Тендер - Поставка химических реактивов №295385072

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Договор.doc
• Извещение.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть72 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Иркутская облМесто поставки (адрес):г. Иркутск, ул. Фаворского, д.1.
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 03.04.2025 по 03.04.2025Место предоставления документации:Не установленоПорядок предоставления документации:Не установленоОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется x

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

«ИРКУТСКИЙ ИНСТИТУТ ХИМИИ им. А.Е. ФАВОРСКОГО СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК»

(ИрИХ СО РАН)

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИрИХ СО РАН

___________ А.В. Иванов

«03» апреля 2025 г.

Извещение (документация) о проведении закупки

у единственного поставщика

- Посмотреть таблицу с данными ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Договор поставки № _____

г. Иркутск «___» ___________ 2025г.

Общество с ограниченной ответственностью Торговая компания ОРИЕНТИР (ООО ТК «ОРИЕНТИР»), именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице генерального директора Белых Дениса Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр «Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского Сибирского отделения Российской академии наук» (ИрИХ СО РАН), именуемый в дальнейшем Покупатель, в лице директора д.х.н., Иванова Андрея Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора

По настоящему Договору Поставщик обязуется поставить Покупателю химические реактивы (далее именуемое Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору), а Покупатель обязуется принять этот Товар и оплатить его в порядке и на условиях настоящего Договора.

Поставка Товара, указанного в п.1.1 настоящего Договора, осуществляется по адресу: г. Иркутск, ул. Фаворского, д1.

Срок поставки Товара, указанного в п.1.1 настоящего Договора: 60 (Шестьдесят) календарных дней с первого рабочего дня следующего за датой заключения договора.

Поставка товара осуществляется единовременно в полном объеме в соответствии со Спецификацией (Приложение №1) либо частично в сроки, указанные в п. 1.3 настоящего Договора. Датой поставки Товара (части Товара) считается дата подписания товаросопроводительных документов Заказчиком (товарной накладной или универсального передаточного документа, оформленных в соответствии с действующим законодательством).

Товар принадлежит Поставщику, в обороте не ограничен и не изъят, в залоге и под запретом не состоит, свободен от любых прав третьих лиц.

цена договора
2.1. Цена Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,60 (Сто двадцать одна тысяча триста пять) рублей 60 копеек, в т. ч. НДС:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,60 (Двадцать тысяч двести семнадцать) рублей 60 копеек.
2.2. Цена Товара является твердой и не подлежит изменению в течение всего срока действия настоящего Договора за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
2.3. Цена Товара включает в себя все расходы на стоимость упаковки, перевозку, доставку, возмещение ущерба, в случае нанесения имуществу Покупателя, расходы на исполнение обязательств по замене товара с недостатками, а также уплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением настоящего Договора.

порядок расчетов
3.1. Оплата Товара производится в следующем порядке: предоплата в размере 30 (тридцати) %, что составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,68 (Тридцать шесть тысяч триста девяносто один) рубль 68 копеек, после подписания Договора на основании выставленного счета в течение 7 (семи) банковских дней перечисляется на счет Поставщика.
Оставшаяся сумма в размере 70 (семидесяти) % производится за фактически поставленный товар по настоящему Договору в течение 7 (семи) банковских дней со дня подписания Сторонами товарной накладной или универсального передаточного документа на основании выставленного Поставщиком и полученного Заказчиком оригинала счета на оплату.

права и обязанности сторон
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. произвести поставку Товара на условиях настоящего договора;
4.1.2. обеспечить соответствие поставки Товара действующим стандартам Российской федерации, регламентирующим его выпуск и транспортировку на условиях, предусмотренных Договором;
4.1.3. незамедлительно информировать Покупателя в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору.
4.2. Покупатель имеет право:
4.2.1 в любое время потребовать от Поставщика отчет о ходе исполнения договора;
4.2.2. отказаться от принятия Товара, если:
-проставленный Товар по качеству, ассортименту не соответствует спецификации к настоящему Договору, ГОСТам, ТУ и иным стандартам, устанавливающим качество Товара данного вида;
- тара и упаковка Товара повреждены, не соответствуют требованиям, установленным Законодательством или сторонами Договора, к таре и упаковке Товара данного вида;
- Товар поставляется без сопроводительных документов, с признаками порчи, о чем составляется акт лицами, производившими приемку Товара.
4.3. Покупатель обязан:
4.3.1. передавать Поставщику необходимую для выполнения обязательств информацию;
4.3.2. оплатить Товар в порядке и сроки, определенные Договором.

порядок сдачи и приемки Товара
5.1. Качество Товара должно соответствовать установленным ГОСТам и ТУ для данной группы товаров и подтверждаться соответствующими документами.
Приемка Товара осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней. При этом качество Товара должно соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством РФ к товарам, данного вида.
Покупатель обязан подписать направленные Поставщиком документы о приемке в указанный срок приемки, либо направить мотивированный отказ от его подписания, указав в нем причину отказа. В случае, если в течение указанного срока документы о приемки не будут подписаны Покупателем и Покупатель не представит в письменной форме возражений по указанным документам, односторонне подписанный Поставщиком документ о приемки считается подтверждением исполнения обязательств по договору, а товар считается принятым в полном объеме и надлежащего качества
5.2. Поставщик передает Покупателю Товар полностью укомплектованным, в соответствующей упаковке, исключающей повреждения Товара во время транспортировки, а также обязан одновременно с передачей Товара передать Покупателю принадлежности, относящиеся к Товару и документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные действующим законодательством, иными правовыми актами, ТУ.
5.3. В случае выявления некомплектности или недоброкачественности Товара Покупатель сообщает Продавцу в течение 5 (пяти) рабочих дней в письменной форме, руководствуясь в своих действиях положениями действующего законодательства и иными правовыми актами. При выявлении некомплектности или некачественного Товара, Поставщик должен заменить его или доукомплектовать в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного уведомления Поставщиком. Доставка от Покупателя до склада Поставщика и обратно Покупателю, погрузка, разгрузка некачественного товара осуществляется силами и средствами Поставщика.
5.4. Если Поставщик не поставил предусмотренное Договором количество товаров, либо не выполнил требования Покупателя о замене недоброкачественных товаров или о доукомплектовании товаров в установленный срок, Покупатель вправе приобрести в порядке, установленном действующим законодательством, недоставленные товары у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение
5.5. В случае порчи Поставщиком имущества и помещений Покупателя в ходе выполнения поставки товара, Поставщик должен за свой счёт исправить испорченное имущество и выполнить необходимый ремонт помещений.

гарантии качества товара
6.1. Гарантийный срок начинает течь с момента передачи Товара Покупателю и устанавливается не ниже чем указано производителем Товара.
6.2. На поставляемый товар устанавливается гарантийный срок эксплуатации не менее 12 (Двенадцати) месяцев с момента подписания сторонами товарной накладной/товарно-транспортной накладной на товар. Если Заказчик лишен возможности использовать товар, в отношении которого Договором установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, гарантийный срок не течет до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком.
6.3. В случае получения извещения Покупателя о выявлении брака в период гарантийного срока, в течение 90 рабочих дней произвести замену такого Товара Товаром надлежащего качества или осуществить его ремонт, с соблюдением порядка и в сроки установленного действующим законодательством, а в случаях, определенных законодательством, по требованию Покупателя о расторжении настоящего Договора – вернуть уплаченную за Товар цену.

ответственность сторон
7.1. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за действия третьих лиц, привлекаемых им к исполнению настоящего Договора, как за собственные действия.
7.2. Сторона, имущественные интересы или деловая репутация, которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой Стороной убытков.
7.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
7.4. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Покупателем обязательством, предусмотренном Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка РФ от неуплаченной в срок суммы.
7.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель направляет Поставщику требование об уплате штрафов, пеней.
7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства в размере 0,5 % от неисполненного обязательства.
7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в размере 1% от цены Договора.
7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы в размере 1000 (одна тысяча) рублей.
7.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
7.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Покупателем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
7.12. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой стороны или вследствие непреодолимой силы.
7.13. Уплата штрафных и иных санкций не освобождает Стороны от полного выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а также от обязанности возместить все убытки, понесенные другой Стороной вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, в том числе убытки, возникшие в случае предоставления Поставщиком документов, указанных в Договоре, составленных с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, которые повлекли привлечение Покупателя к какой-либо ответственности (в том числе и административной).
7.14. В остальных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.15. Штрафные санкции и убытки по настоящему Договору могут быть взысканы Покупателем путем удержания причитающихся сумм при оплате Товара.

Антикоррупционная оговорка
8.1. Стороны подтверждают, что им известны требования законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о противодействии коррупции при осуществлении хозяйственной деятельности (далее – антикоррупционные требования). Стороны обязуются обеспечить соблюдение антикоррупционных требований при исполнении Договора своими работниками, представителями, аффилированными лицами и иными контрагентами, привлекаемыми ими для исполнения Договора. Для целей определения ответственности Сторон по Договору нарушение антикоррупционных требований указанными лицами признается их нарушением, совершенным Стороной.
8.2. Сторона, которой стало известно о фактах неправомерного (с нарушением антикоррупционных требований) получения работниками или представителями другой Стороны (лично или через посредников) доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) в связи с заключением и исполнением Договора (далее – получение доходов с нарушением антикоррупционных требований), обязана письменно уведомить об этом другую Сторону в течение 2 (Двух) рабочих дней.
8.3. Сторона, у которой появились обоснованные подозрения в получении доходов с нарушением антикоррупционных требований, может направить другой Стороне запрос о представлении документов и информации, необходимых для проверки таких подозрений, за исключением документов и информации, доступ к которым ограничен в соответствии с федеральными законами. Сторона, получившая указанный запрос, обязана дать на него мотивированный ответ, а также представить другой Стороне запрашиваемые документы и информацию (либо указать предусмотренные Федеральным законом основания для отказа в их представлении) в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения запроса, если иной срок не будет установлен по соглашению Сторон.
8.4. При наличии доказательств получения доходов с нарушением антикоррупционных требований, а также при наличии обоснованных подозрений в этом и неисполнении другой Стороной обязанности представить запрашиваемые документы и информацию Сторона вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своих обязательств по Договору, в том числе оплату по Договору, до урегулирования Сторонами спора или его разрешения в судебном порядке. Если при этом имеются доказательства совершения уголовного преступления или административного правонарушения коррупционной направленности либо в результате нарушения антикоррупционных требований Стороне причинены убытки, указанная Сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор.
8.5. Сторона, нарушившая антикоррупционные требования и (или) условия настоящей антикоррупционной оговорки, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в результате этого убытки. Порядок возмещения убытков определяется законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ
9.1. При наличии принятого приглашения в системе электронного документооборота (ЭДО), а также по взаимному согласию, Стороны вправе осуществлять обмен электронными документами по телекоммуникационным каналам связи (далее – электронный документооборот, ЭДО), подписанными квалифицированной электронной подписью (далее – КЭП), во исполнение своих обязательств по Договору.
9.2. Стороны соглашаются признавать полученные (направленные), удостоверенные КЭП электронные первичные учетные документы (счета-фактуры, акты сдачи-приемки оказанных услуг и другие подобные документы, подтверждающие оказание услуг) равнозначными аналогичным документам на бумажных носителях, подписанным собственноручно.
9.3. Вследствие причин технического или/и иного характера, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Стороны вправе осуществлять обмен документами с их подписанием собственноручной подписью на бумажном носителе уполномоченными лицами.
9.4. При обмене документами на бумажном носителе Стороны руководствуются положениями соответствующего Договора.
9.5. В случае противоречия между документом в электронном виде и документом на бумажном носителе, имеющими одинаковые реквизиты, приоритетную силу имеет документ на бумажном носителе.
9.6. Стороны не несут ответственность за возможные временные задержки исполнения и/или искажения содержания электронных документов, возникающие по вине лиц, предоставляющих услуги связи.
9.7. Датой получения документа в системе от направляющей Стороны, считается дата, указанная в подтверждении от Оператора ЭДО получающей Стороны. Документ, поступивший и подтвержденный Оператором, считается полученным Стороной. Приемка оказанных услуг осуществляется в сроки и в порядке, установленном в настоящем Договоре.
9.8. В случае передачи Стороне электронного документа с ошибкой, Сторона, которая выявила ошибку, направляет уведомление другой Стороне о необходимости исправить документ. Сторона, допустившая ошибку, предоставляет другой Стороне исправленный документ в течение 1 (Одного) календарного дня с момента получения уведомления.
9.9. Взаимодействие через электронный документооборот не отменяет взаимодействие через иные способы обмена документами между Сторонами в рамках исполнения обязательств по Договору.
9.10. Электронные документы признаются равнозначным аналогичному подписанному собственноручно документу на бумажном носителе и порождают для Сторон юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения взаимных прав и обязанностей при одновременном соблюдении следующих условий:
- подтверждена действительность квалифицированного сертификата КЭП, с помощью которой подписан данный электронный документ на дату подписания документа;
- получен положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата КЭП, с помощью которой подписан электронный документ;
- подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания;
- КЭП, с помощью которой подписан документ, используется с учетом ограничений, содержащихся в сертификате КЭП.
9.11. Обмен электронными документами происходит в незашифрованном виде. Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей КЭП, недопущение использования принадлежащих ей ключей без ее согласия. В каждом случае получения подписанного электронного документа получающая Сторона добросовестно исходит из того, что документ подписан от имени направляющей Стороны надлежащим лицом, действующим в пределах, имеющихся у него полномочий.

прочие условия
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2025 г., а по принятым обязательствам – до их надлежащего исполнения.
10.2. Расторжение и изменение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации. Договор может быть так же расторгнут путем одностороннего отказа Сторон Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
10.3. Стороны, не исполнившие или ненадлежащим образом исполнившие обязательства по настоящему Договору, освобождаются от ответственности, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Договору соразмерно продлеваются на срок действия указанных обстоятельств.
Каждая из Сторон обязана письменно сообщить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с начала их действия.
Не уведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не дает Сторонам право ссылаться при невозможности выполнить свои обязанности по Договору на наступление названных обстоятельств.
10.4. Все споры и разногласия по настоящему Договору решаются путем переговоров.
Претензионный (досудебный) порядок разрешения споров является обязательным. В случае получения претензии Сторона, ее получившая, должна направить ответ другой стороне на такую претензию не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения. Претензия и отзыв на нее либо вручаются представителю стороны под подпись, либо направляются почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
10.5. При не достижении согласия, споры решаются в Арбитражном суде Иркутской области, в соответствии с действующим законодательством.
10.6. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются, действующим законодательством.
10.7. Подписание Договора, все изменения и дополнения к данному Договору совершаются в письменной форме, либо с использованием аппаратно-программных средств и должны быть подписаны обеими Сторонами.
10.8. Факсимильные копии и сканированные копии настоящего Договора и всех связанных с ними документов, полученных по факсу и электронной почте, имеют силу оригинала до момента его получения Стороной оригинала настоящего Договора. Стороны обязуются обмениваться оригиналами настоящего Договора и всех связанных с ним документов в течении 10 дней с момента их подписания и направления Стороне.
10.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.
Приложение 1 – Спецификация Товара.

Адреса и реквиЗИты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № ___________ от «___» ___________2025г.

Спецификация товара

- Посмотреть таблицу с данными