.2. Оплатить поставленный Товар в случае надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.3. Поставщик вправе:

2.3.1.Требовать подписания документов об исполнении им обязательств
по Договору от Заказчика;

2.3.2. Требовать оплаты по Договору в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Договору.

2.4. Поставщик обязан:

2.4.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям настоящего Договора;

2.4.2. Незамедлительно (в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня после выявления обстоятельств) письменно информировать Заказчика об обнаружении независящих от Поставщика причин, препятствующих поставке Товара;

2.4.3. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение настоящего Договора;

2.4.4. Уведомить Заказчика обо всех изменениях, касающихся юридического статуса, адреса, названия, банковских реквизитов, реорганизации и любой другой информации, имеющей значение для надлежащего выполнения Сторонами своих обязательств по Договору, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений;

2.4.5. Исполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

3.1. Цена Договора _______________________________

3.1.1. Цена Договора является твердой и в течение срока действия Договора изменению и пересмотру не подлежит.

3.2. Цена Договора включает в себя:

- стоимость Товара,

- расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи,

- расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию,

- затраты по хранению Товара на складе Поставщика,

- стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ

и иные расходы, связанные с поставкой Товара.

3.3. Оплата поставленного Товара по настоящему Договору осуществляется в рублях Российской Федерации по безналичному расчету в течение 10 (десяти) дней с момента получения Товара и подписания Заказчиком Товарной накладной.

3.4. Оплата считается произведенной Заказчиком с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.5. Стороны составляют и подписывают Акт сверки взаимных расчетов по форме и в сроки, установленные Заказчиком.

3.6. В случае, если договор заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, договор включает обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. Количество и ассортимент Товара определяется в соответствии с потребностью Заказчика

4.2. Товар поставляется по заявке Заказчика в течение 2х дней с момента направления заявки Заказчиком в ассортименте и количестве, указанном в заявке (заявка передается по средствам факсимильной/электронной связи или иным способом) по адресу: КОГБУЗ «Уржумская центральная районная больница»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Кировская область, г. Уржум, ул. Белинского, 24.

Товар может быть поставлен досрочно.

4.3. Датой поставки Товара является дата приемки Товара и подписания Заказчиком и Поставщиком Товарной накладной в двух экземплярах, в которой указывается сведения о поставке Товара в полном объеме на условиях настоящего Договора, в том числе:

- общее количество Товара,

- ассортимент поставляемого Товара,

- фактические сроки поставки Товара,

- сведения о недопоставке, иных недостатках поставленного Товара,

- выявленных нарушениях условий настоящего Договора при осуществлении поставки Товара,

- иные сведения об обстоятельствах, влиявших на выполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

4.4. Поставка Товара осуществляется автотранспортом Поставщика и за его счет по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Кировская область, г. Уржум, ул. Белинского, 24.

4.5. Поставщик, допустивший недопоставку/не предоставление Товара, обязан восполнить недопоставленное количество Товара в течение 2 (двух) дней или в иной срок по согласованию с Заказчиком.

ПОРЯДОК И СРОК ПРИЕМКИ ПОСТАВЛЕННОГО ТОВАРА

Приемка Товара осуществляется Заказчиком в день его поставки/ предоставления.

5.2. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется Заказчиком в порядке, установленном постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:

• «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25 апреля 1966г.;
• «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15 июня 1965г. (в ред. 14.11.1974г., с изм. от 22.10.1997г.).

5.3. При приемке Товара Заказчик проверяет соответствие сведений, указанных в транспортных и сопроводительных документах по:

- наименованию, ассортименту, количеству, качеству товара,

- сроку поставки товара,

- а также соблюдение требований к маркировке, упаковке, иных требований, предъявляемых к товарам подобного рода.

5.4. В случае отказа принять Товар Заказчик обязан во всех экземплярах товарной накладной сделать отметку об отказе с указанием причины отказа, должности, фамилии приемщика и подписать ее.

5.5. Заказчик вправе отказаться принимать Товар, поставка которого просрочена или совершена в нарушение требований настоящего Договора.

5.6. В случае обнаружения некачественного Товара или недопоставки составляется акт, который подписывают представители Поставщика и Заказчика. Участие представителя Поставщика при приемке Товара, а также составлении указанного акта обязательно.

5.7. О выявленных несоответствиях по количеству, качеству Товара, отсутствия или неполного комплекта документов, относящихся к Товару, Заказчик уведомляет Поставщика, направляя ему письменную претензию.

5.8. Поставщик обязан безвозмездно устранить указанные в претензии недостатки или возвратить Заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней со дня их предъявления Заказчиком, если иной срок не установлен в претензии.

5.9. Риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара и подписания Заказчиком товарных накладных.

УПАКОВКА И КАЧЕСТВО ТОВАРА

6.1.Товар должен передаваться Заказчику в упаковке, соответствующей установленным обязательным требованиям к безопасности и характеру груза, предохраняющей его от всякого рода повреждения или порчи и обеспечивающей сохранность в течение всего срока годности Товара.

6.2. Упаковка Товара, имеющая внешние дефекты, которые не позволяют использовать ее для обеспечения сохранности Товара при транспортировке и хранении, возвращается Поставщику вместе с Товаром, находящимся в ней, в порядке, определенном пунктом 3.3 раздела III настоящего Контракта. Такой Товар не засчитывается в счет исполнения обязательств по настоящему Контракту.

6.3. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за повреждение Товара вследствие его ненадлежащей упаковки.

6.4. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и перевозки, установленные изготовителем Товара, необходимые для сохранения качества и безопасности Товара.

6.5. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с техническими регламентами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими требования к качеству Товара.

6.6. Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан.

6.7. Товар должен быть пригодным для целей, для которых Товар такого рода обычно используется, и соответствовать условиям настоящего Контракта.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по контракту обязательств в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

7.2. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1000 рублей.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Государственному заказчику штраф в размере 1000 рублей.

7.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов цены Договора (этапа).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, и устанавливается

а) в случае, если цена Договора не превышает начальную (максимальную) цену Договора: 10 процентов начальной (максимальной) цены Договора

б) в случае, если цена Договора превышает начальную (максимальную) цену Договора: 10 процентов цены Договора.

7.11. В случае неоплаты (отказа от оплаты) Поставщиком пени в добровольном порядке, Заказчик вправе удержать пени из суммы подлежащей оплате Поставщику.

7.12. Споры, возникшие по исполнению настоящего Договора разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия - в Арбитражном суде Кировской области.

7.13. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, Заказчик не позднее 20 дней с момента возникновения права требования неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков направляет Поставщику Претензионное письмо с требованием оплатить неустойку (штраф, пени) и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не более 7 дней с даты получения Претензионного письма. В случае, если Поставщик в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок (в течение 7 дней даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков) не оплатил неустойку (штраф, пени) и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по настоящему Контракту на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков либо направляет в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, рассчитанной в соответствии с условиями настоящего Договора за весь период просрочки исполнения.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

8.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее 3 (трех) дней с момента возникновения таких обстоятельств и представить документы компетентных органов, подтверждающих наличие указанных обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 3 (трех) месяцев, то Поставщик и Заказчик в течение 10 (десяти) дней обсудят, какие меры следует принять для продолжения исполнения Договора. Если Стороны не смогут договориться в течение 2 (двух) месяцев, тогда каждая из Сторон вправе потребовать расторжение Договора.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны стремятся урегулировать любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

9.2. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Договору решаются в судебном порядке. До передачи спора на разрешение в судебном порядке Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия, в семидневный срок с даты, ее получения.

9.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 30 мая 2025г., а в части оплаты до полного исполнения взятых на себя обязательств.

10.2. Расторжение настоящего Договора производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:

- по соглашению Сторон,

- по решению суда.

10.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.4. Настоящий Договор может быть расторгнут в следующих случаях:

10.4.1. Систематического нарушения Поставщиком сроков поставки Товара;

10.4.2. Установления факта проведения ликвидации Поставщика или проведения в отношении него процедуры банкротства;

10.4.3. Установления факта приостановления деятельности Поставщика.

10.4.4. Существенного изменения условий исполнения Договора.

10.5. При расторжении Договора по любым основаниям Заказчик обязан оплатить за фактически поставленный Поставщиком Товар, в соответствии с п. 3.3. настоящего Договора.

11. ПРИЗНАНИЕ ДОСТОВЕРНОСТИ ДОКУМЕНТОВ

11.1. Стороны договорились, что в процессе исполнения условий настоящего Договора будут осуществлять постоянную связь посредством обмена Договорами, Товарными накладными, актами сверок взаиморасчетов, уведомлениями и прочими сообщениями (далее - Корреспонденцией) по настоящему Договору, которая может направляться с использованием средств:

а) факсимильной связи:

- по телефону Заказчика (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- по телефону Поставщика, указанному в реквизитах настоящего Договора.

б) по электронной почте:

- по электронному адресу Заказчика

- по электронному адресу Поставщика, указанному в реквизитах настоящего Договора.

Автоматическое уведомление программными средствами о получении электронного сообщения по электронной почте, полученное любой из Сторон, считается подтверждением получения.

в) почтой, телеграммой, с использованием коммерческих служб доставки, курьером и иными способами доставки: - по адресу Заказчика:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьКировская область г. Уржум ул. Белинского д.24

- по адресу Поставщика: указанному в реквизитах

11.2. Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по вышеуказанным адресам электронной почты и/или по телефонным номерам, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках настоящего Договора.

11.3. Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты.

11.4. Стороны обязуются уведомлять друг друга об отсутствии Корреспонденции по адресу направления Корреспонденции, а также в случае изменения фактического или юридического адреса в письменном, электронном, факсимильном виде об изменении реквизитов с указанием нового адреса не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента их изменения.

11.5. Корреспонденция считается полученной другой стороной по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, ее направления, при отсутствии документов, подтверждающих дату отправки Корреспонденции.

11.6. Поставщик вправе направлять Заказчику Акт сверки взаиморасчетов для подтверждения наличия или отсутствия задолженности по указанному Договору. В случае неполучения ответа в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, Поставщик оставляет за собой право считать сальдо расходов подтвержденным.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору с учетом ограничений, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, считаются действительными, если они подтверждены Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего Договора не освобождает Стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов.

Изменение существенных условий Договора не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, установленных пунктом 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в следующих случаях:

1) если возможность изменения условий Договора была предусмотрена документацией о закупке и Договора, а в случае осуществления закупки у единственного Поставщика Договором:

а) при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Договора;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Договором количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Договором количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором количества Товара Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого Товара.

12.3. Все Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

12.4. Стороны обязуются исключить доступ третьих лиц к сведениям, содержащимся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия другой Стороны.

12.5. Официальным языком Договора является русский язык.

В случае разночтений в текстах, написанных на разных языках, официальный язык Договора признается основным для решения всех вопросов, касающихся значения или интерпретации Договора.

12.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон

12.7. К настоящему Договору прилагаются:

Приложение № 1 – «Спецификация»

13. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к Договору

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными