Тендер - Поставка химических реактивов №295294227

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.pdf

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть27

Поставка химических реактивов

Техническое_задание_на_поставку_химических_реактивов-2 - Посмотреть таблицу с даннымипоставка_форма_1_П_общая_форма ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _________

Московская область,

г. Красногорск «__» ________202__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Альтернативная генерирующая компания-1» (сокращённое наименование – ООО «АГК-1»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Земскова Сергея Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и

__________________________________________, в лице _____________________________, действующего на основании ___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя _________________ (далее - Товар), наименование, количество, комплектность, ассортимент, характеристики которого установлены в Спецификации (Приложение №1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Поставляемый по Договору Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

1.3. Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Покупателю его принадлежности, а также относящуюся к Товару документацию (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации).

1.4. Товар по Договору приобретается для следующих целей: ______________________________________________________.

(указываются цель использования, назначение товара)

1.5. Если в условиях Договора, приложениях к нему, или в иных документах, связанных с исполнением по Договору, содержится ошибка в единицах измерения, применяются общепринятые в отношении аналогичных товаров единицы измерения.

1.6. При отсутствии у Поставщика Товара во владении, Поставщик обязуется приобрести Товар у третьих лиц, осуществляющих деятельность на территории РФ, в целях его передачи Покупателю.

1.7. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи Товара Покупателю и подписания Покупателем Товарной накладной ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (далее – УПД).

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

• Качество Товара должно соответствовать требованиям Технического (-их) регламента (-ов)/ГОСТа (-ов) _______________________________________________________ [1] .

(указать документы, в которых определены требования к Товару)

• Комплектность Товара должна соответствовать Спецификации (Приложение №1 к Договору).

3. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

3.1. Товар передается Покупателю в упаковке организации-изготовителя с необходимыми маркировками. Упаковка Товара гарантирует его сохранность при перевозке и погрузке при соблюдении правил, указанных на упаковке производителем.

3.2. Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность Товара от повреждения или коррозии при смешанной перевозке с учётом нескольких перегрузок в пути.

3.3. Маркировка Товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Товара при его приёмке.

3.4. Товар поставляется в таре (упаковке), соответствующей требованиям нормативно-технической документации на Товар, и обеспечивающей сохранность Товара на время его транспортировки и хранения.

4. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Товар по настоящему Договору поставляется на основании письменно утверждённой с двух сторон Спецификации (Приложение №1 к Договору) и являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Сроки поставки определены Сторонами в Спецификации (Приложение №1к Договору).

Поставка Товара осуществляется на условиях доставки до адреса Покупателя: ____________________________________________________________________________________.

Поставщик обязан уведомить Покупателя о готовности Товара к передаче за 2 (два) рабочих дня до планируемого дня поставки по электронной почте ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

При получении Товара Покупатель обязан проверить состояние упаковки, количество тарных мест и (или) вес брутто в соответствии с Товарной накладной (или УПД), а также убедиться в наличии и соответствии всех документов, прилагаемых к Товару Поставщиком.

При передаче Товара Поставщик передаёт Покупателю следующие документы:

- товарная накладная или УПД;

- счет-фактура или УПД [2] ;

- сертификат качества/декларация соответствия;

- руководство (инструкция) по эксплуатации, уходу и ремонту Товара на русском языке.

• При доставке Товара Поставщиком в адрес Покупателя последний проверяет соответствие Товара по количеству тарных мест и (или) весу брутто. При этом подписание Товарной накладной ТОРГ-12 или УПД свидетельствует только о принятии указанного Товара по количеству тарных мест и (или) весу брутто и не означает приёмку Товара по количеству, качеству, ассортименту и комплектности. Осмотр и приёмка Товара на соответствие условиям Договора о количестве, качестве, ассортименте и комплектности производится Покупателем в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента доставки Товара в адрес Покупателя.
• При обнаружении недопоставки Товара по количеству тарных мест и (или) весу брутто Покупатель вправе потребовать от Поставщика поставить недостающее количество Товара. В этом случае Поставщик обязан допоставить Товар в течение 7 (семи) календарных дней с момента предъявления Покупателем соответствующего требования.
• При обнаружении недопоставки Товара по количеству тарных мест Покупатель:

4.9.1. либо приостанавливает приемку Товара и принимает меры к сохранению поставленного Товара. Товарная накладная ТОРГ - 12 или УПД при этом Покупателем не подписывается. Покупатель обязан вызвать представителя Поставщика для составления Акта о выявленных недостатках в течение 24 часов с момента доставки Товара. Уведомление о вызове представителя Поставщика направляется по адресу электронной почты, указанному в разделе 12 Договора. Представитель Поставщика обязан прибыть для составления акта о выявленных недостатках в течение 2-х рабочих дней с момента направления ему уведомления и иметь при себе документ, удостоверяющий личность, оригинал надлежащим образом оформленной доверенности или документы, подтверждающие право представителя действовать без доверенности. Если представитель Поставщика не является для составления акта о выявленных недостатках в течение 2-х рабочих дней с момента направления ему уведомления, Покупатель составляет Акт о выявленных недостатках в одностороннем порядке и направляет его в адрес Поставщика по адресу электронной почты, указанному в разделе 12 Договора. Кроме того, если представитель Поставщика отказывается или уклоняется от подписания Акта о выявленных недостатках, Покупатель составляет Акт в одностороннем порядке с отметкой об отказе или уклонении представителя Поставщика от подписания Акта. При этом, Акт о выявленных недостатках, составленный Покупателем в одностороннем порядке, будет иметь силу двустороннего документа.

4.9.2. либо осуществляет приёмку Товара с отметкой в Товарной накладной ТОРГ-12 или УПД о принятом количестве Товара. В таком случае представители Сторон фиксируют данные о фактически переданном Покупателю Товаре путем внесения вручную исправлений в товарную накладную ТОРГ-12 или УПД. В месте исправления уполномоченными лицами обеих сторон проставляется личная подпись, расшифровка фамилий. В товарной накладной ТОРГ-12 или УПД, содержащей исправления, Покупателем делается пометка-запрос Поставщику о необходимости предоставления переоформленной товарной накладной ТОРГ-12 или УПД (без исправлений), содержащей фактические данные о поставленном Товаре. Поставщик обязуется в течение 5 (Пяти) дней с момента приемки Товара от Поставщика Покупателем предоставить товарную накладную ТОРГ-12 или УПД (без исправлений), содержащую фактические данные о поставленном товаре. Покупатель так же направляет в адрес Поставщика письменное требование об осуществлении допоставки Товара в срок, установленный п.4.8. Договора;

4.10. Если Поставщик не осуществил поставку недостающего Товара (допоставку) по количеству тарных мест и (или) весу брутто в соответствии с Актом о выявленных недостатках, либо в соответствии с направленным требованием Покупателя об осуществлении допоставки Товара, Покупатель вправе отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке путём направления в адрес Поставщика соответствующего уведомления. В таком случае Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении. Поставщик в случае получения оплаты от Покупателя обязан вернуть полученные денежные средства в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления Покупателя об отказе от Договора. В случае нарушения сроков возврата указанной суммы, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1 % от суммы, подлежащей возврату за каждый день просрочки. Кроме того, Поставщик обязан вывезти Товар, не принятый Покупателем, или распорядиться им в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения уведомления об отказе от Договора. Если Поставщик не вывез Товар непринятый Покупателем Товар в указанный срок, Покупатель имеет право распорядиться им самостоятельно. При этом все необходимые расходы, понесённые Покупателем, подлежат возмещению Поставщиком.

4.11. Приёмка Товара по количеству Товара, по ассортименту, комплектности, а также по качеству Товара в части явных недостатков (явные недостатки– это такие недостатки, которые можно обнаружить путём наружного осмотра Товара либо иным способом проверки, обычным для такого вида товара), осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих со дня принятия Товара Покупателем.

4.12. При обнаружении недостатков по количеству, ассортименту, комплектности, качеству в части явных недостатков Товара, Покупатель вызывает представителя Поставщика для составления Акта о выявленных недостатках. Уведомление о вызове представителя Поставщика направляется по адресу электронной почты, указанному в разделе 12 Договора. Представитель Поставщика обязан прибыть для составления акта о выявленных недостатках в течение 2-х рабочих дней с момента направления ему уведомления и иметь при себе документ, удостоверяющий личность, оригинал надлежащим образом оформленной доверенности или документы, подтверждающие право представителя действовать без доверенности. Если представитель Поставщика не является для составления Акта о выявленных недостатках в течение 2-х рабочих дней с момента направления ему уведомления, Заказчик составляет Акт о выявленных недостатках в одностороннем порядке и направляет его в адрес Поставщика по адресу электронной почты, указанному в разделе 12 Договора. Кроме того, если представитель Поставщика отказывается или уклоняется от подписания Акта о выявленных недостатках, Покупатель составляет Акт в одностороннем порядке с отметкой об отказе или уклонении представителя Поставщика от подписания Акта. При этом, Акт о выявленных недостатках, составленный Заказчиком в одностороннем порядке, будет иметь силу двустороннего документа.

4.13. После получения Акта о недостатках, составленного в порядке, определённом в п. 4.12. Договора Поставщик обязан в течение 7 (семи) календарных дней с даты получения Акта о недостатках:

4.13.1. устранить недостатки Товара, указанные в Акте. Если Поставщик отказывается от устранения недостатков либо уклоняется, Покупатель вправе поручить устранение недостатков третьему лицу с последующим возложением расходов по устранению недостатков на Поставщика. При этом Поставщик обязан возместить Покупателю расходы по устранению недостатков в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения требования Покупателя.

4.13.2. Заменить Товар ненадлежащего качества за свой счёт, включая транспортные расходы, с даты получения Акта о недостатках.

4.14. Если Поставщик своевременно не устранил недостатки, указанные в Акте о выявленных недостатках, и не заменил Товар ненадлежащего качества, то Покупатель вправе отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке путём направления в адрес Поставщика соответствующего уведомления. В таком случае Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении. Поставщик в случае получения оплаты по Договору от Покупателя обязан вернуть полученные денежные средства в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления Покупателя об отказе от Договора. В случае нарушения сроков возврата указанной суммы, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1 % от суммы, подлежащей возврату за каждый день просрочки. Кроме того, Поставщик обязан вывести Товар ненадлежащего качества или распорядиться им в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения уведомления об отказе от Договора.

4.15. Приёмка Товара по качеству в части скрытых недостатков (скрытые недостатки - недостатки, которые могут быть выявлены только в ходе эксплуатации, использования товара) осуществляется в течение всего срока годности (гарантийного срока) Товара.

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Цена договора включает в себя стоимость Товара с учётом НДС 20% [3] , все расходы Поставщика, в том числе расходы на доставку, тару, упаковку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи.

5.2. Цена Договора указывается в Спецификации (Приложении №1) и составляет ___________________________, в том числе НДС 20%: ____________________ рублей [4] .

5.3. Оплата Цены Договора производится Покупателем в течение _____ (__________) рабочих [5] дней со дня поставки Товара и подписания Покупателем Товарной накладной ТОРГ-12 либо оригинала УПД, а также предоставления в адрес Покупателя документов, указанных в п. 4.6. Договора, правильно оформленных и в полном объёме. В случае обнаружения некачественного Товара и/или неверно оформленных и/или непредставленных документов, указанных в п.4.6. Договора, Покупатель производит оплату после того, как Поставщик устранит выявленные недостатки Товара или заменит Товар ненадлежащего качества и/или предоставит правильно оформленные и/или недостающие документы, указанные в п.4.6. Договора в полном объёме. В таком случае Покупатель не признается нарушившим обязательство по оплате.

5.4. Оплата Цены Договора осуществляется путем безналичного платежа на расчетный счет Поставщика, указанный Поставщиком в рублях РФ. Обязательство Покупателя по оплате Товара считается выполненным с даты зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика.

5.5. В случае обнаружения некачественного Товара Покупатель вправе произвести оплату после того, как Поставщик устранит выявленные недостатки Товара или заменит Товар ненадлежащего качества. В таком случае Покупатель не признается нарушившим обязательство по оплате.

5.6. Поставщик обязан оформлять счета-фактуры, которые он передаёт Покупателю по настоящему Договору в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. В случае обнаружения ошибок в счёте-фактуре Покупатель извещает об этом Поставщика по адресу электронной почты, указанному в разделе 12 Договора. В этом случае Поставщик обязан исправить ошибки и передать Покупателю исправленный счет-фактуру в течение 5 (пяти) календарных дней после получения сообщения от Покупателя [6] .

6.ГАРАНТИИ

6.1. Гарантийный срок на Товар составляет ________________месяцев с даты передачи Товара Покупателю.

6.2. Все недостатки, выявленные при эксплуатации Товара в течение гарантийного срока, устраняются Поставщиком в соответствии с его гарантийными обязательствами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Покупателя письменного уведомления об обнаруженных недостатках.

6.3. Поставщик обеспечивает замену Товара, признанного товаром ненадлежащего качества, и/или при наличии в Товаре недостатков, препятствующих нормальной эксплуатации Товара Покупателем в течение 10 (десяти) рабочих дней момента получения от Покупателя письменного уведомления об обнаруженных недостатках. При этом гарантийный срок на вновь поставленный Товар устанавливается в соответствии с пунктом 6.1. настоящего Договора. При невозможности заменить Товар, Поставщик обязан вернуть Покупателю уплаченные деньги в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Покупателя письменного уведомления о недостатках.

6.4. Гарантийное обслуживание Товара осуществляется Поставщиком только при полном соблюдении условий эксплуатации Товара Покупателем.

6.5. Гарантийному ремонту/замене не подлежит Товар:

• эксплуатировавшийся не в соответствие с его назначением, в том числе, имеющий по вине Покупателя механические повреждения;
• эксплуатировавшийся или хранившийся в ненадлежащих условиях/среде;
• имеющий недостатки, вызванные действиями третьих лиц и/или действиями непреодолимой силы.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. За нарушение срока поставки Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,5% от Цены договора за каждый календарный день просрочки, начиная со следующего дня, следующим за днём истечения установленного договором срока поставки.

7.3. Если Поставщик не произвёл допоставку Товара в срок, установленный в п. 4.8. Договора Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,8% от Цены договора за каждый календарный день просрочки, начиная со следующего дня, следующим за днём истечения установленного договором срока для восполнения недопоставки Товара.

7.4. Если Поставщик не устранил недостатки Товара, указанные в Акте о выявленных недостатках, в срок, установленный в п. 4.14. Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,8% от Цены договора за каждый календарный день просрочки, начиная со следующего дня, следующим за днём истечения срока, указанного в п.4.14. Договора.

7.5. В случае поставки Товара ненадлежащего качества/некомплектного товара/ не соответствующего требованиям, установленным Договором, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате штрафа за каждый выявленный случай нарушения в размере 5 (пяти) процентов от Цены Договора, указанной в п.5.2. Договора.

7.6. В случае нарушения срока передачи Покупателю счета-фактуры или исправленного счета-фактуры, в соответствии с п. 5.6. Договора, Поставщик обязан уплатить Покупателю неустойку в размере 0,5% от стоимости цены Договора за каждый день просрочки [7] .

7.7. Уплата или неустойки (штрафа) и возмещение убытков, не освобождает стороны от исполнения обязательств по договору и устранения нарушений.

7.8. Неустойка, штраф, предусмотренные настоящим договором, считаются истребованными Покупателем в случае выставления в адрес Поставщика требования (претензии) о выплате неустойки. Право Покупателя на получение указанных сумм неустойки за нарушение обязательств возникает после признания Поставщиком выставленного ему требования об уплате неустойки, либо после вступления в силу решения суда о присуждении неустойки. Срок ответа на требование (претензию) об уплате штрафных санкций составляет 20 (двадцать) рабочих дней с момента его получения Поставщиком. В случае если по истечении указанного в настоящем пункте срока, Покупателем не был получен ответ на требование (претензию), считается, что Поставщик выразил своё с ним согласие.

7.9. Покупатель вправе (без ущерба для любых иных способов взыскания) путем удержания взыскать суммы неустоек, штрафов, подлежащих уплате Поставщиком, из любых сумм, которые причитаются или будут причитаться к оплате Поставщику.

7.10. Убытки по настоящему Договору подлежат взысканию сверх неустойки.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

• Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), возникшими помимо воли Сторон и которые нельзя предвидеть или предотвратить, не зависящие от воли сторон договора обстоятельства.
• Сторона, которая не исполняет своих обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна направить в течение 5 календарных дней письменное извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.
• Заключение (свидетельство), выданное Торгово-промышленной палатой, свидетельствующее обстоятельства непреодолимой силы по Договору, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
• Сторона, которая не исполняет обязательства по Договору вследствие форс-мажора, обязана представить в адрес другой Стороны заключение Торгово-промышленной палаты, свидетельствующее обстоятельства непреодолимой силы по договору. Такое заключение должно быть предоставлено в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты направления извещения, предусмотренного пунктом 8.2. Договора.
• Если форс-мажор действует на протяжении 2 (двух) месяцев и не обнаруживает признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон либо на основании уведомления об отказе от Договора одной из Сторон. При этом если Поставщиком получена оплата по Договору, а исполнить обязательства по Договору он не имеет возможности в связи с форс-мажором, то Поставщик обязан возвратить Покупателю полученные по Договору денежные средства в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения или направления уведомления об отказе от Договора.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, ПОРЯДОК ОТКАЗА ОТ ДОГОВОРА

• Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при исполнении обязательств по Договору, будут разрешаться путем переговоров в соответствии с действующим законодательством РФ.
• Соблюдение досудебного претензионного порядка является обязательным. Срок рассмотрения претензии – 20 (двадцать) рабочих дней с момента получения её Стороной.
• Если Стороны не придут к согласию путем переговоров, споры будут разрешаться в Арбитражном суде города Москвы.
• Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
• Допускается односторонний внесудебный отказ Покупателя от исполнения настоящего Договора в случаях:

9.5.1. поставки Поставщиком Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;

9.5.2. нарушения сроков поставки более чем на 14 (четырнадцать) дней. В таком случае Покупатель вправе требовать уплаты убытков, в том числе разницы между ценой по замещающей сделке и ценой по настоящему договору вне зависимости от того, заключена ли замещающая сделка до или после прекращения настоящего договора.

9.5.3. Если Поставщик не передаст одновременно с Товаром (сертификат качества, технический паспорт, инструкцию по эксплуатации), и в течение 10 (десяти) календарных дней с момента требования Покупателя об их передаче не исполнит его;

9.5.4. в случаях нарушения Поставщиком выданных заверений и гарантий, указанных в статье 10 Договора;

9.5.5. в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

9.6. В случаях, указанных в п. 9.5. Договора, Покупатель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договор, направив в адрес Поставщика соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении.

9.7. Поставщик в случае прекращения Договора по основаниям, указанным в пп.9.5.1. - 9.5.4. Договора обязан возвратить полученные от Покупателя денежные средства по Договору в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления. Если в указанный срок Поставщик не возвратит денежные средства, эта сумма признаётся коммерческим кредитом в силу положений ст. 823 ГК РФ. На сумму, подлежащую возврату, начисляются проценты в размере 0,1% в день со дня, следующего за днём, когда Поставщик был обязан вернуть полученные денежные средства, до даты их возврата Покупателю.

9.8. В случае отказа от Договора, по основаниям, указанным в пп. 9.5.1., 9.5.3., 9.5.4. Договора Поставщик обязуется за свой счет вывезти переданный Покупателю Товар или распорядится им в течение 10 (десяти) календарных дней после возврата Покупателю денежных средств. При этом, Товар возвращается Поставщику только после возврата денежных средств Покупателю в порядке, предусмотренном в п. 9.7. Договора. Если Поставщик не вывез Товар непринятый Покупателем Товар в указанный срок, Покупатель имеет право распорядиться им самостоятельно. При этом все необходимые расходы, понесённые Покупателем, подлежат возмещению Поставщиком.

10. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ

10.1. Руководствуясь ст. 431.2 ГК РФ, Поставщик заверяет следующее:

- он является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом;

- исполнительный орган Поставщика находится и осуществляет функции управления по месту нахождения (регистрации) юридического лица;

- для заключения и исполнения договора Поставщик получил все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, учредительными и локальными документами;

- имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный договором (имеет надлежащий ОКВЭД);

- лицо, подписывающее (заключающее) договор от имени и по поручению Поставщика на день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле договора;

- Поставщиком уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- все операции Поставщика по покупке товара у своих поставщиков, продаже товара Покупателю полностью отражены в первичной документации Поставщика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на поставщика;

- Поставщик гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчетности НДС, уплаченный Покупателем Поставщику в составе цены Товара [8] ;

- Поставщик предоставит Покупателю полностью соответствующие действующему законодательству Российской Федерации первичные документы, которыми оформляется продажа товара по договору (включая, но не ограничиваясь счетами-фактурами [9] , товарными накладными формы ТОРГ-12 либо УПД, товарно-транспортными накладными, и т.д.);

- имеет все необходимые материальные и трудовые ресурсы для выполнения своих обязательств по договору;

- все обязательства по договору Поставщик выполняет самостоятельно (в том числе, через своих штатных работников), при привлечении третьих лиц поставщик заключает с ними гражданско-правовые договоры, которые обязуется предоставлять по требованию Покупателя и налоговых органов, и уплачивает все предусмотренные законодательством налоги;

- Товар, поставляемый по договору, принадлежит Поставщику на праве собственности. В случае если Поставщик не является собственником товара, то Поставщик, как агент (комиссионер) имеет все необходимые в соответствии с действующим законодательством полномочия для заключения договора и поставки товара и гарантирует наличие документов соответствующей отчетности. Товар и права на него не являются предметом спора, в отношении товара или прав на него не заключено каких-либо иных сделок и не имеется иных обременений (арест и др.), препятствующих надлежащему исполнению договора;

- Товар прошел таможенную очистку (для импортных товаров) и реализуется с согласия правообладателя объектов интеллектуальной собственности.

10.2. Поставщик обязуется по первому требованию Покупателя или налоговых органов (в том числе встречная налоговая проверка) предоставить надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к поставке товара по договору, и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в договоре, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Покупателя или налогового органа.

10.3. В случае недостоверности указанных в пунктах 10.1. и 10.2. заверений Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки в размере:

- сумм, уплаченных Покупателем в бюджет вследствие добровольного отказа Покупателя от применения вычета НДС по операциям с Поставщиком, вследствие нарушения Поставщиком указанных в настоящем пункте, заверений, на основании рекомендаций налоговых органов; [10]

- сумм, возмещенных Покупателем иным лицам, прямо или косвенно приобретшим Товар (работу, услугу) у Покупателя, уплаченных ими в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов об уплате, вследствие нарушения Поставщиком указанных в настоящем пункте, заверений;

- сумм, уплаченных Покупателем в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении НДС (в том числе решений об отказе в применении налоговых вычетов), который был уплачен Поставщику в составе цены товара, решений (требований) об уплате пеней и штрафов на указанный размер доначисленного НДС [11] ;

- сумм, уплаченных Покупателем в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении налога на прибыль, решений (требований) об уплате пеней и штрафов на указанный размер доначисленного налога на прибыль в связи с отказом налоговой инспекции принять к расходам, уменьшающим налогооблагаемую базу для налога на прибыль, стоимость Товаров по настоящему договору;

-судебные расходы, понесённые Покупателем, в случае судебного спора с ИФНС.

10.4. При получении письменного требования Покупателя Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого требования обязан предоставить в территориальный налоговый орган по месту своей регистрации Согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными, в соответствии с пп. 1 п. 1 с. 102 НК РФ по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 15.11.2016 № ММВ-7-17/615@, в отношении сведений о наличии (урегулировании/неурегулировании) несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для принятия к вычету сумм НДС. Срок действия Согласия - до окончания срока действия настоящего договора [12] . Поставщик обязан предоставить Покупателю заверенную копию Согласия с отметкой ИФНС о его принятии - в течение 2 (двух) рабочих дня со дня предоставления в налоговую инспекцию.

В случае непредоставления Покупателю копии Согласия в указанный срок Покупатель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, письменно уведомив Поставщика. Договор считается расторгнутым с момента получения уведомления о расторжении договора Поставщиком [13] .

10.5. Покупатель на основании Информационного письма территориального налогового органа, переданного по каналам телекоммуникационной о выявлении обстоятельств, свидетельствующих о наличии несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг), письменно уведомляет об этом Поставщика. Поставщик обязуется обеспечить устранение признаков несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Покупателя о наличии таких сведений [14] .

10.6. Поставщик возместит Покупателю полностью все имущественные потери Покупателя, возникшие вследствие не устранения в установленный сторонами срок признаков несформированного источника для вычета по НДС по хозяйственным операциям по настоящему договору - в размере НДС, который был уплачен Поставщику в составе цены Товара, и от вычета которого Покупатель добровольно отказался [15] .

10.7. Поставщик заверяет и гарантирует, что ни он, ни контролирующие его лица не состоят в санкционных списках США, стран Европейского союза и иных присоединившихся к ним государств, не осуществляет хозяйственную деятельность с лицами, включёнными в указанные списки, а также не владеют и не принимают участие в уставном капитале указанных лиц. Убытки, причинённые предоставлением недостоверных сведений, подлежат возмещению в полном объёме.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1 Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

11.2. Настоящий Договор признается заключённым с момента подписания Сторонами и действует до _________________________. Моментом подписания Договора признаётся дата, указанная, в преамбуле Договора в правом верхнем углу. Настоящий Договор действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

11.3. Любая информация, полученная Сторонами друг от друга в процессе заключения и исполнения настоящего Договора, является конфиденциальной. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию без письменного согласия другой Стороны.

11.4. Все уведомления, извещения, требования, претензии или иные юридически значимые сообщения (далее по тексту – «юридически значимые сообщения»), которые направляются в связи с исполнением Договора, должны быть направлены одной Стороной непосредственно другой Стороне по соответствующему адресу, указанному в разделе 12 Договора, одним из следующих способов:

посредством службы доставки, обеспечивающей оперативное получение юридически значимых сообщений другой Стороной с описью вложения;

посредством АО «Почта России» заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения;

телеграммой с уведомлением о вручении;

через собственного курьера под расписку на копии;

посредством направления по электронному адресу, указанному в разделе 12 Договора.

Иные способы направления юридически значимых сообщений не допускаются и не признаются имеющими юридическую силу.

11.5. В случае изменения адреса и иных реквизитов Стороны обязаны предупредить об этом друг друга в течение 3 (Трёх) рабочих дней с даты наступления указанных изменений. В случае изменения адреса и иных реквизитов, соответствующая Сторона обязана известить об этом другую Сторону любым способом, указанным в п.11.4. Договора, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты возникновения соответствующего изменения. На Сторону, нарушившую указанную обязанность, возлагаются все неблагоприятные последствия и риски отсутствия у другой Стороны актуальной информации об адресе и иных реквизитах. В частности, все юридически значимые сообщения считаются доставленными, а их юридические последствия – наступившими при условии доставки уведомлений по предыдущей известной Стороне адресу. 11.6. Моментом получения Стороной юридически значимого сообщения и иных документов, а также моментом возникновения последствий для адресата в связи с их получением, являются:

при доставке юридически значимых сообщений посредством АО «Почта России» или телеграфа - по истечении 10 (Десяти) календарных дней с даты доставки юридически значимого сообщения на почтовое отделение адресата;

при доставке юридически значимых сообщений через собственного курьера – с момента вручения юридически значимых сообщений Стороне согласно дате, указанной на копии доставляемого юридически значимого сообщения;

при доставке юридически значимых сообщений службой доставки – с момента доставки юридически значимых сообщений Стороне согласно дате, указан ной на соответствующем подтверждающем доставку документе;

при доставке юридически значимого сообщения по электронном адресу, указанному в разделе 12 Договора - в момент направления юридически значимого сообщения соответствующей Стороне (адресату).

11.7. Юридически значимое сообщение считается полученным Стороной и в тех случаях, если оно доставлено Стороне (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от такой Стороны, не было ей вручено или адресат не ознакомился с ним. В этом случае Сторона считается получившей юридически значимое сообщение в момент, указанный в п. 11.6. Договора.

При отправке юридически значимого сообщения способами, указанными в п.11.4. Договора, такое сообщение считается полученным независимо от наличия у лица, фактически принявшего корреспонденцию от имени Стороны (адресата), соответствующих полномочий. Риск получения доставленных такими способами юридически значимых сообщений от имени Стороны (адресата) неуполномоченным лицом несет соответствующая Сторона (адресат).

При доставке юридически значимых сообщений собственным курьером Стороны (отправителя) оно считается полученным другой Стороной (адресатом), если в получении расписалось любое уполномоченное лицо. Стороны признают, что любой сотрудник Стороны (адресата) признается уполномоченным на получение корреспонденции.

11.8. Приложение №1 Спецификация, является неотъемлемой частью настоящего Договора.

11.9. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН - Посмотреть таблицу с данными

____________________________ «___» ______ 202___года

Общество с ограниченной ответственностью «Альтернативная генерирующая компания-1» (сокращённое наименование – ООО «АГК-1»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Земскова Сергея Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и __________________________________________, в лице _____________________________, действующего на основании ___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящую Спецификацию к Договору поставки №____ от «__» _________202__ года (далее – «Договор») о нижеследующем:

Стороны пришли к соглашению о поставке в рамках Договора следующего Товара, на условиях, предусмотренных Договором:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Настоящая Спецификация составлена в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон и является неотъемлемой частью Договора.

3.Подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Если нет документа, в котором определены требования к Товару, то эти требования надлежит указать в спецификации. ↑

В случае применения Поставщиком упрощённой системы налогообложения (далее- УСН) предоставляется счёт вместо счета-фактуры или УПД. ↑

НДС не указывается в случае применения Поставщиком УСН. ↑

В случае применения Поставщиком УСН, НДС не исчисляется. ↑

Срок для оплаты должен быть установлен не менее 15 рабочих дней. ↑

П. 5.6. Договора не применяется в случае применения Поставщиком УСН. ↑

Пункт 7.4. Договора не применяется в случае применения Поставщиком УСН. ↑

Применяется если Поставщик применяет общую систему налогообложения (далее – ОСН). ↑

Если применимо. ↑

Если Поставщик применяет ОСН. ↑

Если Поставщик применяет ОСН. ↑

Если Поставщик применяет ОСН. ↑

Если Поставщик применяет ОСН. ↑

Если Поставщик применяет ОСН. ↑

Если Поставщик применяет ОСН. ↑

НДС исчисляется в случае применения ОСН. ↑

НДС исчисляется в случае применения ОСН. ↑

НДС исчисляется в случае применения ОСН. ↑

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ

1. Наименование закупки: поставка химических реактивов

2. Форма и способ процедуры закупки:

Открытый запрос ценовых котировок в электронной форме.

3. Индивидуальный номер закупки, предмет договора:

Индивидуальный номер закупки присваивается в автоматическом режиме функционалом

электронной торговой площадки (Далее – ЭТП).

4. Объем оказываемых услуг:

Все необходимые сведения приведены в Техническом задании.

5. Заказчик закупки:

ООО «АГК-1»

Место нахождения: Автодорога Балтия, территория 26 км, дом 5 (Бизнес-Центр Рига-Ленд),

строение 6, подъезд 1 или 8, этаж 5, городской округ Красногорск, Московская область,

143421.

6. Организатор закупки:

Функции организатора закупки выполняет Департамент закупок и логистики

ООО «АГК-1»

Тел.: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Контактное лицо: Пищеров Максим Владимирович

7. Источник финансирования:

Собственные средства Заказчика.

8. Специализированная организация:

Не привлекается.

9. Наименование и адрес ЭТП в информационно-телекоммуникационной сети.

Настоящая закупка проводится в соответствии с правилами и регламентом, а также с

использованием функционала электронной торговой площадки, в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

10. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке:

Документация о закупке официально размещена в открытом источнике и доступна для

ознакомления в форме электронного документа без взимания платы в любое время с

момента официального размещения извещения на сайте ЭТП.

11. Дата и время окончания подачи заявок, место их подачи:

16:00 (мск) 08.04.2025 г. в электронной форме в соответствии с регламентом и

функционалом ЭТП. Участник подает заявку на участие в запросе ценовых котировок в

электронной форме на электронной торговой площадке. Заявка на участие в запросе

ценовых котировок размещается Участником на ЭТП в форме электронного документа в

соответствии с правилами, установленными на ЭТП.

12. Обеспечение заявки: не требуется.

13. Место и дата рассмотрения заявок, подведения итогов закупки:

143421, Московская область, Красногорский район, автодорога Балтия, территория 26 км,

бизнес-центр «Рига-Лэнд», строение 6 (А), подъезд 1, 8, этаж 5.

Не позднее 22.04.2025 г.

14. Возможность проведения процедуры переторжки:

Возможна.

15. Срок отказа от проведения закупки:

Организатор закупки вправе отказаться от проведения закупки без каких-либо последствий

в любой момент, разместив уведомление об этом на официальном сайте.

17. Дополнительные комментарии:

17.1. Процедура запроса ценовых котировок в электронной форме товаров, работ, услуг у

производителей (поставщиков, подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставки

идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии

однородных товаров, работ, услуг, не являющаяся торгами (конкурсом, аукционом) или

публичным конкурсом в соответствии со статьями▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти первой Гражданского

кодекса Российской Федерации и статьями▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть части второй Гражданского кодекса

Российской Федерации и не накладывает на Организатора запроса цен обязательств,

установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации, также

не является Запросом предложений. По результатам проведения запроса цен может быть

сформирована начальная (максимальная) цена договора (предмета закупки) для целей

дальнейшего проведения конкурентной закупки, а также проект договорной цены закупки

у единственного поставщика (подрядчика исполнителя).

17.2 Любой Участник вправе сформировать при помощи функционала ЭТП запрос о

разъяснении положений извещения о запросе ценовых котировок.

Приложения:

Приложение № 1 – проект Договора;

Приложение № 2 – техническое задание с приложением.