Тендер - Поставка химических реактивов. №280528920

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Обоснование_НМЦ - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Свердловская облМесто поставки (адрес):Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,%26amp;nbsp;Свердловская область, г. Новоуральск ул. Герцена 6а. Для сведения: город Новоуральск является закрытым административно-территориальным образованием (ЗАТО) На территории ЗАТО Новоуральск установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на территорию города. Для въезда в ЗАТО Новоуральск необходимо своевременно (не менее, чем за 10 суток для граждан Российской Федерации) оформлять документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами. Все расходы, связанные с оформлением пропусков в город, берет на себя Поставщик.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 24.09.2024 по 01.10.2024Место предоставления документации:http://utp.sberbank-ast.ru/TradeПорядок предоставления документации:http://utp.sberbank-ast.ru/TradeОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Извещение_запроса_котировок_по_223-ФЗ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии № 31 Федерального медико-биологического агентства»

(ФГБУЗ ЦГиЭ №31 ФМБА России)

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач

ФГБУЗ ЦГиЭ № 31 ФМБА России

Т.Г. Миронова

«____» сентября 2024 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА № 23/ЗК-24

на право заключения гражданско-правового договора

на поставку химических реактивов

СОГЛАСОВАНО:

________________С.Ю. Полякова

_____________А.А. Симбирятина

_______________Е.А. Киселькова

_____________Е.П. Корнилицин

_______________Ю.А. Полякова

Новоуральск, 2024

ЧАСТЬ I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ИЗВЕЩЕНИЯ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- Посмотреть таблицу с данными

ЧАСТЬ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ОКПД2 20.59.52.194 - Реактивы химические общелабораторного назначения

- Посмотреть таблицу с данными

* В характеристиках товара не допускается употребление слов «должна быть/должен быть» (необходимо указывать четкие размеры и параметры товара).

Товар поставляется транспортом Поставщика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьСвердловская область, г. Новоуральск ул. Герцена 6а. Город Новоуральск расположен на территории ЗАТО. Все расходы, связанные с оформлением пропусков в город, берет на себя Поставщик.

Условия поставки товара: На все реактивы должны быть этикетки, паспорта (соответствующие требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) и (или) иная техническая документация на русском языке. На товар, подлежащий обязательной сертификации, Поставщик обязан при поставке вместе с товаром передать Заказчику, заверенные надлежащим образом копии сертификатов производителя на поставляемый товар (либо документ его заменяющий). Право собственности на товар переходит Заказчику с момента подписания сторонами документа о приемке.

Требования по гарантийному сроку Товара: Все реактивы должны иметь действующие сроки годности. Остаточный срок годности поставляемого товара должен быть не менее 8 (восьми) месяцев от заявленного производителем срока, если в техническом задании не указано иное. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, если они обнаружены в течение гарантийного срока. Поставщик отвечает за качество поставляемого товара в течение всего гарантийного срока.

Требования к качеству, безопасности товара и транспортировке: Товар должен быть пригодным для использования в соответствии с его назначением и целями использования в условиях учреждения и должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для данного вида товара. Наименование товара и производитель должны соответствовать наименованию товара и его производителю, указанным в представляемых при поставке товара документах. Реактивы должны транспортироваться в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов. На упаковке с опасным грузом должна быть нанесена транспортная маркировка по ГОСТ 19433. Отгрузка товара осуществляется в условиях, исключающих порчу товара в пути.

Требования к упаковке и маркировке: Товар поставляется в упаковке (таре), соответствующей требованиям нормативных документов на реактивы, ГОСТов, обеспечивающей сохранность реактивов от всякого рода повреждений и воздействий при перевозке различными видами транспорта и хранении. Тара и упаковка не должна содержать следов вскрытия, вмятин, порезов. Упаковочные материалы не должны отрицательно воздействовать на органолептические показатели и химический состав реактивов. На упаковках, потребительской и транспортной таре должна содержаться отчетливая и легко читаемая информация на русском языке. Упаковка (тара) товара должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). На каждую единицу потребительской тары должна быть наклеена этикетка с товарным знаком РЕАХИМ или товарным знаком изготовителя. Маркировка реактивов должна соответствовать требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение». При перефасовании реактивов другой организацией или предприятием на этикетке должно быть указано наименование организации или предприятия, перефасовавшего реактив, для продуктов с гарантийным сроком хранения до 6 месяцев с указанием даты (число, месяц, год). Согласно ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьперефасование особо чистых веществ не допускается.

Срок поставки товара: Поставка товара осуществляется с момента заключения гражданско-правового договора в течение 40 (сорока) календарных дней.

ЧАСТЬ III ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР №

г. Новоуральск «__» __________ 2024 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии № 31 Федерального медико-биологического агентства», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Мироновой Татьяны Геннадьевны, действующей на основании Устава,

и _________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным Законом от 18.07.2011 года № 223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» по результатам проведения запроса котировок в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (извещение №_____) № 23/ЗК-24 на основании протокола рассмотрения и оценки заявок участников запроса котировок в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № ___ от «___» __________ 2024 г., заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее - договор) о нижеследующем.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные договором, осуществить поставку химических реактивов (далее – Товар), в соответствии с прилагаемой Спецификацией (приложение № 1 к настоящему договору), являющейся неотъемлемой частью договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в сроки, установленные настоящим договором.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1 Цена настоящего договора определена по итогам проведения запроса котировок в электронной форме и составляет ____________(_______) руб.___коп., в том числе НДС_%:_______руб. _____коп.

Цена товара, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, будет уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.2. Цена договора включает в себя: стоимость товара, расходы по доставке товара в адрес Заказчика, уплату таможенных пошлин, налогов (в том числе НДС), сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением обязательств по гражданско-правовому договору.

2.3. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением случаев, установленных настоящим договором и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.4. Источник финансирования настоящего договора – Средства от приносящей доход деятельности (Средства бюджетных учреждений).

2.5. Оплата за поставку Товара производится по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, за фактически поставленный товар на основании выставленного Поставщиком универсального-передаточного документа (УПД) или счета, счета-фактуры и товарной накладной в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке товара.

2.6. Поставщик в обязательном порядке указывает в универсального-передаточном документе (УПД) или счете-фактуре, товарной (товарно- транспортной) накладной строгое соответствие наименований поставляемых товаров спецификации (предмету) настоящего договора, стоимость товара за единицу, количество единиц товара, общую стоимость с НДС, если Поставщик является плательщиком НДС. В товарной накладной обязательно указывается номер и дата гражданско-правового договора, по которому производилась поставка товара.

В случае ненадлежащего оформления счетов/счетов-фактур, товарных накладных, универсальных передаточных документов (УПД) оплата производится в течение 7 (семи) рабочих дней с момента предоставления надлежащим образом оформленных оригинала счета/счета-фактуры, оригиналов товарных накладных, универсальных передаточных документов (УПД).

2.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.8. Авансовый платеж по настоящему договору не предусмотрен.

2.9. Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных договором количества товара и иных условий исполнения договора.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА
3.1 Поставка товара осуществляется в течение 40 (сорока) календарных дней с момента заключения гражданско-правового договора.
3.2. Поставка товара производится по адресу: Свердловская область, г. Новоуральск ул. Герцена 6а. (Город Новоуральск расположен на территории ЗАТО. Все расходы, связанные с оформлением пропусков в город, берет на себя Поставщик).
3.3. Поставщик поставляет товар по настоящему договору за счет собственных или привлеченных денежных средств, а также обеспечивает разгрузку товара на складе Заказчика.
3.4. Приемка Товара осуществляется в рабочие дни с Пн.-Чт. с 9.00 час до 16.00 час (время местное), в Пт. с 9.00 час до 14.00 час (время местное).
3.5.Заказчик обязуется обеспечить своевременный и беспрепятственный доступ к месту поставки товара.
3.6. Поставщик обязан одновременно с передачей товара передать Заказчику документы, подтверждающие качество товара или их копии, заверенные надлежащим образом, а также счет, счет-фактуру, товарную накладную.
3.7. Товар должен быть поставлен в заводской упаковке. Упаковка должна быть целостной, без повреждений, вскрытий, вмятин, порезов и обеспечивать сохранность товара при обычных условиях хранении и транспортировки. Маркировка должна включать в себя наименование товара, производителя, страну изготовителя.
3.8. Товар, не соответствующий требованиям договора, а также некомплектный и не имеющий сопроводительных документов, указанных в п. 3.6 настоящего договора считается не поставленным и оплате не подлежит.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
4.1. Приемка товара осуществляется представителем Заказчика, в соответствии с наименованием, количеством и иными характеристиками поставляемого товара, указанными в Спецификации, а также другими условиями договора. Представитель Заказчика проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого товара, указанным в Спецификации, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.
4.2. При получении товара Заказчик проверяет только соответствие количества грузовых мест и (или) веса брутто сведениям в накладной, а также состояние транспортной упаковки. Подписание накладной свидетельствует лишь о принятии указанного количества мест и (или) веса брутто. Заказчик осуществляет приемку товара и проверку его количества, качества и комплектности в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки товара. Заказчик не принимает товар, если в ходе осмотра и проверки обнаружится, что он не соответствует условиям Договора.
4.3. Проверка количества товара производится путем подсчета товарных единиц.
4.4. Проверка качества товара осуществляется в соответствии с обычно применяемым в отношении данного товара порядком проверки, если иное не предусмотрено законом или иным правовым актом.
4.5. По решению Заказчика для приемки поставленного товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
4.6. Если в ходе приемки товара обнаружатся нарушения условий Договора о качестве, количестве, комплектности, таре (упаковке), Заказчик будет обязан направить Поставщику мотивированный отказ от приемки в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения недостатков.
О недостатках в товаре, обнаруженных после его приемки, Заказчик обязан уведомить Поставщика в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения недостатков.
Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления несоответствия этого товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке данного товара и устранено Поставщиком.
4.7. В случае выявления недостатков поставленного товара по количеству, комплектности, качеству или безопасности требованиям, установленным договором, Поставщик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения Поставщиком акта выявленных недостатков.
4.8. В случае если Поставщик не заменит некачественный товар в указанные выше сроки, обязательства Поставщика на данный объём поставки считаются невыполненными, он несет ответственность за просрочку поставки в соответствии с условиями настоящего договора.

КАЧЕСТВО ТОВАРА

5.1. Поставляемый товар по своему качеству и комплектности должен соответствовать Техническим условиям (техническому описанию), утвержденным ее изготовителем. Поставщик обязуется обеспечить надлежащий температурный режим, необходимый для соблюдения соответствующих условий транспортировки товара.

5.2. Все реактивы должны иметь действующие сроки годности. Остаточный срок годности поставляемого товара должен быть не менее 8 (восьми) месяцев от заявленного производителем срока, если в техническом задании не указано иное.

5.3. На все реактивы должны быть этикетки, паспорта (соответствующие требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) и (или) иная техническая документация на русском языке. На товар, подлежащий обязательной сертификации, Поставщик обязан при поставке вместе с товаром передать Заказчику, заверенные надлежащим образом копии сертификатов производителя на поставляемый товар (либо документ его заменяющий).

5.4. Наименование товара и производитель должны соответствовать наименованию товара и его производителю, указанным в представляемых при поставке товара документах

5.5. Товар должен быть пригодным для использования в соответствии с его назначением и целями использования в условиях лечебного учреждения и должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для данного вида товара.

5.6. Товар поставляется в упаковке (таре), соответствующей требованиям нормативных документов на реактивы, ГОСТов, обеспечивающей сохранность реактивов от всякого рода повреждений и воздействий при перевозке различными видами транспорта и хранении. Тара и упаковка не должна содержать следов вскрытия, вмятин, порезов. Упаковочные материалы не должны отрицательно воздействовать на органолептические показатели и химический состав реактивов. На упаковках, потребительской и транспортной таре должна содержаться отчетливая и легко читаемая информация на русском языке. Упаковка (тара) товара должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). На каждую единицу потребительской тары должна быть наклеена этикетка с товарным знаком РЕАХИМ или товарным знаком изготовителя. Маркировка реактивов должна соответствовать требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение». При перефасовании реактивов другой организацией или предприятием на этикетке должно быть указано наименование организации или предприятия, перефасовавшего реактив, для продуктов с гарантийным сроком хранения до 6 месяцев с указанием даты (число, месяц, год). Упаковка (тара), в которой отгружается товар, а также маркировка должны соответствовать требованиям, для продуктов с гарантийным сроком хранения до 6 месяцев с указанием даты (число, месяц, год). Согласно ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьперефасование особо чистых веществ не допускается.

5.7. Поставщик несет ответственность за качество поставляемого Товара в течение всего срока годности.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6. 1. Поставщик обязуется:

6.1.1.своевременно и надлежащим образом поставить Заказчику товар в наименовании, количестве и иными техническими характеристиками поставляемого товара, указанными в Спецификации и представить Заказчику документы, предусмотренные договором;

6.1.2. обеспечить передачу товара в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором;

6.1.3. передать Заказчику товар соответствующего качества согласно разделу 5 настоящего договора;

6.1.4. обеспечить устранение выявленных недостатков товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором;

6.1.5. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направить Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику.

6.2.Поставщик вправе:

6.2.1. требовать от Заказчика произвести приемку товара в порядке и в сроки, предусмотренные договором;

6.2.2. требовать от Заказчика полную и своевременную оплату поставленного товара согласно разделу 2 договора;

6.2.3. принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

6.3. Заказчик обязуется:

6.3.1. обеспечить своевременную приемку поставленных товаров в порядке, предусмотренном настоящим договором;

6.3.2. произвести оплату товара в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 2 договора.

6.3.3. направить поставщику претензию с требованием оплатить штрафные санкции при наличии оснований.

6.4. Заказчик вправе:

6.4.1. требовать от Поставщика полное и своевременное исполнение обязательств по договору;

6.4.2.запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему договору.

6.4.3. отказаться от приемки и оплаты товара, не соответствующего условиям настоящего договора;

6.4.4. принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 223-ФЗ.

6.4.5. изменить существенные условия контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе и настоящим договором.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА

7.1 Способами обеспечения исполнения гражданско-правового договора являются внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

7.2. Обеспечение исполнения гражданско-правового договора предоставляется Заказчику до заключения настоящего договора. Размер обеспечения исполнения гражданско-правового договора составляет: _________________ рублей.

7.3. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене гражданско-правового договора, участник закупки, с которым заключается гражданско-правовой договор, предоставляет обеспечение исполнения гражданско-правового договора в полуторном размере.

7.4. Обеспечения исполнения договора в виде перечисления денежных средств, осуществляется до подписания настоящего договора путем перечисления денежных средств на счет Заказчика на следующие банковские реквизиты: УФК по Свердловской области (ФГБУЗ ЦГиЭ № 31 ФМБА России, л/с 20626Х41000)

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк получатель:

Уральское ГУ Банка России // УФК по Свердловской области г. Екатеринбурга

Номер казначейского счета:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(расч. счет)

Номер банковского счета, входящего в состав ЕКС:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(кор. счет)

БИК ТОФК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

(Назначение платежа - Обеспечение исполнения гражданско-правового договора по результатам проведения запроса котировок в электронной форме № 23/ЗК-24, КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

7.4.1. Обеспечение исполнения гражданско-правового договора предоставляется Заказчику до полного выполнения Поставщиком своих обязательств.

7.4.2. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения настоящего договора, возвращаются Поставщику в течение 10 (десяти) банковских дней, после выполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему договору на основании письменного заявления Поставщика с указанием банковских реквизитов для перечисления залога.

7.4.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств по настоящему договору, то указанные денежные средства возвращаются Поставщику после выполнения всех обязательств по договору за вычетом штрафа и неустойки, предусмотренных настоящим договором.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы 1 000,00 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

8.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего выполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного гражданско-правовым договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от цены настоящего договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.4. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим договором. Исполнитель уплачивает Заказчику штраф, размер которого определяется в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 или законом и составляет 10 (десять) процентов цены гражданско-правового договора – ______________ рублей.

8.5. Под ненадлежащим исполнением обязательств в данном пункте понимается:

• поставка товара ненадлежащего качества;
• поставка товара, не соответствующего техническим характеристикам, установленным настоящим договором;
• нарушение срока поставки товара или замены некомплектного товара комплектным.

Поставщик (подрядчиком, исполнителем) не освобождается от ответственности за невыполнение или ненадлежащие выполнение условий договора, после окончания срока действия гражданско-правового договора.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

9. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить и которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств.

9.2. Свидетельство, выданное Торговой палатой или иным компетентным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.

9.4. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора, были урегулированы путем переговоров.

10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения претензий 10 (десять) календарных дней с момента получения одной из сторон Договора претензии направленной второй стороной.

10.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области.

11. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА

11.1. Договор может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества и качества товара, иных условий договора.

11.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные договором количество товара не более чем на десять процентов. При увеличении количества товара по соглашению Сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара Стороны обязаны уменьшить цену договора, исходя из цены единицы товара.

11.3. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством в случаях, предусмотренных настоящим гражданско-правовым договором.

11.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае:

- отказа поставщиком передать заказчику товар или принадлежности к нему (пункт 1 статьи 463, абзац второй статьи 464 ГК РФ);

- существенного нарушения поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков (пункт 2 статьи 475 ГК РФ);

- невыполнение поставщиком в разумный срок требования заказчика о доукомплектовании товара (пункт 1 статьи 480 ГК РФ);

- неоднократное нарушение поставщиком сроков поставки товаров (пункт 2 статьи 523 ГК РФ);

В случае расторжения настоящего Договора в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Договора Заказчик направляет сведения о Поставщике для их включения в реестр недобросовестных поставщиков, в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках.

11.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения гражданско-правового договора, если в ходе его исполнения установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

11.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения гражданско-правового договора.

11.7. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе.

11.8. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора

11.9. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.10. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

11.11. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Договор действует с момента его подписания Заказчиком по 03 декабря 2024 года. Действие настоящего договора прекращается после исполнения сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с условиями извещения запроса котировок в электронной форме и настоящего договора.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Стороны обязаны незамедлительно в течение 3 (трех) рабочих дней информировать друг друга (письменно) об изменении реквизитов, адреса и других условий, предусмотренных настоящим договором.

13.2. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему договору. Дополнительные соглашения к договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

13.3. Во всем остальном не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к гражданско-правовому договору

№ ________ от _____________

СПЕЦИФИКАЦИЯ.

Примечание: настоящая Спецификация составляется при подготовке проекта гражданско-правового договора путем включения цены гражданско-правового договора, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается настоящий договор, информации о товаре, указанных в заявке на участие в таком аукционе его участника.

- Посмотреть таблицу с данными

Итого по договору: _________рублей ____ копеек (прописью________рублей ___копеек), в том числе НДС (__%) - _________________рублей ____копеек (указать сумму прописью _______рублей ___ копеек).

- Посмотреть таблицу с данными

ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора __________________________ (указать предмет)

Извещение № ______

Изучив извещение о запросе котировок в электронной форме, а также применимые к данному запросу котировок в электронной форме законодательство и нормативно-правовые акты _____________________(участник)______________ в лице _________________________________, действующего на основании ________________, сообщает о согласии участвовать в запросе котировок в электронной форме на условиях, установленных в документации, и направляет настоящую заявку.
Мы согласны поставить (выполнить, оказать) (указать необходимое) предусмотренные запросом котировок в электронной форме товары (работы, услуги) (указать необходимое) в соответствии с требованиями извещения и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении: - Посмотреть таблицу с даннымиИТОГО:

Мы ознакомлены с информацией, содержащейся в документации, влияющей на стоимость поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (указать необходимое).

Если предложение, изложенное выше, будет принято, мы берем на себя обязательство поставить товар, выполнить работы, оказать услуги (указать необходимое) в соответствии с требованиями извещения, включая требования, содержащиеся в технической части и согласно нашего предложения, которое мы просим включить в договор.

Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки поставку товара, выполнения работ, оказания услуг (указать необходимое), которые должны быть оказаны в соответствии с предметом запроса котировок в электронной форме, данные товары, работы, услуги (указать необходимое) будут в любом случае оказаны в полном соответствии с требованиями извещения, включая требования, содержащиеся в техническом задании, в пределах предлагаемой нами стоимости договора.

Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленных сведений в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме.

______________________/________________________

Форма № 2

ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА

- Посмотреть таблицу с данными

Участник запроса

котировок в электронной форме ___________________/ ____________________.

М.П. (кроме физических лиц)

Форма № 3

ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ

УЧАСТНИКА ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

___ Участник закупки______________ в лице _________________, действующего ____ на основании, декларируем:

соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица;

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки (несостоятельным) банкротом и об открытии конкурсного производства;

неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим указанному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения его заявки на участие в закупке не принято;

отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

непривлечение участника закупки - юридического лица в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии, лицо, осуществляющее функции по организации и осуществлению закупок Заказчика, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества, членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.
Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

участник закупки не является офшорной компанией;

отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

участник закупки не является иностранным агентом.

отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом Российской Федерации от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе отсутствие в указанном реестре сведений об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

Настоящим подтверждаем, что наша организация является субъектом малого предпринимательства и соответствует требованиям статьи 4 Федерального Закона от 24.07.2007 №209-ФЗ.

Участник запроса котировок в электронной форме _____________/_______________

М.П. (кроме физических лиц)