Тендер - Поставка химических реактивов №293807710

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Документация.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть10 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Брянская облМесто поставки (адрес):В соответствии с требованиями закупочной документации
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 14.03.2025 по 25.03.2025Место предоставления документации:http://utp.sberbank-ast.ru/TradeПорядок предоставления документации:http://utp.sberbank-ast.ru/TradeОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

Документация об аукционе

в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства на поставку химических реактивов

№ АЭФ-Б-1/2025

ЗАКУПКА ДЛЯ СМП

Брянск, 2025 год

Информационная карта аукциона в электронной форме

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к информационной карте

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Остаточный срок годности товара должен составлять не менее ¾ срока от установленного производителем срока годности на момент поставки поставщиком товара заказчику.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1.1

к информационной карте

Первая часть заявки

на участие в аукционе на право заключения договора на поставку химических реактивов

Изучив документацию о проведении аукциона в электронной форме, направляем описание товара, который является предметом закупки, в соответствии с требованиями документации:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к информационной карте

Проект договора № АЭФ-Б-1/2025

г. Брянск « »________ 2025 года

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Тульской, Орловской, Рязанской, Калужской, Смоленской и Брянской областях» (ФБУ «Приокский ЦСМ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Брянского филиала Морозова Сергея Геннадьевича, действующего на основании доверенности № 1/Б от 22.08.2024 г, с одной стороны, и ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом РФ от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ и услуг ФБУ «Приокский ЦСМ» заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить Заказчику химические реактивы в соответствии со Спецификацией к Договору (Приложение №1), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Поставляемый товар принадлежит Поставщику на праве собственности и на момент заключения настоящего Договора в залоге или под арестом не находится, свободен от любых прав третьих лиц.
1.3. Поставщик передает Заказчику все необходимые документы на товар (паспорт, руководство по эксплуатации и др.)

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
2.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Брянск, ул. Ново-Советская, д.82.
2.2. Не позднее, чем за два рабочих дня до момента поставки товара Поставщик обязан уведомить Заказчика о конкретной дате и времени поставки Товара по адресу электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть с уведомлением о прочтении.
2.3. Сроки поставки товара: в соответствии с Техническим заданием (Приложением №2) к договору.
2.4. При поставке товара Поставщик обязан представить оригинал следующих документов: счет, счет-фактуру, товарную накладную, а также иные необходимые документы.
2.5. Заказчик обязан проверить соответствие товара сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах.
2.6. Датой поставки товара считается дата подписания Сторонами товарной накладной.
2.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче товара Заказчику.

ЦЕНА ДОГОВОРА
3.1. Общая сумма Договора составляет _____ (_____) руб. ___ коп., с учетом затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и иных обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством, затрат на транспортировку, погрузку, разгрузку, доставку до Заказчика, в том числе НДС – _____ руб. ____ коп.

УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА И ПОСТАВКИ
4.1. 100 % оплата по факту поставки партии товара Заказчику на основании счета, товарной накладной, счета-фактуры или универсального передаточного документа и соблюдения всех условий согласно Техническому заданию в течение 7 (семи) рабочих дней.
4.2. В случае обнаружения дефектов оплата производится после устранения выявленных недостатков (дефектов), в соответствии с п.4.1 настоящего Договора.

ПРИЕМКА ТОВАРА
5.1. При приемке товара представитель Заказчика проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных (сопроводительных) документах и в настоящем Договоре по наименованию, количеству, характеристикам и т.п.
5.2. При обнаружении недостатков, поставляемого товара Стороны составляют двухсторонний акт с перечнем недостатков, подлежащих устранению, с указанием срока их устранения.

КАЧЕСТВО ТОВАРА
6.1. Качество, комплектность и маркировка поставляемого товара должны соответствовать установленным ГОСТам, ТУ, техническим регламентам.
6.2. Поставляемый товар должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для предлагаемого к поставке товара. Товар должен быть пригоден для целей, для которых товар такого рода обычно используется.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ТОВАРА
7.1. Поставщик гарантирует качество поставленного товара в период действия гарантийного срока согласно соответствующим техническим регламентам, ГОСТам, техническим условиям.
7.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при использовании в соответствии с техническими требованиями, не подвергавшийся ранее ремонту (модернизации или восстановлению), не находиться в залоге, под арестом или под иным обременением
7.3. Гарантийный срок на товар - в соответствии с Приложением №1 к договору.
7.4. При поступлении товара без документов, удостоверяющих его качество, Заказчик имеет право исчислять срок оплаты данного товара с момента получения соответствующей документации.
7.5. В случае поставки некачественного (непригодного для использования) товара или товара, не соответствующего условиям поставки, Заказчик имеет право возвратить его, а Поставщик обязан возместить Заказчику все понесенные в связи с этим затраты.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
8.1. Исполнителю известно о том, что Заказчик ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.
8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Заказчик и Исполнитель, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
8.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Заказчик и Исполнитель, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
8.4. Заказчик и Исполнитель отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны.
8.5. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны (Заказчика и Исполнителя) понимаются:
- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Заказчиком и Исполнителем.
8.6. В случае возникновения у Заказчика или Исполнителя подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, Заказчик и/или Исполнитель обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, Заказчик и/или Исполнитель имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
8.7. В письменном уведомлении Заказчике и/или Исполнитель обязан сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи Заказчиком и/или Исполнителем, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
8.8. В случае нарушения Заказчиком и/или Исполнителем обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем пункте действий и/или неполучения другой стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Заказчик или Исполнитель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 0,5% от общей стоимости, указанной в п.3.1. настоящего Договора за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная со дня, следующего после истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Заказчик имеет право взыскать сумму неустойки в одностороннем порядке из суммы, подлежащей оплате по Договору. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
9.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных пунктом 9.6. договора, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 0,5% от общей стоимости, указанной в п.3.1. настоящего Договора за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная со дня, следующего после истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.
9.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой учетной действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
9.5. В случае нарушения сроков поставки Заказчик вправе отказаться от исполнения своих обязательств по Договору.
9.6. Замена некачественного товара на новый, гарантийный ремонт или допоставка некомплектной продукции производится за счет Поставщика в течение 20 дней с момента получения обоснованной претензии Заказчика.
9.7. Заказчик обязан проверить качество и работоспособность товара в течение 20-ти дней с момента приемки товара.

ФОРС – МАЖОР
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение одной из Сторон своих обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения Договора. К таким обстоятельствам Стороны относят: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, войну, военные действия, забастовки, принятие органами государственной власти и управления нормативных актов, делающих невозможным исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
10.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательств, в срок, указанный в настоящем Договоре, то этот срок отодвигается соразмерно на все время действия соответствующего обстоятельства.
10.3. Сторона, для которой оказалось невозможным исполнение обязательств, вследствие вышеуказанных обстоятельств, обязана немедленно, не позднее 3-х дней с момента их наступления, в письменной форме уведомить другую Сторону. Наличие и продолжительность обстоятельств непреодолимой силы должно подтверждаться документом, выданным соответствующим компетентным органом.

АРБИТРАЖ
11.1. Споры и разногласия, возникающие из данного Договора, которые не могут быть урегулированы путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения истца в соответствии с действующим законодательством.

ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

12.1. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

12.2 Изменения в настоящий договор вносятся по соглашению сторон в соответствии с Положением о закупке товаров, работ и услуг ФБУ «Приокский ЦСМ».

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора является следующее приложение:

- Приложение №1 Спецификация;

- Приложение №2 Техническое задание.

13.2. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение десятидневного срока в письменном виде.

13.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.

13.4. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действителен до 31 декабря 2025г.

13.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

Местонахождение и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № АЭФ-Б-1/2025

от «___»____________2025 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору № АЭФ-Б-1/2025

от «___»____________2025 г.

Техническое задание

Остаточный срок годности товара должен составлять не менее ¾ срока от установленного производителем срока годности на момент поставки поставщиком товара заказчику.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 3

к информационной карте

Изменения_№1 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Изменения в документацию об аукционе

в электронной форме на право заключения договора на поставку химических реактивов

№ АЭФ-Б-1/2025

17 марта 2025 года

Приложение №1 к информационной карте изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к информационной карте

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Остаточный срок годности товара должен составлять не менее ¾ срока от установленного производителем срока годности на момент поставки поставщиком товара заказчику.

- Посмотреть таблицу с даннымиОтвет_на_запрос_№1

Документация_изм._№1 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

Документация об аукционе

в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства на поставку химических реактивов

№ АЭФ-Б-1/2025

(изм. №1)

ЗАКУПКА ДЛЯ СМП

Брянск, 2025 год

Информационная карта аукциона в электронной форме

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к информационной карте

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Остаточный срок годности товара должен составлять не менее ¾ срока от установленного производителем срока годности на момент поставки поставщиком товара заказчику.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1.1

к информационной карте

Первая часть заявки

на участие в аукционе на право заключения договора на поставку химических реактивов

Изучив документацию о проведении аукциона в электронной форме, направляем описание товара, который является предметом закупки, в соответствии с требованиями документации:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к информационной карте

Проект договора № АЭФ-Б-1/2025

г. Брянск « »________ 2025 года

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Тульской, Орловской, Рязанской, Калужской, Смоленской и Брянской областях» (ФБУ «Приокский ЦСМ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Брянского филиала Морозова Сергея Геннадьевича, действующего на основании доверенности № 1/Б от 22.08.2024 г, с одной стороны, и ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом РФ от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ и услуг ФБУ «Приокский ЦСМ» заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить Заказчику химические реактивы в соответствии со Спецификацией к Договору (Приложение №1), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Поставляемый товар принадлежит Поставщику на праве собственности и на момент заключения настоящего Договора в залоге или под арестом не находится, свободен от любых прав третьих лиц.
1.3. Поставщик передает Заказчику все необходимые документы на товар (паспорт, руководство по эксплуатации и др.)

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
2.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Брянск, ул. Ново-Советская, д.82.
2.2. Не позднее, чем за два рабочих дня до момента поставки товара Поставщик обязан уведомить Заказчика о конкретной дате и времени поставки Товара по адресу электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть с уведомлением о прочтении.
2.3. Сроки поставки товара: в соответствии с Техническим заданием (Приложением №2) к договору.
2.4. При поставке товара Поставщик обязан представить оригинал следующих документов: счет, счет-фактуру, товарную накладную, а также иные необходимые документы.
2.5. Заказчик обязан проверить соответствие товара сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах.
2.6. Датой поставки товара считается дата подписания Сторонами товарной накладной.
2.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче товара Заказчику.

ЦЕНА ДОГОВОРА
3.1. Общая сумма Договора составляет _____ (_____) руб. ___ коп., с учетом затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и иных обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством, затрат на транспортировку, погрузку, разгрузку, доставку до Заказчика, в том числе НДС – _____ руб. ____ коп.

УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА И ПОСТАВКИ
4.1. 100 % оплата по факту поставки партии товара Заказчику на основании счета, товарной накладной, счета-фактуры или универсального передаточного документа и соблюдения всех условий согласно Техническому заданию в течение 7 (семи) рабочих дней.
4.2. В случае обнаружения дефектов оплата производится после устранения выявленных недостатков (дефектов), в соответствии с п.4.1 настоящего Договора.

ПРИЕМКА ТОВАРА
5.1. При приемке товара представитель Заказчика проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных (сопроводительных) документах и в настоящем Договоре по наименованию, количеству, характеристикам и т.п.
5.2. При обнаружении недостатков, поставляемого товара Стороны составляют двухсторонний акт с перечнем недостатков, подлежащих устранению, с указанием срока их устранения.

КАЧЕСТВО ТОВАРА
6.1. Качество, комплектность и маркировка поставляемого товара должны соответствовать установленным ГОСТам, ТУ, техническим регламентам.
6.2. Поставляемый товар должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для предлагаемого к поставке товара. Товар должен быть пригоден для целей, для которых товар такого рода обычно используется.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ТОВАРА
7.1. Поставщик гарантирует качество поставленного товара в период действия гарантийного срока согласно соответствующим техническим регламентам, ГОСТам, техническим условиям.
7.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при использовании в соответствии с техническими требованиями, не подвергавшийся ранее ремонту (модернизации или восстановлению), не находиться в залоге, под арестом или под иным обременением
7.3. Гарантийный срок на товар - в соответствии с Приложением №1 к договору.
7.4. При поступлении товара без документов, удостоверяющих его качество, Заказчик имеет право исчислять срок оплаты данного товара с момента получения соответствующей документации.
7.5. В случае поставки некачественного (непригодного для использования) товара или товара, не соответствующего условиям поставки, Заказчик имеет право возвратить его, а Поставщик обязан возместить Заказчику все понесенные в связи с этим затраты.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
8.1. Исполнителю известно о том, что Заказчик ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.
8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Заказчик и Исполнитель, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
8.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Заказчик и Исполнитель, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
8.4. Заказчик и Исполнитель отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны.
8.5. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны (Заказчика и Исполнителя) понимаются:
- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Заказчиком и Исполнителем.
8.6. В случае возникновения у Заказчика или Исполнителя подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, Заказчик и/или Исполнитель обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, Заказчик и/или Исполнитель имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
8.7. В письменном уведомлении Заказчике и/или Исполнитель обязан сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи Заказчиком и/или Исполнителем, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
8.8. В случае нарушения Заказчиком и/или Исполнителем обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем пункте действий и/или неполучения другой стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Заказчик или Исполнитель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 0,5% от общей стоимости, указанной в п.3.1. настоящего Договора за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная со дня, следующего после истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Заказчик имеет право взыскать сумму неустойки в одностороннем порядке из суммы, подлежащей оплате по Договору. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
9.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных пунктом 9.6. договора, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 0,5% от общей стоимости, указанной в п.3.1. настоящего Договора за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная со дня, следующего после истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.
9.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой учетной действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
9.5. В случае нарушения сроков поставки Заказчик вправе отказаться от исполнения своих обязательств по Договору.
9.6. Замена некачественного товара на новый, гарантийный ремонт или допоставка некомплектной продукции производится за счет Поставщика в течение 20 дней с момента получения обоснованной претензии Заказчика.
9.7. Заказчик обязан проверить качество и работоспособность товара в течение 20-ти дней с момента приемки товара.

ФОРС – МАЖОР
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение одной из Сторон своих обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения Договора. К таким обстоятельствам Стороны относят: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, войну, военные действия, забастовки, принятие органами государственной власти и управления нормативных актов, делающих невозможным исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
10.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательств, в срок, указанный в настоящем Договоре, то этот срок отодвигается соразмерно на все время действия соответствующего обстоятельства.
10.3. Сторона, для которой оказалось невозможным исполнение обязательств, вследствие вышеуказанных обстоятельств, обязана немедленно, не позднее 3-х дней с момента их наступления, в письменной форме уведомить другую Сторону. Наличие и продолжительность обстоятельств непреодолимой силы должно подтверждаться документом, выданным соответствующим компетентным органом.

АРБИТРАЖ
11.1. Споры и разногласия, возникающие из данного Договора, которые не могут быть урегулированы путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения истца в соответствии с действующим законодательством.

ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

12.1. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

12.2 Изменения в настоящий договор вносятся по соглашению сторон в соответствии с Положением о закупке товаров, работ и услуг ФБУ «Приокский ЦСМ».

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора является следующее приложение:

- Приложение №1 Спецификация;

- Приложение №2 Техническое задание.

13.2. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение десятидневного срока в письменном виде.

13.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.

13.4. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действителен до 31 декабря 2025г.

13.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

Местонахождение и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № АЭФ-Б-1/2025

от «___»____________2025 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору № АЭФ-Б-1/2025

от «___»____________2025 г.

Техническое задание

Остаточный срок годности товара должен составлять не менее ¾ срока от установленного производителем срока годности на момент поставки поставщиком товара заказчику.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 3

к информационной карте