Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1
Место поставки (субъект РФ):
Уральский федеральный округ, Челябинская обл
Место поставки (адрес):
455001, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Герцена, д.4, отделение радиологии (радионуклидная диагностика). Предварительное согласование с Заказчиком, контактное лицо Зайцева Юлия Юрьевна, телефон:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть84, электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Требования к участникам закупки
Требование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупке
Срок предоставления документации:
с
09.09.2024
по
17.09.2024
Место предоставления документации:
Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)
Порядок предоставления документации:
В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)
Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация:
www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке
Размер платы:
Плата не требуется
Обоснование_НМЦДxx
«Обоснование начальной (максимальной) цены договора (Н(М)ЦД)»
В соответствии с разделом 25. положения о закупке «определение и методы обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги»
Поставка воды, обогащенной изотопом кислород 18 (O-18) для отделения радиологии (радионуклидная диагностика)
Наименование закупки: Поставка воды, обогащенной изотопом кислород 18 (O-18) для отделения радиологии (радионуклидная диагностика)
Требования, установленные заказчиком, к качеству, техническим характеристикам товара, безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, комплектации, размерам, и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика). СТОЛБЕЦ № 5,6 - ПОКАЗАТЕЛИ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ ИЗМЕНЕНИЮ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА: Участник обязан в своей заявке отразить значения характеристик, указанные в данном столбце, БЕЗ изменений, в полном объеме. Обращаем внимание, что все значения характеристик из данного столбца перенесены в неизменном виде заказчиком в спецификацию к Договору, т.е. при заключении договора значения данного столбца не подлежат изменению. Товар, предлагаемый участником закупки, должен обладать всеми характеристиками, описанными в данном столбце. Изменение значений характеристик, указанных в данном столбце, равно как их частичное или полное исключение, будет расцениваться комиссией по осуществлению закупок как предложение участником закупки товара, несоответствующего потребности заказчика и, следовательно, повлечет за собой отклонение такой заявки. СТОЛБЕЦ № 7- Максимальные и/или минимальные значения показателей: Участник должен указать конкретное значение (за исключением случаев, когда «коридорные» показатели (например, «от» и «до», «не более», «не менее» и т.д.) предусмотрены инструкциями по использованию/эксплуатации, мануалами, руководствами и т.д. и установлены самим производителем товара. В таком случае обязательной является ссылка, что данный показатель установлен инструкцией производителя и/или иными руководствами). - Посмотреть таблицу с данными*Соблюдение указанных Заказчиком функциональных, технических и качественных характеристик необходимо для полноценной работы оборудования Циклотрон Eclipse RD применяемого в медицинских целях Заказчиком, и качества получаемой продукции. Наличие документов, исходя из которых, Заказчик может определить качество предоставленных товаров. Информация об изделии должна быть на русском языке.
Требования к порядку поставки: Поставка товара осуществляется Поставщиком путем отгрузки (передачи) товара Заказчику. Поставщик на дату поставки товара обязан предоставить товарную накладную на отгруженный товар. Качество товара должно соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, подтверждаться и сопровождаться при поставке товара сертификатами соответствия или декларациями о соответствии (в случае, если наличие этих документов предусмотрено действующим законодательством) и прочими документами, удостоверяющими качество. Товар должен соответствовать санитарно-гигиеническим, экологическим нормам и требованиям, установленным для данного вида товара.
Остаточный срок годности поставляемого товара должен составлять не менее 12 месяцев на момент поставки Заказчику.
(указанное не относится к характеристикам товара, так как является условием исполнения договора, которое не может быть изменено участником).
Приложение №2 к документации об аукционе в электронной форме
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР № ___
на поставку товара
г. Магнитогорск
«__»_________20__года
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Областной онкологический диспансер № 2», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя контрактной службы Прокопьевой Елены Сергеевны, действующего на основании доверенности от 11.01.2024 г. №1, с одной стороны,
и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон № 223-ФЗ), Положения о закупке товаров, работ, услуг для Государственного автономного учреждения здравоохранения «Областной онкологический диспансер № 2» (редакция № 3), утвержденного протоколом наблюдательного совета №11 от 12.09.2023 года (далее по тексту – Положение о закупке), на основании Протокола от «___»________2024 года №______, по результатам аукциона в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, объявленного Извещением «___»________2024 года №______, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
Предмет Договора 1.1. В целях обеспечения нужд Заказчика Поставщик обязуется осуществить Поставку воды, обогащенной изотопом кислород 18 (O-18) для отделения радиологии (радионуклидная диагностика) (код ОКПД2 – 20.13.61.190) (далее – Товар), в порядке и сроки, предусмотренные Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар. 1.2. Наименование (номенклатура), количество и иные характеристики поставляемого товара указаны в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 1.3. Поставка Товара осуществляется силами Поставщика, с разгрузкой транспортного средства, подъём на этаж, размещение в складских помещениях Заказчика. 1.4. Поставка Товара осуществляется в сроки, определенные Календарным планом (приложение №2 к Договору). Время Поставки: в рабочие дни с 8:00 до 16:00 (время местное). До поставки Товара Поставщик предварительно согласует с Заказчиком, (контактное лицо Заказчика Зайцева Юлия Юрьевна, телефон:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть84, электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) дату и время поставки. 1.5. Место поставки: Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Герцена, д.4, отделение радиологии (радионуклидная диагностика) (далее – место доставки, место поставки).
Взаимодействие Сторон 2.1. Поставщик обязан: 2.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, в соответствии с условиями Договора, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки; 2.1.2. предоставлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Договора; 2.1.3. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора; 2.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара, выявленные, в том числе, при приемке Товара, в сроки, установленные Заказчиком; 2.2. Поставщик вправе: 2.2.1. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного и принятого Заказчиком Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Договором; 2.2.2. требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с Договором; 2.3. Заказчик обязан: 2.3.1. своевременно принять и оплатить поставленный и принятый Товар; 2.4. Заказчик вправе: 2.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором; 2.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору; 2.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Договору без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика, в том числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Договора; 2.4.4. для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Договоров, заключенных в соответствии с гражданским законодательством РФ; 2.4.5. требовать от Поставщика устранения за его счет недостатков, выявленных как при приемке Товара, так в период гарантийного срока/срока годности Товара, в сроки, установленные Заказчиком, а также возмещения убытков, причиненных по вине Поставщика, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 2.4.6. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, Положением о закупке.
Цена Договора и порядок расчетов 3.1. Цена Договора составляет ____ руб. (_____) ______ коп. (в том числе НДС ______ (_______) рублей ______ копеек, НДС не облагается в соответствии с /указывается в случае, если Договор заключается с лицом, являющимся в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации плательщиком налога на добавленную стоимость; "НДС не облагается" - указывается в случае, если Договор заключается с лицом, не являющимся в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации плательщиком налога на добавленную стоимость. При этом указывается основание освобождения от уплаты НДС. 3.2. Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и может изменяться только по основаниям, предусмотренным настоящим Договором. 3.3. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на перевозку, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, подъём на этаж, размещение в складских помещениях Заказчика, страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 3.4. Оплата по Договору осуществляется за счет Источника финансирования: Средства ТФОМС Челябинской области на 2024г. (Амбулаторно-поликлиническая помощь 7.1). 3.5. Оплата по Договору осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по факту поставки партии Товара в соответствии с Календарным планом и по цене, установленной Спецификацией. Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты приемки Товара/партии Товара и подписания Заказчиком и Поставщиком документа, подтверждающего приемку Товара/партии Товара в соответствии с пунктом 4.6. Договора (акта приемки поставленного товара по форме, рекомендуемой приложением № 3 к Договору, либо составленного в иной форме и содержащего сведения о результатах приемки в соответствии с пунктом 4.6. Договора). Оплата поставленного Товара производится Заказчиком на основании товарной (товарно-транспортной) накладной, либо универсального передаточного документа, счета/счета-фактуры (для плательщиков НДС), представленных Поставщиком. 3.6. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Поставщика, несет Поставщик. 3.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в настоящем Договоре. 3.8. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, в том числе нарушения срока поставки Товара по Договору, Заказчик вправе произвести оплату поставленного по Договору Товара за вычетом рассчитанного размера неустойки (штрафов, пеней). 3.9. Заказчик вправе направить Поставщику Акт сверки расчетов, а Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней подписать Акт сверки расчетов и направить в адрес Заказчика, либо предоставить возражения по Акту.
Порядок, сроки и условия поставки, упаковка и маркировка, приемка товара. 4.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных настоящим Договором, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №2 к Договору) партиями в объеме, определенном Календарным планом (приложение №2 к Договору). 4.2. В день доставки Товара (партии Товара) по адресу поставки, указанному в соответствии с условиями настоящего Договора (место поставки), Поставщик обязан передать Заказчику подписанные со своей стороны следующие документы: 4.2.1. документ, подтверждающий передачу (доставку) Товара (партии Товара) и его приемку по количеству упаковок/грузомест/весу (товарную (товарно-транспортную) накладную, либо универсальный передаточный документ)) в 2 (двух) экземплярах (по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон). 4.2.2. документ, подтверждающий приемку Товара (партии Товара) Заказчиком по комплектации, ассортименту, качеству (по видимым недостаткам), установленным характеристикам, по наличию документации к Товару (партии, позиции Товара), установленной Договором (акт приемки поставленного товара (рекомендуемая форма в приложении № 3 к Договору)/или иной документ, содержащий сведения, установленные п.4.6. Договора) в 2 (двух) экземплярах (по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон). 4.2.3. счет/счет-фактуру (для плательщиков НДС). Товар принимается Заказчиком только при предоставлении полного комплекта документов, указанных в пункте 4.2. настоящего Договора. 4.3. Упаковка и маркировка Товара (первичная и вторичная (потребительская) при наличии) должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза. Поставщик должен обеспечить транспортную упаковку (тару) Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Транспортная упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара. При определении габаритов упаковки (тары) Товара и его веса с упаковкой (тарой) необходимо учитывать удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования Товара. Упаковка Товара, имеющая внешние дефекты, которые не позволяют использовать ее для обеспечения сохранности Товара при транспортировке и хранении, возвращается Поставщику вместе с Товаром, находящимся в ней. Такой Товар не засчитывается в счет исполнения обязательств по настоящему Договору. Если количество Товара, поставляемого Заказчику в упаковке, превышает количество Товара, указанного в заявке Заказчика, Спецификации, Календарном плане поставки, поставка Товара сверх установленного количества, указанного Заявке, Спецификации, Календарном плане осуществляется за счет Поставщика. 4.4. В день доставки Товара (партии Товара) Заказчик осуществляет его прием по количеству упаковок, весу Товара, явным видимым повреждениям упаковки Товара (партии Товара) и при отсутствии претензий подписывает товарную (товарно-транспортную) накладную, либо универсальный передаточный документ. 4.5. Приемка Заказчиком Товара (партии Товара) по количеству в упаковке, комплектности, ассортименту, по видимым признакам качества и безопасности, по функциональным и техническим характеристикам Товара, по наличию документов, удостоверяющих качество Товара, документов, содержащих правила эксплуатации (использования), комплектность поставляемого товара, дату выпуска и гарантийный срок/срок годности, а также проверка соблюдения Поставщиком иных условий Договора, осуществляется Заказчиком в течение 20 рабочих дней с момента доставки Товара (партии Товара). Для проверки поставленного Товара (партии Товара) и его приемки Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза поставленного Товара (партии Товара) может проводиться Заказчиком своими силами, или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации). В рамках экспертизы на соответствие поставки Товара (партии Товара) условиям настоящего договора Заказчик может проводить выборочную проверку. Выборочная проверка может проводиться в целях исследования Товара (партии Товара) на предмет качества и безопасности, на соответствие функциональным и техническим характеристикам, установленным Договором. Если по результатам выборочной проверки определяется, что Товар не соответствует условиям Договора, такой Товар забраковывается в объеме всей партии/серии. При этом объем поставки Товара и цена Договора остаются неизменными, а Поставщик обязан заменить забракованную партию/серию Товара. Расходы по проведению проверки Товара в случае, если по результатам выборочной проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям Договора, несет Поставщик. При этом Заказчик имеет право потребовать замены всего поставленного Товара или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика. 4.6. При отсутствии претензий к Товару (партии Товара), в том числе по результатам экспертизы, Заказчик в течение 20 рабочих дней с момента доставки Товара (партии Товара) подписывает документ о приемке Товара (партии Товара). Документ, подтверждающий приемку Товара (партии Товара) должен содержать сведения о результатах приемки Товара: по качеству (видимым признакам), ассортименту, комплектности, количеству товара, соответствию характеристик Товара условиям Договора, соблюдению сроков поставки, своевременности и полноты предоставления необходимых документов. В документе о приемке должны содержаться сведения о нарушениях исполнения Договора (при наличии), если эти нарушения не препятствуют приемке Товара (партии Товара) и предложение об устранении данных нарушений с указанием срока их устранения. Документ о приемке может быть составлен в форме Акта приемки поставленного товара по рекомендуемой форме, установленной приложением № 3 к Договору. 4.7. В случае обнаружения Заказчиком нарушений условий настоящего Договора, препятствующих приемке поставленного Товара (партии Товара) Заказчик в течение 20 рабочих дней с момента доставки Товара (партии Товара) отказывается от приемки (не подписывает документ о приемке), составляет мотивированный отказ с указанием перечня выявленных нарушений условий настоящего Договора и направляет его Поставщику. 4.8. Поставщик обязуется без дополнительной оплаты со стороны Заказчика устранить выявленные нарушения Договора (допоставить, доукомплектовать, заменить Товар (партии Товара), предоставить истребуемые документы и т.д.) в сроки, определенные Заказчиком. Допоставка недопоставленного, доукомплектование или замена некачественного Товара (партии Товара) оформляется соответствующими документами, предусмотренными пунктом 4.2. настоящего Договора, а его приемка осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом. 4.9. Сдача и приемка Товара осуществляются уполномоченными представителями Сторон. По решению Заказчика для приемки товара, может создаваться приемочная комиссия. В указанном случае документ о приемке Товара подписывается всеми членами приемочной комиссии. 4.10. Обязательства Поставщика по поставке Товара (партии Товара) по Договору считаются выполненными после подписания Сторонами документа о приемке в соответствии с п .4.6. Договора.
Качество Товара 5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Договором. 5.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации. Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам. 5.3. Остаточный срок годности поставляемого товара должен составлять не менее 12 месяцев на момент поставки Заказчику. 5.3.1. Поставляемый товар должен быть новым, не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами и/или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил хранения и/или использования поставляемых товаров. Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей защиту от повреждения или порчи товара, утраты товарного вида при перевозке его морским, железнодорожным, автомобильным и авиатранспортом с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения. Тара (упаковка) является одноразовой, возврату Поставщику не подлежит. Стоимость тары (упаковки) товара входит в его цену и отдельно не оплачивается. Товар должен быть пригоден для целей, для которых товары такого рода обычно используются. 5.4. Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки Товара (произвести ремонт, замену Товара) выявленные в течение срока годности/гарантийного срока. Устранение недостатков производится в сроки, установленные Заказчиком, но не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от Заказчика. При невозможности соблюдения Поставщиком сроков устранения недостатков по объективным причинам, Сторонами могут быть согласованы иные сроки, если Поставщиком представлено мотивированное возражение с приложением подтверждающих документов. За нарушение гарантийных обязательств Поставщик несет ответственность в соответствии с разделом VII настоящего Договора. В случае отказа Поставщика от устранения выявленных недостатков (дефектов) Товара или в случае неустранения недостатков (дефектов) Товара в установленный срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) Товара за счет Поставщика.
Обеспечение исполнения Договора
6.1. Обеспечение исполнения Договора устанавливается в размере 5% от начальной (максимальной) цены Договора (далее – НМЦД), что составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,50 руб.
6.2. При заключении Договора, если НМЦД была снижена на 25 (двадцать пять) и более процентов (антидемпинговые меры) Поставщик обязан до заключения Договора предоставить обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в пункте 7.1. настоящего Договора, который составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,25 рублей, но не менее чем в размере аванса (если Договором предусмотрена выплата аванса).
6.3. Исполнение Договора обеспечивается предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям, указанным в пункте 7.4 настоящего Договора или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику:
Способ обеспечения исполнения Договора определяется Поставщиком самостоятельно.
6.4 Независимая гарантия, должна соответствовать следующим требованиям:
независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ), информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ;
независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;
независимая гарантия должна содержать: а) условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования; б) перечень документов, подлежащих представлению Заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 статьи 3.4 Федерального закона №223-ФЗ;
должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания срока исполнения основного;
не должна содержать условие о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией;
должна содержать обязанность гаранта об уплате Заказчику неустойки (пени) за каждый день просрочки в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии, в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено Заказчиком до окончания срока ее действия;
независимая гарантия должна соответствовать форме и требованиям, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 32 статьи 3.4 Федерального закона №223-ФЗ. 6.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать выполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, Поставщик обязан в течение 10 (десяти) банковских дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем Договоре. 6.6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора, возвращаются на счет Поставщику, в течение не более чем семь рабочих дней с даты исполнения обязательств Поставщиком и при условии надлежащего исполнения обязательств по Договору. Возврат независимой гарантии в случае, указанном в настоящем пункте, Заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится. VII. Ответственность Сторон 7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и условиями настоящего Договора. 7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере 0,1% за каждый день просрочки от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора, если Договором предусмотрены этапы исполнения Договора и их оплата). 7.4. За отказ Поставщика от исполнения обязательств, предусмотренных Договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств), а также в случае расторжения Договора в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением Поставщиком условий Договора, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5% (пяти процентов) от суммы (объема) неисполненных или исполненных ненадлежащим образом обязательств (в том числе гарантийного обязательства), а если обязательство не имеет стоимостного выражения в размере 1000 (одной тысячи) рублей за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства). 7.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора. 7.6. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства или просрочка его исполнения произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика. 7.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (пеней). 7.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком денежного обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. 7.9. Общая сумма начисленных неустоек за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора. 7.10. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Поставщика. 7.11. Применение неустоек не освобождает стороны от выполнения ими принятых на себя обязательств. 7.12. Заказчик также вправе отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества, а если поставка Товара оплачена, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков, либо их замены. 7.13. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) следующими способами: - из суммы, подлежащей оплате по Договору, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени). - из денежных средств, перечисленных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Договора и находящихся на счете Заказчика; - из банковской или независимой гарантии, путем направления соответствующего требования Гаранту. VIII. Обстоятельства непреодолимой силы 8.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы. 8.2. В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных Договором обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, такая Сторона не позднее 05 (пяти) рабочих дней с даты их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. 8.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков. 8.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций. IX. Рассмотрение и разрешение споров 9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Поставщиком и Заказчиком при заключении, исполнении, изменении и расторжении настоящего Договора рассматриваются путем переговоров и досудебного урегулирования спора, в том числе путем направления претензий, подлежащих рассмотрению Стороной в срок, не превышающий 5 календарных дней с момента ее получения. 9.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложения, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора. В подтверждение заявленных требований в претензии, к ней должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них. Если требования в претензии носят денежный характер, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет. 9.3. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение в ходе переговоров, подлежат передаче на разрешение в Арбитражный суд Челябинской области (при условии соблюдения Стороной досудебного урегулирования спора в соответствии с требованиями АПК РФ). 9.4. В части, не предусмотренной настоящим Договором, и во всем, что не оговорено в Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, а также законодательством субъекта Российской Федерации - Челябинской области, Положением о закупке. X. Исключительные права 10.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и использованием Товара. 10.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме. XI. Срок действия Договора, изменение и расторжение Договора. 11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения обеими Сторонами и действует по «27» декабря 2024 года (включительно), а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия настоящего Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему Договору, в том числе гарантийных обязательств Поставщика. 11.2. Все изменения Договора должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Договору. Изменение условий Договора, заключенного по результатам закупки, допускается в порядке и по основаниям, которые предусмотрены условиями этого Договора в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных Положением о закупке Заказчика и документацией о закупке. 11.3. Заказчик по согласованию с Поставщиком при исполнении договора вправе изменить:
количество товара по договору. При этом допускается изменение цены договора не более чем на 10 процентов цены договора;
цену договора: - путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора; - в случаях, предусмотренных подпунктом 1настоящего пункта Договора;
требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, которые являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара, указанными в договоре. При этом, при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре;
сведения договора, не влияющие на его условия и не имевшие существенное значение для формирования заявок, определения победителя, формирования ценового или неценового предложения участниками закупки;
11.4. Расторжение Договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством и Договором.
11.4.1. Сторона вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. При одностороннем отказе Стороны от исполнения договора, договор считается расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения не предусмотрен в уведомлении.
Моментом получения уведомления Стороной следует считать:
- в случае направления уведомления с использованием электронной почты, указанной в Договоре, датой его получения считается день, следующий за днем отправки уведомления одной Стороной на электронную почту другой Стороны;
- в случае направления уведомления по почте заказным письмом, датой его получения считается день вручения уведомления (заказного письма) Стороне или шестой рабочий день с даты отправки заказного письма Стороной (какое из событий наступит раньше);
- в случае направления уведомления курьерской доставкой под расписку о вручении, датой его получения считается день вручения уведомления (письма) Стороне;
Заказчик при наступлении момента расторжения договора (при наступлении момента получения другой Стороной уведомления о расторжении договора или наступлении срока расторжения, указанного в уведомлении) размещает, посредством единой информационной системы, решение об одностороннем отказе от исполнения договора, подписанное лицом, имеющим право действовать от имени Заказчика.
11.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора с Поставщиком, в следующих случаях:
1) установления факта несоответствия Поставщика требованиям извещения и/или документации закупки или предоставления Поставщиком недостоверной информации в составе заявки на участие в закупке;
2) необходимости исполнения предписаний антимонопольного органа и (или) иного уполномоченного контролирующего органа;
3) в случае изменения законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, издание правовых актов органов государственной власти, влияющих на возможность и/или целесообразность исполнения Договора.
11.6. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика, с которым заключен Договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. При перемене Поставщика его права и обязанности переходят к новому Поставщику в том же объеме и на тех же условиях. Если при исполнении Договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, установленные Договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных заключенным Договором.
11.7. В случае изменения у какой-либо из Сторон адреса, наименования, а также в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней с даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц указанных изменений письменно известить об этом другую Сторону.
XII. Иные положения
12.1. Договор составлен: в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.
12.2. Договор будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по Договору и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.
12.3. Все сообщения, требования, претензии, замечания или уведомления Сторон по настоящему Договору направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении, либо с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в разделе XIII настоящего Договора, либо с использованием электронной почты Сторон, указанной в разделе XIII настоящего Договора, с соответствующим подтверждением о направлении Адресату (и/или принятии Адресатом) сообщения.
Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием курьерской доставки, почтовой связи, электронной связи определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе XIII настоящего Договора, считается надлежащим уведомлением Сторон.
12.4. В случае, если Стороны имеют доступ к работе в одной информационной системе, позволяющей создавать и направлять документы, предусмотренные настоящим Договором в электронном виде, а также подписывать их с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, Стороны при исполнении Договора вправе осуществлять обмен документами с помощью указанной информационной системы.
12.5. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
Приложения к Договору:
Приложение №1
- Спецификация;
Приложение №2
- Календарный план;
Приложение №3
- Примерный образец (форма) акта приемки поставленного товара. XIII. Реквизиты и подписи Сторон - Посмотреть таблицу с данными Приложение №1 к Договору
от "___"_________ 2024 г. № ____ СПЕЦИФИКАЦИЯ - Посмотреть таблицу с данными*Соблюдение указанных Заказчиком функциональных, технических и качественных характеристик необходимо для полноценной работы оборудования Циклотрон Eclipse RD применяемого в медицинских целях Заказчиком, и качества получаемой продукции. Наличие документов, исходя из которых, Заказчик может определить качество предоставленных товаров. Информация об изделии должна быть на русском языке. От Заказчика: От Поставщика: ______________________ / Е.С. Прокопьева _________________________ / ______________ Подписано ЭП Подписано ЭП Приложение №2 к Договору поставки от «__» ______ 2024 г. №___ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН - Посмотреть таблицу с данными От Заказчика: От Поставщика: ______________________ / Е.С. Прокопьева ___________________/________ Подписано ЭП Подписано ЭП Приложение № 3 к Договору поставки от «__» ______ 20__ г. № ___ ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ (ФОРМА) АКТ приемки поставленного товара по договору №______ г. Магнитогорск
«__» ______________20___г. Заказчик (уполномоченное лицо Заказчика) в лице __________________________________________, действующий(ая) на основании ___________________________________________________________, с одной стороны, и Поставщик ________________________, в лице ___________________, действующий на основании - ______________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:
По договору от _____ №_____ Поставщик поставил, а Заказчик принял(а) Товар:
2. По качеству, ассортименту, количеству товара: Недостатки не выявлены / Недостатки выявлены (если выявлены, то нужно указать, какие именно) ____________________________________
3. Сроки поставки товара соответствует условиям договора / не соответствует условиям договора (если не соответствует, указать, что и когда именно нарушено)______________________
4. Своевременность и полнота предоставления Поставщиком документов соответствует условиям договора / не соответствует условиям договора (если не соответствует, указать, что и когда именно нарушено)___________________________________________________________________
Заключение о соответствии результатов, представленных Поставщиком, условиям договора (в том числе по результатам экспертизы, проведенной Заказчиком: соответствуют / не соответствуют (выбрать нужное)_______________________________.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.