ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "СПОРТИВНО-АДАПТИВНАЯ ШКОЛА ПАРАЛИМПИЙСКОГО И СУРДЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА" объявляет тендер: Поставка химических реагентов
Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
150062, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЯРОСЛАВЛЬ, ПР-КТ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, Д. 9А
Дата подведения итогов:
19.02.2025
Порядок подведения итогов:
В соответствии с документацией о закупке
Проект_договораxx
ПРОЕКТ
ДОГОВОР №__
г. Ярославль
«__» февраля 2025 г.
Государственное автономное учреждение дополнительного образования Ярославской области «Спортивно-адаптивная школа паралимпийского и сурдлимпийского резерва», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности директора Березовской Елены Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и
_________, с другой стороны, в соответствии с Положением о закупках товаров, работ и услуг для нужд государственного автономного учреждения Ярославской области «Спортивно-адаптивная школа», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон 223-ФЗ), заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Поставщик обязуется по заданию Заказчика осуществить поставку химических реагентов (далее – Товар) в соответствии с техническим заданием, а Заказчик обязуется принять поставленный Товар и оплатить его на условиях настоящего Договора.
Наименование, количество, ассортимент, цена, конкретные показатели (характеристики) поставляемого Товара указываются в Техническом задании, спецификациями, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
Код по ОКПД 2: 20.20.14.000.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Заказчик вправе:
Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных настоящим договором и подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с договором.
Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по договору.
Осуществлять контроль за качеством, порядком и сроками поставки Товара.
Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных договором и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.
По соглашению с Поставщиком изменить существенные условия договора в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
Заказчик обязан:
Обеспечить приемку Товара и провести экспертизу для проверки поставленного Поставщиком Товара, предусмотренного договором, в части его соответствия условиям договора.
Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки Товара, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
Своевременно принять и оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с договором.
При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки Товаров в случае, указанном в подпункте 2.4.5. договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки Товара. Решение о продолжении поставки Товара при необходимости корректировки сроков и отдельных этапов поставки Товара принимается Заказчиком и Поставщиком совместно и оформляется дополнительным соглашением к договору.
Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Поставщиком в ходе исполнения обязательств по договору.
Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями договора.
Поставщик вправе:
Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки Товара по договору на основании представленных Поставщиком документов, указанных в договоре.
Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с договором.
Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств.
Запрашивать у Заказчика в письменной форме разъяснения и уточнения относительно поставки Товара в рамках договора.
Поставщик обязан:
Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями договора и представить Заказчику необходимые документы по итогам исполнения договора.
Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора.
Обеспечивать соответствие Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации. Поставщик обязан в течение срока действия договора предоставить по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие указанным выше требованиям.
Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке поставленного Товара и в течение гарантийного срока, за свой счет.
Приостановить поставку Товара в случае обнаружения независящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать условия, в которых невозможно поставить Товар в установленный договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 2 (двух) дней после приостановления поставки Товара.
Незамедлительно информировать Заказчика о невозможности поставить Товар надлежащего качества, в надлежащем объеме, в предусмотренные договором сроки.
Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и договором.
ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Цена настоящего договора составляет _____ ____ рублей, в т.ч. НДС/НДС не облагается.
Цена договора включает в себя все затраты, связанные с исполнением договора в соответствии с условиями договора, в том числе на оплату труда работников, расходы на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, а также расходы на реализацию гарантийных обязательств, стоимость упаковки, маркировки, транспортные, погрузо-разгрузочные работы и иные расходы, которые могут возникнуть у Поставщика в период действия договора в связи с его исполнением.
Цена настоящего договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Сумма, подлежащая уплате Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя) будет уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
Оплата производится Заказчиком за каждую отдельную партию поставляемого Товара, по цене, указанной в Спецификации (Приложение № 2), по факту поставки и приемки Заказчиком Товара на основании счета, счета-фактуры (при наличии), в течение 7 рабочих дней после получения Товара путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика. Уплата Заказчиком аванса не предусмотрена.
Финансирование по договору осуществляется за счет средств Заказчика.
Если иное прямо не предусмотрено Договором, законные проценты на сумму долга за период пользования любыми денежными средствами по любому денежному обязательству каждой из Сторон в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются и не подлежат к уплате противоположной Стороне по Договору.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Качество Товара, поставляемого Заказчику в соответствии с договором, должно соответствовать требованиям технических условий и нормативных документов.
Поставляемый Товар должен быть новым, без механических повреждений, следов воздействия влаги и следов вскрытия. Поставляемый товар должен быть исправен и при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни и здоровья, окружающей среды, а также не причинять вред имуществу Заказчика и/или третьих лиц. Качество поставляемых товаров должно соответствовать требованиям стандартов и технических условий, установленных в Российской Федерации. Продукция должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к товару в Российской Федерации. Поставляемый товар должен соответствовать всем действующим нормам (ГОСТам, ИСО, СанПин, ТУ). Поставляемый товар должен быть поставлен в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, а также предохранять поставляемый товар от внешних воздействий. Упаковка товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в договоре.
Поставщик должен предоставить Заказчику подлинники или копии документов, подтверждающие качество поставляемого Товара. Если качество Товара окажется не соответствующим документам, Заказчик вправе отказаться от его принятия и оплаты, а если Товар уже оплачен, потребовать в установленном порядке возврата уплаченных сумм или замены Товара, а также возмещения возникших в связи с этим убытков.
Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего срока годности Товара. В случае выявления в течение всего срока годности Товара существенного нарушения требований к качеству, Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества. Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.
Поставщиком предоставляется гарантийный срок на Товар не менее 6 месяцев. В период гарантийного срока Поставщик обязан заменить некачественный Товар в течение дня, следующего за днем получения заявки от Заказчика. Расходы, связанные с транспортировкой неисправного товара, осуществляются за счет Поставщика.
УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
Поставка Товара осуществляется партиями по заявкам Заказчика силами и за счет Поставщика путем отгрузки (передачи) Товара Заказчику на складах Заказчика по адресу: г.Ярославль, ул. Панина, зд.34В.
Срок поставки составляет не более 2-х дней с момента направления соответствующей заявки (спецификации) в адрес Поставщика.
Приемка Товара по количеству производится согласно Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6, в части, не противоречащей условиям договора.
Приемка Товара по качеству производится согласно Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7, в части, не противоречащей условиям договора.
Приемка Товара осуществляется путем передачи Товара, сертификатов (декларации о соответствии), обязательных для данного вида Товара, и иных документов, подтверждающих качество Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, подписания товарной (товарно-транспортной) накладной и (или) акта сдачи-приема товара.
Отказ от приемки Товара оформляется двусторонним актом с перечнем недостатков, условиями и сроками их устранения. При немотивированном отказе представителя Поставщика от подписания акта (бездействие) ненадлежащее качество Товара подтверждается актом, подписанным Заказчиком в одностороннем порядке.
Проверка количества и качества Товара, поступившего в таре (упаковке), производится при вскрытии тары (упаковки) на складе Заказчика. При выявлении несоответствия наименований, количества и качества Товара Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента такого выявления направляет Поставщику письменное уведомление (претензию) о необходимости замены или допоставки Товара.
В случае поставки некачественного Товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.
В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан доукомплектовать Товар или заменить Товаром надлежащего качества в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.
Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности (срока полезного использования) Товара.
Товар считается переданным Поставщиком и принятым Заказчиком после подписания Сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной (УПД) и (или) акта сдачи-приема товара при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара.
Все расходы, связанные с возвратом, заменой Товара ненадлежащего качества, допоставкой осуществляются за счет Поставщика.
Риск случайной гибели и случайного повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи Товара согласно п. 4.3. договора.
Приёмка поставленного Товара осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней.
Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента передачи товара и подписания товарных накладных (УПД).
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим договором, Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
При нарушении Заказчиком п.3.5. настоящего Договора последний выплачивает Поставщику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки.
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (пеней, штрафов).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств, и устанавливается договором в размере 0,5% от общей стоимости договора за каждый день неисполненного и/или ненадлежащим образом исполненного обязательства по договору
Поставщик обязан уплатить Заказчику неустойку (пени, штраф) в течение 5 (пяти) дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования.
Стороны настоящего договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.
Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений по договору.
В случае, если неустойка (пени, штраф), начисленная в соответствии с п.п.6.3.-6.4 договора, не будут оплачены Поставщиком в срок, установленный п.6.5. Контракта, Заказчик имеет право удержать сумму неустойки (пени, штрафа) из суммы, предназначенной для оплаты стоимости товара.
Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком условий договора Заказчик оформляет соответствующим Актом неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора. Указанный Акт является документальным подтверждением неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора.
Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае расторжения договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.
ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также изданием актов государственных органов.
Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и об их влиянии на исполнение обязательств.
Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (Трех) последовательных месяцев, настоящий договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров, в том числе путем направления претензий.
Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий настоящего договора. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.
Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (Десять) рабочих дней со дня их получения, если настоящим договором не предусмотрены иные сроки рассмотрения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма, телеграммы, а также электронного сообщения с последующим представлением оригинала документа.
При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Ярославской области согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме, подписываются уполномоченными на это представителями Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
Изменение условий договора допускается в случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.
Изменение цены договора допускается в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, в частности в следующих случаях:
При снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема работ или услуг, качества поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг и иных условий договора.
При уменьшении потребности заказчика в товарах, работах, услугах на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор. В данном случае стороны обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы, услуги. Цена единицы товара, работы, услуги должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренные в договоре количество такого товара, объем работ, услуг.
При увеличении потребности заказчика в товарах, работах, услугах на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор, но не более двадцати процентов предусмотренного таким договора количества товаров, объема работ, услуг или при выявлении потребности в дополнительном количестве товаров, объеме работ или услуг, не предусмотренных договором, но связанных с товарами, работами, услугами, предусмотренными договором исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы, услуги. При этом цена единицы товара, работы, услуги должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренные в договоре количество такого товара, объем работ, услуг.
При изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов) на товары, работы, услуги.
В случае существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном статьей 451 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях. В этом случае стороны вправе согласовать новую цену договора (цену единицы товара, работы, услуги), количество товаров, объем работ, услуг, срок исполнения договора.
В случае изменения ставки налога на добавленную стоимость.
Не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и качественные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим характеристикам товаров, указанных в договоре.
При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работ, оказание услуг, а также использование товаров при выполнении работ, оказании услуг, качество, технические, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с указанными в договоре.
Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в связи с односторонним отказом стороны договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) поставщиком обязательств, предусмотренных договором.
В случае установления факта представления поставщиком недостоверных сведений, послуживших основанием для признания его победителем закупки и заключения с ним договора, заказчик вправе расторгнуть такой договор на любом этапе его исполнения.
Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить письменное уведомление о своем намерении другой Стороне за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты расторжения настоящего Договора.
10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества.
При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных настоящим разделом действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим разделом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
11.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует по 28.02.2025. Окончание срока действия договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по договору.
При изменении у одной из Сторон местонахождения, наименования, банковских реквизитов и других реквизитов она обязана в течение 5 (Пяти) дней письменно известить об этом другую Сторону. В письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего договора.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие Приложения:
Приложение № 1 –Спецификация.
Вопросы, неурегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Обоснования начальной (максимальной) цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
- Посмотреть таблицу с данными
