Тендер - Поставка углекислоты жидкой, азота жидкого №281269132

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть32 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Свердловская облМесто поставки (адрес):Указано в документации
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 07.10.2024 по 23.10.2024Место предоставления документации:Указано в документацииПорядок предоставления документации:Указано в документацииОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:07.10.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):23.10.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:Указано в документации
Подведение итоговМесто подведения итогов:Указано в документацииДата подведения итогов:28.10.2024Порядок подведения итогов:Указано в документации СОГЛАСИЕ_УЧАСТНИКА_ЗАКУПКИ_образец

Образец

Форма 3

СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ, ПРОВОДИМОЙ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, НА ПОСТАВКУ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ.

Изучив документацию об аукционе, с номером извещения и принимая установленные в ней требования, Мы выражаем согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, соответствующих требованиям документации об аукционе, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, и на условиях, которые Мы представили в заявке на участие в аукционе. Предлагаем заключить договор на ____________ на условиях, определенных документацией об аукционе, проектом договора, прилагаемым к документации об аукционе, положениями настоящей заявки на участие в аукционе, по цене договора, предложенной нами на аукционе, либо по начальной (максимальной) цене договора или по согласованной с Заказчиком цене договора, не превышающей начальной (максимальной) цены договора в случае, если аукцион будет признан несостоявшимся.

Инструкция_Товары_(Приложении_1)

«Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе»

При подаче заявки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в приложении «Функциональные характеристики (потребительские свойства) поставляемых товаров (используемых материалов)» Раздела III «Техническое задание».

Изменение наименования товара и наименования показателя не допускается.

Сведения, которые включаются в заявку на участие в аукционе в электронной форме, не должны допускать двусмысленных толкований.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны иметь четко читаемый текст.

Предлагаемые участником закупки характеристики (потребительские свойства) товаров (материалов) по своим конкретным, диапазонным показателям должны соответствовать значениям, установленным НПБ, ГОСТ, СаНПиН, СНиП, СП, ПУЭ, ГН (если это требование установлено в приложении «Функциональные характеристики (потребительские свойства) поставляемых товаров (используемых материалов)» Раздела III «Техническое задание».) со всеми рекомендованными и иными приложениями к НПБ, ГОСТ, СаНПиН, СНиП, СП, ПУЭ, ГН, с учетом требований заказчика к качественным характеристикам (потребительским свойствам товара (материала), установленных в приложении «Функциональные характеристики (потребительские свойства) поставляемых товаров (используемых материалов)» Раздела III «Техническое задание».

При заполнении сведений (значения показателя, предложенного участником) не допускается указывать: «не более», «не менее», «не выше», «не ниже», «от», «до», «более», «менее», «выше», «ниже», «св.», «свыше», «должны соответствовать», «должно быть», за исключением случаев, когда значение показателя является диапазонным или является неизменным, Участник подавший заявку с указанием диапазонного значения должен указать документ (паспорт, свидетельство или ссылку на соответствующий документ) в соответствии с которым денное значение является диапазонным.

При описании характеристик поставляемых товаров (используемых материалов) в столбце «Содержание (значение) характеристики» заказчиком используются следующие определения:

- Посмотреть таблицу с данными

Сокращения «ДхШхВ» означает «длина*ширина*высота», «ДхШхГ» означает «длина*ширина*глубина», «ДхШхТ» означает «длина*ширина*толщина», «ВхШхГ» означает «высота*ширина*глубина» и т.д.

В случае указания значений показателей следующим образом, например: «ДхШхВ не более __х__х__», то слова «не более» относятся ко всем указанным после него значениям.

При описании характеристик поставляемых товаров (используемых материалов) в столбце «Инструкция участнику закупки по формированию предложения» заказчиком используются следующие определения:

- Посмотреть таблицу с данными

Участник закупки вправе предоставить сведения о поставляемых товарах (используемых материалах) в произвольной форме.

АД_Азот_и_углекислота_2024_(1) - Посмотреть таблицу с данными

Раздел I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА аукционА в электронной форме

Настоящая документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту – Закон о закупках); положением о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ГАУЗ СО «Сысертская ЦРБ», утвержденным наблюдательным советом и размещенным в ЕИС.

В случае наличия противоречий между прикрепленным файлом и сведениями структурированной формы извещения о проведении закупки – применяются сведения структурированной формы извещения о проведении закупки в ЕИС.

Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе в электронной форме, участием в аукционе в электронной форме и заключением договоров, а организатор и комиссия по закупкам не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов совместного аукциона в электронной форме.

Конкретные условия проведения аукциона в электронной форме, указанные в данном Разделе, являются неотъемлемой частью настоящей документации об аукционе.

- Посмотреть таблицу с данными

Раздел II. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ ЗАКУПКИ

1. Наименование и область применения.

1.1. Настоящее задание устанавливает требования к закупаемому для нужд учреждения товару.

1.2. Товар предназначен для использования в повседневной деятельности ГАУЗ СО «Сысертская ЦРБ» и структурных подразделениях ЛПУ по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская область, Сысертский р-он, г. Сысерть, ул. Коммуны, д.71, тел./факс 8(34▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; E–mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

2. Основание для закупки.

2.1. Необходимость бесперебойной работы ЛПУ в 2024 г.

3. Цель и назначение.

3.1. Использование в медицинских целях.

4. Состав закупки, сроки оказания услуги, характеристики:

- Посмотреть таблицу с данными

4.1. Перед поставкой товара необходимо согласовать торговую марку и количество поставляемой продукции с Заказчиком.

4.2. Срок договора с 01.01.2025г. по 31.12.2025г., в любом случае в течение срока действия договора и/или до полного его исполнения, поставка осуществляется отдельными партиями по согласованному графику и/или по заявкам Заказчика, в течении 24 часов с момента получения заявки от Заказчика, заявка подается посредствам телефонной, факсимильной или электронной связи.

4.3. -Углекислота СО2 двуокись углерода, диоксид углерода, углекислый газ, высший сорт, объемная доля не менее 99,8%, массовая концентрация минеральных масел и механических примесей мг/кг не более 0,1.

- Азот жидкий ОСЧ 1 сорт.

4.4. Качество Товара должно соответствовать действующим государственным нормам, стандартам и иной нормативно-технической документации на данный вид товаров и подтверждаться при осуществлении поставки документами качества, необходимыми согласно действующему законодательству: копиями деклараций соответствия или сертификатов соответствия на каждую поставку товара. Товар должен быть пригоден для манипуляций при погрузке и разгрузке, соблюдена защищенность товара от повреждений или порчи при транспортировке. Транспортировка товара производится с соблюдением температурного режима. Поставщик несёт ответственность перед Заказчиком за повреждения, возникшие из-за неправильной транспортировки.

5. Цена товара должна включать: все расходы по стоимости товара, транспортировке, хранению, уплате налогов и сборов, рискам, и другим обязательным платежам, согласно законодательства РФ.

6. Доставка товара производится автотранспортом Поставщика, разгрузка и сдача товара в складское помещение Заказчика, производится силами и за счет Поставщика с обязательным присутствием его законного представителя, на юридический адрес Заказчика п.1.2 настоящего ТЗ.

7. Предусмотренная договором документация (счет, накладная, счет-фактура, удостоверение качества (сертификат) передается Заказчику одновременно с партией товара. В случае несоответствия качества поставленного товара предоставленным документам, условиям настоящего ТЗ, расходы по проведению экспертизы оплачивает Поставщик.

Заместитель главного врача по АХР /В.В. Грибанов

(834374) 65124

РАЗДЕЛ IV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

1 В целях обоснования установления начальной (максимальной) цены договора на право заключения договора на Поставку углекислоты жидкой, азота жидкого являющихся предметом заказа, был проведен мониторинг стоимости оказания услуги методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Результаты представленных предложений приводятся в таблице:

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: начальная (максимальная) цена договора▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Сто двадцать тысяч семьсот тридцать пять) рублей 00 копеек

Российский рубль.

Формула расчета среднего уровня цен товаров (работ, услуг):

Х – средняя арифметическая величина,

х 1 , х 2 , х 3 , х n – цены на товары (работы, услуги) различных поставщиков (исполнителей, подрядчиков),

n – количество поставщиков (исполнителей, подрядчиков), цены которых использовались при расчете.

Дата составления расчета начальной (максимальной) цены договора: 18.10.2024г.

Исполнитель: Заместитель главного врача по АХР /В.В. Грибанов

РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор №

на поставку товара

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Сысертская центральная районная больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Янгуразова Рифатя Аббясовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации по результатам проведения электронного аукциона в соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона от «____»___________ 2024 г., заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «договор», о нижеследующем:

Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику углекислоты жидкой, азота жидкого (далее-Товар) по наименованию, количеству, ассортименту и характеристикам согласно Спецификации (Приложение № 1), в срок, указанный в разделе 4 договора согласно поданным заявкам от Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в договоре, а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

1.3. Товар поставляется в упаковке (таре), пригодной для данного вида Товара, обеспечивающей его сохранность при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Маркировка упаковки (тары) должна содержать: информацию, предусмотренную для маркировки данного вида Товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки Товара (партии Товара).

1.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой их части в Российской Федерации.

1.5. Поставщик также обязуется выполнить следующие услуги (работы), связанные с поставкой Товара (далее - сопутствующие услуги (работы): доставка Товара до места передачи Заказчику, все виды погрузо-разгрузочных работ.

2. Цена Договора

.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2. Цена Договора, составляет _________руб. (_________)_______коп., включая НДС__________руб. (_________)______коп. (если НДС не облагается, указать основание. В случае если договор будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора).

2.3. Цена Договора включает в себя стоимость Оборудования и Услуг, стоимость сопутствующих работ, услуг (включая, но, не ограничиваясь расходами на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы), а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

2.5. При заключении и исполнении договора допускается изменение его существенных условий по соглашению сторон.

2.6.. Изменение реквизитов Сторон оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.

2.7. При заключении или исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанного в заявке участника закупки или договоре.

При этом при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

3. Взаимодействие Сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Досрочно принять и оплатить Товар (партию Товара).

3.1.2. По согласованию с Поставщиком изменить количество поставляемого Товара.

3.1.3. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств, указанных в разделе 1 договора, а также поименованных в Спецификации (Приложение № 1).

3.1.4. Направить Товар на экспертизу, в том числе лабораторные испытания с целью проверки его качества. В случае если будет установлено ненадлежащее качество Товара, все расходы на проведение вышеуказанных мероприятий возлагаются на Поставщика.

3.1.5. Не принимать Товар ненадлежащего качества.

3.1.6. При направлении в суд искового заявления с требованием о расторжении договора, в том числе, заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации и условиями договора, если на момент подачи такого заявления имелись основания для взыскания неустойки и такая неустойка не была удержана в соответствии с п. 8.10. договора.

3.1.7. Запрашивать у Поставщика информацию о Товаре и о ходе, стадии исполнения обязательств Поставщика по договору.

3.1.8. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.1.9. Иные права в соответствии с гражданским законодательством.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Своевременно принять и оплатить поставляемый по договору Товар надлежащего качества в соответствии с условиями договора.

3.2.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, направлять Поставщику требование об уплате сумм неустойки, предусмотренных договором, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств.

3.2.3. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

3.2.4. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Поставщика в части поставки Товара в соответствии с условиями договора.

3.3. Поставщик вправе:

3.3.1. При условии надлежащей поставки требовать подписания в соответствии с условиями договора Заказчиком (Получателем) товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа » ) и (или) Акта приёма-передачи Товара (Приложение № 3) и Акта соответствия/несоответствия Товара (Приложение № 4)

3.3.2. Требовать приемки и своевременной оплаты поставленного Товара надлежащего качества в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных договором.

3.3.3. По согласованию с Заказчиком (Получателем) досрочно поставить Товар.

3.3.4. Направлять Заказчику (Получателю) запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках договора.

3.4. Поставщик обязан:

3.4.1. Обеспечить поставку Товара в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе по контролю за условиями транспортировки, исключающими загрязнение и его порчу, соблюдению температурно-влажностных условий хранения в соответствии с нормативными требованиями, а также по контролю за поставками скоропортящегося Товара в вышеуказанной части.

3.4.2. Поставить Товар надлежащего качества в соответствии с требованиями, изложенными в разделе 12 договора.

3.4.3. Доставить Товар с соблюдением требований санитарного законодательства, за свой счет, а также при поставке представить все документы, относящиеся к Товару. Передать Заказчику (Получателю) Товар надлежащего качества в количестве, ассортименте согласно Спецификации (Приложение № 1).

По требованию Заказчика за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком (Получателем), произвести замену ненадлежащего Товара надлежащим.

3.4.4. Соблюдать пропускной и внутри объектовый режим Заказчика (Получателя).

3.4.5. В соответствии с условиями договора своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора. Срок предоставления информации о ходе исполнения обязательств составляет 10 рабочих дней с момента получения запроса Заказчика.

3.4.6. Обеспечивать проведение необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности, электробезопасности, а также надлежащее соблюдение законодательства об окружающей среде.

3.4.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные договором.

4. Порядок поставки товара

4.1. Период поставки с даты 01.01.2025 г. по 31.12.2025 года, поставка осуществляется отдельными партиями по согласованному графику и/или по заявкам Заказчика, в течении 24 часов с момента получения заявки от Заказчика, заявка подается посредствам телефонной, факсимильной или электронной связи заявки (Приложение № 2).

4.2. Место поставки: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Коммуны, д. 71.

Доставка Товара и проведение погрузочно-разгрузочных работ осуществляются силами и средствами Поставщика.

4.3. Поставщик не позднее, чем за 6 часов до момента поставки Товара, должен уведомить Заказчика (Получателя) о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты договора, реквизиты соответствующей заявки (Приложение № 2), а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику по тел.:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, на адрес электронной почты Заказчика и (или) ответственного лица Заказчика: Грибанов Вадим Владимирович или по факсу 8(934374) 65076.

В случае поставки Заказчик (Получатель) обязуется принять Товар надлежащего качества и подписать товарные накладные по форме ТОРГ-12 («универсальный передаточный документ») и Акт сдачи-приемки Товара (Приложение № 3) в порядке, установленном договором.

5. Порядок сдачи приемки товара

5.1. Приемка осуществляется в месте поставки Товара, указанного в договоре.

5.2. При поставке Товара Поставщик обязан предоставить Заказчику два экземпляра товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа») и Акт сдачи-приемки Товара (Приложение № 3), а также документы.

5.3. Приемка товара по количеству и комплектности осуществляется уполномоченным лицом или приемочной комиссией заказчика в день доставки; приемка товара по качеству осуществляется уполномоченным лицом или приемочной комиссией заказчика в течение 5 рабочих дней с момента доставки товара.

Заказчик обязан проверить соответствие наименования груза данным, указанным в транспортном документе, и получить товар по количеству мест или весу.

Приемку товара по качеству Заказчик обязан провести путем проверки по характеристикам товара на соответствие сведениям, указанным в договоре и спецификации (приложение №1 к договору), и оформить ее результат путем подписания товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа») и Акта сдачи-приемки Товара (Приложение № 3) либо направить Поставщику в течение 5 рабочих дней мотивированный отказ от подписания указанных документов. В случае проведения экспертизы Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций данный срок начинает исчисляться с даты получения Заказчиком результатов проведенной экспертизы.

5.4. Заказчик (Получатель) вправе для приемки поставленного Товара создать приемочную комиссию, которая состоит из не менее 3 человек.

5.5. Для проверки соответствия поставленного Товара условиям договора, Заказчик (Получатель) вправе провести экспертизу. Экспертиза Товара может проводиться Заказчиком (Получателем) своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с Законодательством РФ

5.6. Для проведения экспертизы Товара Заказчик (Получатель), эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения договора и отдельным этапам исполнения договора.

5.7. Результаты проведения экспертизы, указанной в пункте 5.5 договора, оформляются до подписания документов, подтверждающих факт исполнения Поставщиком обязательств по договору, в виде Заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации (представителями Заказчика или привлеченных им лиц, в случае, если экспертиза проводится силами Заказчика). Заключение должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований договора, не препятствующие приемке Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

5.8. В случае привлечения Заказчиком (Получателем) для проведения экспертизы, указанной в п.5.5. договора, экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке Товара, результатов отдельного этапа исполнения договора приемочная комиссия должна учитывать отраженные в Заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

Заказчик (Получатель) вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара условиям договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.

5.9. Проверка соответствия поставленного Товара требованиям, установленным договором, осуществляется в следующем порядке:

5.9.1. Приемочной комиссией Заказчика (Получателя) и/или экспертов, экспертных организаций, в присутствии представителя Поставщика, осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на поставленный Товар.

5.9.2. После внешнего осмотра поставленного Товара осуществляется приемка продукции по прибору, установленному на транспортной ёмкости Поставщика. Количество поступившего Товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации (Приложение № 1). Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента поставленного Товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1), с фактическим наименованием, ассортиментом Товара, содержащимся в сопроводительных документах.

Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента поставленного Товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1), с фактическим наименованием, ассортиментом Товара, содержащимся в сопроводительных документах.

5.9.3. Товар должен быть поставлен полностью в соответствии с заявкой.

Если Поставщик поставил меньшее количество Товара, чем определено в заявке, Заказчик (Получатель) вправе потребовать поставить недостающее количество Товара и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, в случае, если поставка недостающего количества Товара потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик (Получатель) утрачивает интерес к договору.

Если Поставщик передал Заказчику (Получателю) Товар в количестве, превышающем указанное в Спецификации (Приложение № 1), Заказчик (Получатель) извещает об этом Поставщика по тел.:_____________________.

5.9.4. В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного Товара, Заказчик (Получатель) вправе отказаться от приемки Товара полностью или частично, или приостановить приемку для составления Акта об установленном расхождении по качеству при приемке Товара.

5.9.5. При выявлении поставки Товара, ненадлежащего качества Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Акта, указанного в п.5.9.4 заменить Товаром надлежащего качества.

Поставщик обязан произвести замену поставляемого товара, в том числе,
в случае:

- признания товара недоброкачественным;

- иных обстоятельств, препятствующих обращению товара на территории РФ.

Замена производится в течение 5 рабочих дней с момента направления письма Заказчиком по адресу электронной почты Поставщика, указанному в договоре. Поставщик согласует дату замены не позднее, чем 3 рабочих дня до даты предполагаемой замены. В согласованный день замены Товара Заказчик возвращает недоброкачественный Товар, а Поставщик обязан вывезти его своими силами и за свой счет. В случае, если Поставщик не вывез товар ненадлежащего качества в течение 5 рабочих дней и не предоставил письменное возражение, Заказчик вправе принять товар на хранение, использовать товар по своему усмотрению или уничтожить.

Порядок оформления замены недоброкачественного Товара аналогичен порядку приемки/сдачи Товара, указанному в настоящем разделе.

5.9.6. Если ненадлежащее качество поставленного Товара обнаружено после приемки на этапах хранения (эксплуатации) или в процессе подготовки к использованию, а также в течение остаточного срока годности, Заказчик обязан незамедлительно уведомить Поставщика о данном факте посредством электронной почты, указанной в договоре. Поставщик обязан прибыть для составления Акта о выявленных нарушениях качества Товара не позднее 3 рабочих дней с момента уведомления. В течение 2 (двух) рабочих дней после подписания Акта о выявленных нарушениях качества Товара, Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества, Товаром надлежащего качества.

5.9.7. Если Поставщик в установленный срок не заменит поставленный Товар, ненадлежащего качества надлежащим, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков в поставке Товара, взыскать неустойку в соответствии с положениями договора и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.

5.10. Приемка (оформление результатов приемки) поставленного Товара, после устранения вышеуказанных недостатков осуществляется в тот же срок и в том же порядке, указанном в настоящем разделе договора.

5.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения поставленного Товара, до его приемки (до подписания товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа») и (или) Акта сдачи-приемки Товара (Приложение № 3) Заказчиком (Получателем) несет Поставщик.

5.12. Поставщик обеспечивает соответствующие хранение поставленного Товара, до момента его приемки.

6. Качество товара, документы

6.1. Поставщик поставляет Заказчику Товар в упаковке (таре), обеспечивающей его сохранность от всякого рода повреждений, загрязнений при перевозке различными видами транспорта.

6.3. Поставщик обеспечивает соблюдение условий хранения, транспортировки Товара по параметрам температуры, влажности и светового режима в соответствии с требованиями, установленными изготовителем продукции и информации, нанесенной на маркировку, этикетку, листок вкладыш.

6.5. Документы на Товар, которые передает Поставщик в момент его приемки:

6.5.1 Поставщик при поставке Товара должен представить копию решения Министерства здравоохранения РФ о включении фармацевтической субстанции в государственный реестр лекарственных средств (в случае если это предусмотрено законом Российской федерации).

6.5.2. При поставке Товара Поставщик обязан на каждый Товар (партию Товара) предоставить Заказчику надлежащим образом оформленный пакет товаросопроводительной документации, обеспечивающей прослеживаемость Товара от изготовителя до Заказчика, включая: копию решения Министерства здравоохранения РФ о включении фармацевтической субстанции в государственный реестр лекарственных средств.

6.5.3. На каждую партию Товара Поставщик передает на момент поставки Товара Заказчику документы, необходимые для учета приобретаемого Товара, надлежащим образом заверенные копии документов (счет, счет-фактуру (товарные накладные по форме ТОРГ-12 («универсальный передаточный документ») и Акта сдачи - приемки Товара (Приложение № 3) и иные документы.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с настоящим договором, в объеме, указанном в Спецификации (Приложение
№ 1), а также в соответствии с техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации.

7.2. Срок годности Товара на дату поставки: не менее 5 месяцев .

8. Обеспечение исполнения Договора

8.1. Размер обеспечения исполнения договора 5 % от начальной (максимальной) цены договора.

8.2. Обеспечение предоставляется Заказчику в виде независимой гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или путем перечисления денежных средств на счет заказчика. Способ обеспечения из перечисленных выше выбирается Подрядчиком самостоятельно.

Реквизиты счета заказчика для перечисления обеспечения исполнения договора

государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области \"Сысертская центральная районная больница\"

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5

КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург

Лицевой счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть10

Счет №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Назначение платежа - обеспечение Договора № ___________: «Поставка углекислоты жидкой, азота жидкого»

8.3. Срок действия независимой гарантии должен составлять не менее срока действия договора плюс 30 дней.

8.4. В случае предоставления в качестве обеспечения исполнения договора денежных средств, их возврат производится в течение тридцати дней со дня надлежащего исполнения Подрядчиком (исполнителем) всех обязательств по договору. Обеспечение будет возвращено на банковский счет, указанный Подрядчиком в письменном требовании.

8.5. В случае частичного исполнения договора подрядчик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств), уменьшенное на размер исполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.

8.6. Обязательства Подрядчика, которые должны быть обеспечены:

- выполнение работ надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные договором.

Обеспечение исполнения договора распространяется на обязательства по возврату аванса (при наличии), уплате неустоек в виде штрафов, пени, предусмотренных договором, убытков (ущерб и упущенная выгода), понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по договору.

8.7. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по договору, Заказчик имеет право удержать денежные средства, представленные в качестве обеспечения исполнения договора, в полном объеме или предъявить требование Гаранту на всю сумму независимой гарантии.

8.8. Документом, подтверждающим факт наступления гарантийного случая, является уведомление, направленное Заказчиком в простой письменной форме.

8.9. В случае если Подрядчиком в ходе исполнения договора были нарушены обязательства, предусмотренные настоящим договором, Заказчик возвращает обеспечение в установленный в п. 8.4. настоящего договора срок за вычетом суммы штрафных санкций, предусмотренных настоящим договором.

8.10. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по договору (в том числе, если у банка, выдавшего независимую гарантию отозвана лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций), подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по договору перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение договора.

За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном разделом 10 настоящего договора.

9. Ответственность Сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.

Размер штрафа определяется договором за каждый факт неисполнения заказчиком обязательства в размере:

1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

9.5. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей, что составляет________________.

9.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

9.9. Поставщик (подрядчик, исполнитель) возмещает убытки, понесенные заказчиком в связи с возвратом целевых бюджетных средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по причине несоблюдения условий их предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем), вызванного неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по договору.

9.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

9.11. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан возместить убытки, причиненные заказчику в ходе исполнения договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9.12. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и неполучения ответа поставщика (подрядчика, исполнителя) (или получения ответа о несогласии с предъявленным требованием), вправе:

- удержать суммы неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пени), предъявленных заказчиком, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю);

- удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) из денежных средств, перечисленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в качестве обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств) и находящихся на счете заказчика;

- предъявить требование об уплате неустойки (штрафов, пени) по банковской (независимой) гарантии гаранту;

- взыскать неустойку (штраф, пени) в судебном порядке.

9.13. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную сторону от выполнения принятых на себя обязательств по договору.

9.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10. Срок действия Договора, изменение и расторжение Договора

10.1. Договор вступает в силу с 01.01.2025г. по 31.12.2025 г., а в части оплаты (выплаты неустойки, возмещения убытков, исполнения гарантийных обязательств) – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.

10.2. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон, в случаях, предусмотренных Типовым положением о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденным приказом Департамента от 27.12.2019 № 198-ОД (далее – Типовое положение), положением о закупке ГАУЗ СО «Сысертская ЦРБ» и настоящим договором.

10.3. По соглашению сторон допускается изменить следующие существенные условия договора:

1) Предусмотренный договором объем закупаемых товаров (объем оказываемых услуг, выполняемых работ) в пределах 30% изначально предусмотренного объема.

При увеличении объема закупаемого товара (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) заказчик по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. В рамках действия настоящего пункта договора допускается изменение объема закупаемой продукции (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) как в целом по лоту, так и по отдельным позициям лота, при условии не превышения 30 % объема продукции по соответствующей позиции лота.

2) Сроки исполнения обязательств сторон по договору не более чем на 30% от первоначально предусмотренных сроков.

3) Цену договора, цену единицы товара (работы, услуги), в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары (работы, услуги).

4) Цену договора путем ее уменьшения без изменения предусмотренных договором количества товара (объема работ, услуг), качества поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) и иных условий договора.

5) Цену единицы товара (работы, услуги) путем ее уменьшения без изменения предусмотренных договором количества товара (объема работ, услуг), качества поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) и иных условий исполнения договора.

10.4. По соглашению сторон допускается изменение существенных условий договора, если при его исполнении возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения в связи с мобилизацией в Российской Федерации. Указанное изменение осуществляется на основании информации и (или) документов, обосновывающих необходимость изменения существенных условий договора со ссылкой на фактические обстоятельства, повлекшие невозможность исполнения такого договора в связи с мобилизацией в Российской Федерации.

10.5. По соглашению сторон допускается изменение существенных условий договора на основании поступившего заказчику в письменной форме предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, если при исполнении договора возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения без изменения условий, в связи с введением ограничительных мер экономического характера в отношении Российской Федерации. Указанное изменение существенных условий договора осуществляется с соблюдением требований, установленных пунктом 49 Типового положения, пунктом 49 положения о закупке ГАУЗ СО «Сысертская ЦРБ».

10.6. По соглашению сторон допускается изменение предусмотренных договором размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров (работ, услуг) в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

10.7. По соглашению сторон допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанного в договоре.

10.8. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством и иным законодательством Российской Федерации.

10.9. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательством для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.10. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что:

1) поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении конкурентной закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требований об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») и (или) поставляемому товару;

2) при определении поставщика, поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, установленным в подпункте 1 настоящего пункта договора, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

10.11. В случае изменения или расторжения договора обязательства считаются измененными или прекращенными с момента заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора, а при изменении или расторжении договора в судебном порядке – с момента вступления в законную силу решения суда об изменении или о расторжении договора.

11. Антикоррупционная оговорка.

11.1. Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон (далее в целях указанного раздела – Стороны), подтверждают соблюдение ими требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.

11.2. При исполнении своих обязательств по договору Стороны не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по договору Стороны не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

11.3. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий договора, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела договора.

Каналы уведомления о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: адрес электронный почты, указанный в разделе реквизиты сторон в данном договоре.

Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела договора, обязана в течение 10 рабочих дней с даты его получения рассмотреть его и в течение 5 рабочих дней с даты окончания рассмотрения сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.

11.4. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела договора.

11.5. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий договор в судебном порядке.

11.6. Стороны информируют в письменной форме Департамент противодействия коррупции Свердловской области о случаях коррупционных нарушений не позднее 5 рабочих дней с момента подтверждения факта соответствующего нарушения.

12. Дополнительные условия и заключительные положения

12.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.2. Обязательства по Договору считаются выполненными Поставщиком после подписания Сторонами Акта ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению и инструктажу специалистов (приложение № 4 к Договору).

12.3. Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

12.4. Настоящий Договор составлен в 2х экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один – для Поставщика, один – для Заказчика.

12.5. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Договору:

- Приложение № 1 Спецификация;

- Приложение № 2 Форма отгрузочной разнарядки (заявки);

- Приложение № 3. Форма Акта сдачи.

13. Реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к договору

от__________ № _________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Общая цена за товар составляет ________________(_____________________________________) рублей ______ копеек.

_

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к договору

от__________ № _________

образец

ФОРМА ЗАЯВКИ

В соответствии с договором от «___» ______ 20__ года №____ __________________(указывается наименование Заказчика) просит ________________________(указывается наименование Поставщика) отгрузить Товары в количестве и ассортименте, в места поставки (получателям), указанным в таблице.

Таблица

- Посмотреть таблицу с данными

Итого сумма товара составляет ____ рублей ____ копеек, в том числе НДС (__%).
(Без НДС).

Руководитель (уполномоченное лицо) Заказчика__________________ ________________

(должность, Ф.И.О.) (подпись)

МП

Приложение № 3 к договору

от__________ № _________

ФОРМА

АКТ СДАЧИ - ПРИЕМКИ ТОВАРА

г. _____________________ «_____» _________ 20___ г.

_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,

(наименование организации)

в лице ___________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ________________________________________________________,

(Устава, Положения, Доверенности)

с одной стороны, и ________________________________________________________________,

(наименование организации)

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ________________________________________________________,

(Устава, Положения, Доверенности)

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с договором № __ от «____» __________ 20__ г. (далее - договор) Поставщик выполнил обязательства по поставке Товаров, а именно:_______________________.

2. Фактическое качество товаров соответствует (не соответствует) требованиям договора и подтверждается /не подтверждается следующими документами ______________. Указывается информация: дата,_______количество,_______ассортимент поставленного Товара.

3. Вышеуказанные поставки согласно договору должны быть выполнены «___» _____ 20__ г., фактически выполнены «__» _________ 20__ г.

4. Недостатки товаров выявлены/не выявлены_______________________________________, составлен Акт об установленном расхождении по качеству от «__» _________ 20__ г. №____.

5. Сумма, подлежащая оплате Поставщику в соответствии с условиями договора __________________(___________) руб.

6. В соответствии с п. ______ договора сумма неустойки (штрафа, пени) составляет ______________ (Указывается порядок расчета штрафных санкций).

Общая стоимость штрафных санкций составила: ________________.

7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику с учетом удержания неустойки (штрафа, пени) составляет __________________(___________) руб.

8. На основании раздела___договора экспертиза поставленного Товара проведена Заказчиком. Недостатки выявлены/не выявлены_____________________________________.

Сдал: Принял:

Поставщик Заказчик

Форма 2

На бланке участника закупки

________________№ ______________

- Посмотреть таблицу с данными

___________________________ ____________

(руководитель организации) (подпись) (расшифровка подписи)

м.п.

Форма должна быть подписана ЭЦП уполномоченного лица Участника закупки.

Образец формы носит рекомендательный характер

Форма 3

Образец формы носит обязательный характер

- Посмотреть таблицу с данными

Форма 4

Изучив документацию об открытом совместном аукционе в электронной форме (извещение № __________), выражаем согласие на поставку _____________________________________ на условиях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме и не подлежащих изменению по результатам проведения аукциона.

- Посмотреть таблицу с данными

* В случае, если участником закупки предлагается к поставке продукция, включенная в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, указывается соответствующий номер реестровой записи.

В случае, если участником закупки предлагается к поставке продукция, включенная в реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства – члена ЕЭС, кроме Российской Федерации, указывается соответствующий номер реестровой записи.

Неуказание номера реестровой записи не является основанием для отказа в допуске к участию в закупке.